2024年工程进度款与总承包支付3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年工程进度款与总承包支付本合同目录一览1.定义与解释1.1合同定义1.2术语解释2.合同双方2.1承包方信息2.2总包方信息3.工程概况3.1工程名称3.2工程地点3.3工程规模3.4工程类型4.进度款支付方式4.1支付比例4.2支付节点4.3支付条件5.总包方支付责任5.1支付义务5.2支付时间5.3支付方式6.进度款申请与审批6.1申请流程6.2审批流程6.3审批标准7.进度款支付流程7.1支付申请7.2支付审批7.3支付执行8.进度款结算8.1结算依据8.2结算流程8.3结算时间9.工程进度确认9.1进度确认方式9.2进度确认时间9.3进度确认责任10.违约责任10.1违约情形10.2违约责任承担10.3违约赔偿标准11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决程序11.3争议解决期限12.合同解除12.1解除条件12.2解除程序12.3解除后果13.合同生效与终止13.1生效条件13.2生效时间13.3终止条件13.4终止程序14.其他约定14.1不可抗力14.2通知与送达14.3合同附件第一部分：合同如下：1.定义与解释1.1合同定义本合同所指“工程进度款”是指根据工程实际完成情况，按照约定的比例和节点支付给承包方的款项。1.2术语解释（1）“工程”指本合同约定的具体工程项目；（2）“工程进度”指工程按照设计文件和施工方案实施的实际进度；（3）“支付节点”指合同中约定的工程进度达到特定阶段的时间点。2.合同双方2.1承包方信息（1）名称：________________________（2）地址：________________________（3）法定代表人：____________________2.2总包方信息（1）名称：________________________（2）地址：________________________（3）法定代表人：____________________3.工程概况3.1工程名称：________________________3.2工程地点：________________________3.3工程规模：________________________3.4工程类型：________________________4.进度款支付方式4.1支付比例（1）基础工程：完成总工程量的20%后支付；（2）主体结构工程：完成总工程量的40%后支付；（3）装饰装修工程：完成总工程量的60%后支付；（4）竣工验收合格后支付剩余10%；4.2支付节点（1）每月末前提交进度款申请；（2）总包方在收到申请后5个工作日内完成审批；（3）审批通过后，承包方在2个工作日内提供收款账户信息；（4）总包方在收到收款账户信息后10个工作日内支付进度款。4.3支付条件（1）工程进度达到约定比例；（2）承包方已按照要求提交进度款申请及相关证明材料；（3）总包方已完成审批并同意支付。5.总包方支付责任5.1支付义务（1）按照约定的支付比例和节点支付工程进度款；（2）在规定时间内完成审批并支付进度款；（3）确保支付资金安全、及时到账。5.2支付时间（1）每月末前支付当月应支付进度款；（2）在工程进度达到约定比例时，按约定比例支付进度款；（3）竣工验收合格后10个工作日内支付剩余10%进度款。5.3支付方式（1）银行转账；（2）支付至承包方指定账户。6.进度款申请与审批6.1申请流程（1）承包方根据工程进度，每月末前向总包方提交进度款申请；（2）总包方在收到申请后5个工作日内完成审批。6.2审批流程（1）总包方对承包方提交的进度款申请进行审核；（2）审核通过后，总包方签署审批意见；（3）审批意见经总包方法定代表人签字盖章后生效。6.3审批标准（1）工程进度达到约定比例；（2）承包方提供的证明材料真实、完整；（3）申请材料符合合同约定。7.进度款支付流程7.1支付申请（1）承包方应于每月末前5个工作日内，根据实际完成的工程量，向总包方提交下一个月的进度款支付申请。7.2支付审批（1）总包方应在收到承包方提交的支付申请后3个工作日内进行审批。（2）审批通过的，总包方应在5个工作日内通知承包方。（3）审批不通过的，总包方应说明理由，并要求承包方补充材料或调整申请。7.3支付执行（1）总包方应在收到承包方提供的收款账户信息后，于约定的支付时间内将进度款划拨至承包方指定账户。（2）支付时，总包方应保留支付凭证，并将支付凭证副本交付承包方。8.进度款结算8.1结算依据（1）合同约定的工程进度款支付比例；（2）工程量清单；（3）相关发票或收据；（4）工程进度报告。8.2结算流程（1）承包方提交进度款结算申请；（2）总包方审核结算申请；（3）总包方确认结算金额；（4）总包方支付结算金额。8.3结算时间（1）每月末前5个工作日内提交结算申请；（2）总包方应在收到结算申请后10个工作日内完成结算。9.工程进度确认9.1进度确认方式（1）由总包方现场查验工程进度；（2）承包方提供工程进度报告。9.2进度确认时间（1）每月末前5个工作日内完成进度确认；（2）如遇特殊情况，双方可协商调整确认时间。9.3进度确认责任（1）承包方负责保证工程进度报告的真实性；（2）总包方负责对工程进度进行现场查验。10.违约责任10.1违约情形（1）承包方未按合同约定完成工程进度；（2）总包方未按合同约定支付进度款；（3）其他违反合同约定的行为。10.2违约责任承担（1）违约方应承担相应的违约责任；（2）违约方应支付违约金；（3）违约方应赔偿因此给对方造成的损失。10.3违约赔偿标准（2）损失赔偿按实际损失计算。11.争议解决11.1争议解决方式（1）友好协商；（2）仲裁；（3）诉讼。11.2争议解决程序（1）双方应尝试友好协商解决争议；（2）协商不成的，可提交仲裁机构仲裁；（3）仲裁不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。11.3争议解决期限（1）自争议发生之日起30日内提交仲裁或诉讼；（2）仲裁或诉讼期间，除争议事项外，合同其他条款继续履行。12.合同解除12.1解除条件（1）一方严重违约；（2）不可抗力；（3）双方协商一致。12.2解除程序（1）提出解除方应书面通知对方；（2）解除通知送达对方后，合同自通知送达之日起解除。12.3解除后果（1）解除合同后，双方应按照合同约定办理相关手续；（2）解除合同后，双方应各自承担相应的责任。13.合同生效与终止13.1生效条件（1）双方签署本合同；（2）合同经双方法定代表人签字盖章。13.2生效时间本合同自双方签署之日起生效。13.3终止条件（1）合同约定的工程完工；（2）合同解除；（3）其他导致合同终止的情形。14.其他约定14.1不可抗力（1）不可抗力指因自然灾害、政府行为、社会异常事件等原因，导致合同无法履行的情形；（2）发生不可抗力，双方应立即通知对方，并提供相关证明；（3）因不可抗力导致合同无法履行的，双方互不承担违约责任。14.2通知与送达（1）通知应以书面形式进行；（2）送达地点为双方约定的地址；（3）送达方式为挂号邮寄或专人送达。14.3合同附件本合同附件为本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义本合同中所述“第三方”是指除甲乙双方以外的，因合同履行需要介入合同关系中的其他个人或单位，包括但不限于监理单位、检测机构、咨询公司、金融机构等。15.2第三方责任限额15.2.1第三方责任限额的设定甲乙双方同意，在第三方介入本合同履行过程中，如第三方因自身原因导致合同履行出现瑕疵或违约，第三方应承担相应的责任。第三方责任限额由甲乙双方在合同中约定，并应在合同附件中明确。15.2.2第三方责任限额的具体内容（1）第三方责任限额应包括但不限于因第三方原因导致的工程延误、质量不合格、安全事故等；（2）第三方责任限额应明确责任限额的具体金额，如无约定，则以合同总价的一定比例或具体金额为准；（3）第三方责任限额应在合同附件中单独列出，并由第三方签字确认。15.3第三方责权利15.3.1第三方权利（1）第三方有权根据合同约定，独立开展监理、检测、咨询等工作；（2）第三方有权要求甲乙双方提供必要的资料和配合；（3）第三方有权根据工作需要，提出合理的工作要求和调整建议。15.3.2第三方义务（1）第三方应按照合同约定，独立、客观、公正地履行职责；（2）第三方应确保其工作成果符合相关法律法规和行业标准；（3）第三方应妥善保管合同履行过程中获取的甲乙双方资料，不得泄露。15.3.3第三方责任（1）第三方在履行职责过程中，因自身原因导致合同履行出现瑕疵或违约，应承担相应的责任；（2）第三方责任的具体承担方式由甲乙双方在合同中约定。15.4第三方与其他各方的划分说明15.4.1甲乙双方的责任划分（1）甲乙双方应按照合同约定，各自履行合同义务，承担相应的责任；（2）第三方介入的，甲乙双方应确保第三方按照合同约定履行职责，并对第三方的工作成果进行监督。15.4.2第三方与甲方的责任划分（1）第三方在履行职责过程中，如因自身原因导致甲方损失，甲方有权要求第三方承担相应责任；（2）甲方应确保第三方在履行职责过程中，有权获取必要的资料和配合。15.4.3第三方与乙方的责任划分（1）第三方在履行职责过程中，如因自身原因导致乙方损失，乙方有权要求第三方承担相应责任；（2）乙方应确保第三方在履行职责过程中，有权获取必要的资料和配合。15.5第三方介入的程序15.5.1第三方介入的提出甲乙双方协商一致，认为需要第三方介入时，由任何一方提出书面申请，经另一方同意后，由双方共同确定第三方。15.5.2第三方介入的确定（1）甲乙双方应与第三方签订书面协议，明确第三方在合同中的职责和权利；（2）第三方协议应与本合同具有同等法律效力。15.5.3第三方介入的实施第三方介入后，应按照合同约定和甲乙双方的要求，独立、客观、公正地履行职责。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.工程量清单详细要求：包括但不限于工程名称、工程量、单位、单价、总价等信息。说明：工程量清单是计算进度款和结算款的重要依据。2.工程进度报告详细要求：包括但不限于工程进度、已完成工程量、存在问题及解决方案等信息。说明：工程进度报告是双方确认工程进度的重要文件。3.工程进度确认单详细要求：包括但不限于工程进度、确认时间、确认人等信息。说明：工程进度确认单是双方确认工程进度后签字确认的文件。4.进度款支付申请详细要求：包括但不限于申请日期、申请金额、申请原因、申请附件等信息。说明：进度款支付申请是承包方向总包方申请支付进度款的文件。5.进度款支付凭证详细要求：包括但不限于支付日期、支付金额、支付方式、收款人等信息。说明：进度款支付凭证是证明进度款已支付的文件。6.工程验收报告详细要求：包括但不限于验收时间、验收人员、验收意见等信息。说明：工程验收报告是双方确认工程验收合格的文件。7.合同附件详细要求：包括但不限于合同补充协议、变更协议、协议书等。说明：合同附件是对合同内容进行补充或变更的文件。8.第三方协议详细要求：包括但不限于第三方职责、权利、义务、责任限额等信息。说明：第三方协议是甲乙双方与第三方签订的协议，明确第三方在合同中的地位和责任。说明二：违约行为及责任认定：1.承包方违约行为及责任认定（1）未按合同约定完成工程进度：承包方应承担违约责任，并支付违约金。示例：若承包方未按合同约定完成工程进度，导致总包方损失，应支付合同总价1%的违约金。（2）提供虚假工程进度报告：承包方应承担违约责任，并赔偿由此造成的损失。示例：若承包方提供虚假工程进度报告，导致总包方损失，应赔偿实际损失。2.总包方违约行为及责任认定（1）未按合同约定支付进度款：总包方应承担违约责任，并支付违约金。示例：若总包方未按合同约定支付进度款，导致承包方损失，应支付合同总价1%的违约金。（2）未按合同约定进行工程验收：总包方应承担违约责任，并赔偿由此造成的损失。示例：若总包方未按合同约定进行工程验收，导致承包方损失，应赔偿实际损失。3.第三方违约行为及责任认定（1）未按合同约定履行职责：第三方应承担违约责任，并赔偿由此造成的损失。示例：若第三方未按合同约定履行监理职责，导致工程延误，应赔偿实际损失。（2）泄露甲乙双方资料：第三方应承担违约责任，并赔偿由此造成的损失。示例：若第三方泄露甲乙双方资料，导致损失，应赔偿实际损失。全文完。2024年工程进度款与总承包支付1本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方法定代表人1.3合同双方注册地址1.4合同双方联系方式2.项目基本信息2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目合同工期2.5项目合同总价3.工程进度款支付方式3.1工程进度款支付比例3.2工程进度款支付节点3.3工程进度款支付方式3.4工程进度款支付期限4.总承包支付方式4.1总承包支付比例4.2总承包支付节点4.3总承包支付方式4.4总承包支付期限5.工程进度款与总承包支付条件5.1工程进度款支付条件5.2总承包支付条件6.工程进度款与总承包支付流程6.1工程进度款支付流程6.2总承包支付流程7.工程进度款与总承包支付凭证7.1工程进度款支付凭证7.2总承包支付凭证8.工程进度款与总承包支付争议解决8.1工程进度款支付争议解决8.2总承包支付争议解决9.工程进度款与总承包支付违约责任9.1工程进度款支付违约责任9.2总承包支付违约责任10.合同变更与解除10.1合同变更10.2合同解除11.合同生效与终止11.1合同生效11.2合同终止12.保密条款12.1保密义务12.2保密期限12.3保密责任13.法律适用与争议解决13.1法律适用13.2争议解决14.其他约定事项14.1其他约定事项一14.2其他约定事项二14.3其他约定事项三第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1合同双方名称甲方：建筑有限公司乙方：房地产开发有限公司1.2合同双方法定代表人甲方法定代表人：乙方法定代表人：1.3合同双方注册地址甲方注册地址：省市区路号乙方注册地址：省市区路号1.4合同双方联系方式2.项目基本信息2.1项目名称住宅小区建设项目2.2项目地点省市区2.3项目规模占地面积：20000平方米，建筑面积：100000平方米2.4项目合同工期自合同签订之日起至2026年12月31日止2.5项目合同总价人民币壹亿元整（￥100,000,000.00）3.工程进度款支付方式3.1工程进度款支付比例签订合同后支付5%；土建基础工程完成后支付20%；结构工程完成后支付30%；装修工程完成后支付30%；验收合格后支付15%。3.2工程进度款支付节点土建基础工程完成后5个工作日内；结构工程完成后10个工作日内；装修工程完成后15个工作日内；验收合格后30个工作日内。3.3工程进度款支付方式采用银行转账方式进行支付。3.4工程进度款支付期限各支付节点前5个工作日内支付。4.总承包支付方式4.1总承包支付比例甲方支付给乙方的工程进度款总额的95%；甲方保留5%作为质保金，质保期自工程验收合格之日起一年。4.2总承包支付节点与工程进度款支付节点一致。4.3总承包支付方式与工程进度款支付方式一致。4.4总承包支付期限与工程进度款支付期限一致。5.工程进度款与总承包支付条件5.1工程进度款支付条件甲方确认工程进度款支付节点达到；工程质量符合国家及行业相关标准；工程量经双方确认无误。5.2总承包支付条件甲方确认工程进度款支付节点达到；工程质量符合国家及行业相关标准；工程量经双方确认无误；乙方提交完整的结算资料。6.工程进度款与总承包支付流程6.1工程进度款支付流程乙方提交工程进度款申请；甲方审核工程进度款申请；甲方确认工程进度款支付节点达到；甲方支付工程进度款。6.2总承包支付流程乙方提交总承包款申请；甲方审核总承包款申请；甲方确认工程进度款支付节点达到；甲方支付总承包款。7.工程进度款与总承包支付凭证7.1工程进度款支付凭证银行转账凭证；甲方出具的工程进度款支付确认函。7.2总承包支付凭证银行转账凭证；甲方出具的总承包款支付确认函。8.工程进度款与总承包支付争议解决8.1工程进度款支付争议解决如因工程进度款支付发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。8.2总承包支付争议解决如因总承包支付发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。9.工程进度款与总承包支付违约责任9.1工程进度款支付违约责任如甲方未按约定时间支付工程进度款，应向乙方支付违约金，违约金按逾期支付金额的千分之五计算，自逾期之日起至实际支付之日止。9.2总承包支付违约责任如甲方未按约定时间支付总承包款，应向乙方支付违约金，违约金按逾期支付金额的千分之五计算，自逾期之日起至实际支付之日止。10.合同变更与解除10.1合同变更在合同履行过程中，如因不可抗力或国家政策调整等原因，导致合同内容需要变更的，双方应协商一致，签订补充协议，作为本合同的组成部分。10.2合同解除如一方严重违约，另一方有权解除合同；因不可抗力导致合同无法履行的，双方可协商解除合同；双方协商一致，可以解除合同。11.合同生效与终止11.1合同生效本合同自双方签字盖章之日起生效。11.2合同终止工程验收合格并交付使用；双方约定的其他合同终止条件成就。12.保密条款12.1保密义务双方对本合同内容负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。12.2保密期限保密期限自本合同签订之日起至合同终止后三年。12.3保密责任如因泄露保密信息给对方造成损失的，泄露方应承担相应的法律责任。13.法律适用与争议解决13.1法律适用本合同的签订、效力、解释、履行、变更、解除及争议的解决均适用中华人民共和国法律。13.2争议解决如因本合同履行过程中发生的争议，双方应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。14.其他约定事项14.1其他约定事项一本合同未尽事宜，由双方另行协商解决。14.2其他约定事项二本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。14.3其他约定事项三本合同自双方签字盖章之日起生效，未尽事宜，按国家有关法律法规执行。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入的定义与范围15.1第三方定义在本合同中，第三方是指除合同双方以外的，根据本合同约定提供专业服务、咨询、监督、审计、监理、仲裁等服务的个人或机构。15.2第三方介入范围工程监理；质量检测；工程进度监督；风险评估；争议解决；咨询建议。16.第三方介入的程序16.1第三方选定第三方选定后，双方应书面通知对方。16.2第三方介入协议第三方介入前，双方应与第三方签订书面协议，明确双方的权利、义务和责任；第三方介入协议作为本合同的附件。17.第三方责任限额17.1责任限额定义本合同中的责任限额是指第三方因履行本合同而产生的法律责任，第三方应承担的最高赔偿责任。17.2责任限额确定第三方责任限额由双方在第三方介入协议中约定；若无约定，第三方责任限额为人民币壹佰万元整（￥1,000,000.00）。17.3责任限额的调整如因不可抗力等原因导致第三方责任限额不足以赔偿实际损失，双方可协商调整责任限额；调整后的责任限额应书面通知对方并作为本合同的附件。18.第三方与其他各方的责任划分18.1第三方与甲方责任划分第三方在履行本合同时，对甲方承担相应的法律责任；甲方对第三方的选任、监督和协调负责。18.2第三方与乙方责任划分第三方在履行本合同时，对乙方承担相应的法律责任；乙方对第三方的选任、监督和协调负责。18.3第三方与合同双方的责任划分第三方在履行本合同时，对合同双方均承担相应的法律责任；合同双方对第三方的选任、监督和协调共同负责。19.第三方权利与义务19.1第三方权利第三方有权根据本合同约定，独立开展相关工作；第三方有权要求甲方和乙方提供必要的资料和信息；第三方有权根据合同约定，收取相应的服务费用。19.2第三方义务第三方应按照本合同约定，履行相应的服务义务；第三方应遵守国家法律法规和行业标准；第三方应保护甲方和乙方的商业秘密。20.第三方介入的终止20.1第三方介入终止条件合同履行完毕；双方协商一致解除第三方介入；第三方因故无法继续履行服务义务。20.2第三方介入终止程序第三方介入终止前，双方应书面通知对方；第三方介入终止后，双方应解除与第三方的协议，并结清相关费用。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.合同签订书详细要求：双方签字盖章，一式两份，双方各执一份。说明：本附件为合同签订的正式文件，证明合同已经双方认可并生效。2.第三方介入协议详细要求：明确第三方服务内容、期限、费用、责任限额等。说明：本附件为第三方提供服务的详细约定，确保第三方在合同履行中的权益。3.工程进度款支付确认函详细要求：甲方确认支付工程进度款的凭证。说明：本附件为甲方支付工程进度款的有效证明。4.总承包款支付确认函详细要求：甲方确认支付总承包款的凭证。说明：本附件为甲方支付总承包款的有效证明。5.工程质量验收报告详细要求：第三方对工程质量进行验收，出具验收报告。说明：本附件为工程质量验收的结果，证明工程质量符合要求。6.工程进度款申请表详细要求：乙方申请支付工程进度款的表格。说明：本附件为乙方申请支付工程进度款的过程记录。7.总承包款申请表详细要求：乙方申请支付总承包款的表格。说明：本附件为乙方申请支付总承包款的过程记录。8.违约金计算表格详细要求：根据违约金额计算违约金。说明：本附件为违约金计算的依据。9.争议解决协议详细要求：双方就争议事项达成一致，签订书面协议。说明：本附件为争议解决的结果，证明双方已解决争议。10.保密协议详细要求：双方签订保密协议，保护商业秘密。说明：本附件为保密协议的正式文件，确保商业秘密不被泄露。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：甲方未按约定时间支付工程进度款。责任认定标准：按逾期支付金额的千分之五计算违约金。示例说明：若甲方应于2023年10月1日支付100万元工程进度款，但实际支付时间为2023年10月10日，则违约金为100万元×千分之五=5000元。2.违约行为：乙方未按约定时间完成工程进度。责任认定标准：按逾期完成的工程进度比例，扣除相应工程进度款。示例说明：若合同约定乙方应在2023年10月1日前完成10%的工程进度，但实际完成时间为2023年10月15日，则扣除10%×合同总价=10万元。3.违约行为：第三方未按约定履行服务义务。责任认定标准：按第三方介入协议约定的责任限额计算违约金。示例说明：若第三方责任限额为100万元，但实际违约损失为150万元，则第三方仅承担100万元的赔偿责任。4.违约行为：任何一方泄露对方商业秘密。责任认定标准：根据实际损失赔偿，或按法律规定承担相应法律责任。示例说明：若一方泄露对方商业秘密导致对方损失50万元，则泄露方应赔偿50万元。全文完。2024年工程进度款与总承包支付2本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方地址1.3合同双方联系方式2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程类别2.5工程合同工期3.进度款支付方式3.1进度款支付比例3.2进度款支付节点3.3进度款支付流程3.4进度款支付条件4.总承包支付方式4.1总承包支付比例4.2总承包支付节点4.3总承包支付流程4.4总承包支付条件5.支付款项的审核与确认5.1支付款项的审核5.2支付款项的确认5.3支付款项的争议解决6.支付款项的结算与退还6.1支付款项的结算6.2支付款项的退还6.3支付款项的争议解决7.逾期付款的违约责任7.1逾期付款的认定7.2逾期付款的违约金7.3逾期付款的争议解决8.付款凭证及凭证管理8.1付款凭证的格式与内容8.2付款凭证的管理与归档8.3付款凭证的争议解决9.合同变更及解除9.1合同变更的条件9.2合同变更的流程9.3合同解除的条件9.4合同解除的流程10.合同争议解决方式10.1争议解决方式的选择10.2争议解决机构的指定10.3争议解决的程序10.4争议解决的期限11.合同生效及终止11.1合同生效条件11.2合同终止条件11.3合同终止流程12.合同附件及补充协议12.1合同附件12.2补充协议的签订与效力12.3补充协议的争议解决13.违约责任及赔偿13.1违约责任的认定13.2违约赔偿的计算13.3违约赔偿的争议解决14.其他约定事项14.1合同履行过程中的其他约定14.2合同履行过程中的其他权利义务14.3合同履行过程中的其他争议解决第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1合同双方名称甲方：[甲方全称]乙方：[乙方全称]1.2合同双方地址甲方地址：[甲方详细地址]乙方地址：[乙方详细地址]1.3合同双方联系方式甲方联系方式：[甲方联系人姓名]联系电话：[甲方联系电话]乙方联系方式：[乙方联系人姓名]联系电话：[乙方联系电话]2.工程概况2.1工程名称[工程全称]2.2工程地点[工程具体位置]2.3工程规模[工程总体面积或工程量]2.4工程类别[工程类别描述]2.5工程合同工期[合同工期起止日期]3.进度款支付方式3.1进度款支付比例工程开工前支付10%第一阶段完成后支付30%第二阶段完成后支付40%第三阶段完成后支付20%3.2进度款支付节点第一阶段：基础工程完成第二阶段：主体结构完成第三阶段：装饰装修工程完成3.3进度款支付流程乙方提交进度款申请及相应证明材料甲方审核无误后，5个工作日内支付进度款3.4进度款支付条件乙方需提供真实、有效的工程进度证明材料甲方有权对进度款申请进行审核，并在必要时进行现场核实4.总承包支付方式4.1总承包支付比例工程开工前支付10%第一阶段完成后支付30%第二阶段完成后支付40%第三阶段完成后支付20%4.2总承包支付节点与进度款支付节点一致4.3总承包支付流程乙方提交总承包款项申请及相应证明材料甲方审核无误后，5个工作日内支付总承包款项4.4总承包支付条件乙方需提供真实、有效的工程进度证明材料甲方有权对总承包款项申请进行审核，并在必要时进行现场核实5.支付款项的审核与确认5.1支付款项的审核甲方应在收到乙方提交的付款申请及相关材料后5个工作日内完成审核。5.2支付款项的确认双方应在付款前就付款金额、时间等达成一致。5.3支付款项的争议解决如出现争议，双方应友好协商解决；协商不成，可提交合同约定的争议解决机构。6.支付款项的结算与退还6.1支付款项的结算双方应按约定的进度款支付比例和节点进行结算。6.2支付款项的退还如因甲方原因导致乙方未能按约定完成工程，甲方应退还乙方已支付的相应款项。6.3支付款项的争议解决同第5.3条7.逾期付款的违约责任7.1逾期付款的认定甲方未在约定时间内支付进度款或总承包款项，视为逾期付款。7.2逾期付款的违约金甲方逾期付款的，应向乙方支付[逾期付款违约金比例]的违约金。7.3逾期付款的争议解决同第5.3条8.支付款项的凭证及凭证管理8.1付款凭证的格式与内容付款日期付款金额付款方式付款用途甲方、乙方双方盖章相关附件8.2付款凭证的管理与归档双方应妥善保管付款凭证，并按照财务制度进行归档。8.3付款凭证的争议解决如对付款凭证的真实性或合法性有争议，双方应提交相关证据，由合同约定的争议解决机构进行裁决。9.合同变更及解除9.1合同变更的条件在合同履行过程中，如因不可抗力、政策调整等客观原因导致合同内容需要变更，双方应协商一致。9.2合同变更的流程双方协商一致后，签订书面变更协议变更协议作为合同附件，与原合同具有同等法律效力9.3合同解除的条件双方协商一致解除合同因不可抗力导致合同无法履行违约方严重违约，经对方催告后仍未纠正9.4合同解除的流程提出解除合同的一方应书面通知对方双方应在收到通知后[通知期限]内协商解除事宜协商不成，可提交合同约定的争议解决机构10.合同争议解决方式10.1争议解决方式的选择仲裁诉讼10.2争议解决机构的指定如选择仲裁，双方应共同选定仲裁机构；如选择诉讼，应向合同约定的法院提起诉讼。10.3争议解决的程序争议解决机构应按照其规定程序进行审理，并作出裁决。10.4争议解决的期限争议解决机构应在收到争议材料后[审理期限]内作出裁决。11.合同生效及终止11.1合同生效条件合同自双方签字盖章之日起生效。11.2合同终止条件合同履行完毕双方协商一致解除合同因不可抗力导致合同无法履行11.3合同终止流程双方应签订书面合同终止协议合同终止协议作为合同附件，与原合同具有同等法律效力12.合同附件及补充协议12.1合同附件合同附件包括但不限于：工程量清单设计图纸技术规范合同变更协议12.2补充协议的签订与效力双方在合同履行过程中可签订补充协议，补充协议作为合同附件，与原合同具有同等法律效力。12.3补充协议的争议解决同第10.3条13.违约责任及赔偿13.1违约责任的认定双方应按照合同约定及法律规定承担违约责任。13.2违约赔偿的计算违约赔偿金额应根据违约情况及损失程度进行计算。13.3违约赔偿的争议解决同第10.3条14.其他约定事项14.1合同履行过程中的其他约定双方在合同履行过程中应遵守诚实信用原则，履行合同约定的各项义务。14.2合同履行过程中的其他权利义务双方在合同履行过程中应享有合同约定的权利，承担相应的义务。14.3合同履行过程中的其他争议解决同第10.3条第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入的概念与范围15.1第三方定义本合同中所述“第三方”是指除甲、乙双方之外的独立第三方主体，包括但不限于监理单位、审计机构、咨询顾问、评估机构等。15.2第三方介入范围监理工程进度和质量审计工程款项支付和合同履行情况提供专业咨询和建议评估工程成本和风险16.第三方介入的程序16.1第三方选择甲、乙双方应共同协商确定第三方，并签订相应的委托协议。16.2第三方介入流程甲、乙双方与第三方签订委托协议，明确第三方介入的具体事项、权利义务和责任。第三方根据委托协议的要求，开展相关工作。第三方定期向甲、乙双方提交工作报告，报告内容包括但不限于工作进展、发现的问题及建议等。17.第三方责任限额17.1责任限额定义本合同中所述“责任限额”是指第三方在履行委托协议过程中，因自身过错导致的损失，其应承担的最高赔偿金额。17.2责任限额确定第三方责任限额由甲、乙双方与第三方协商确定，并在委托协议中明确。责任限额应考虑第三方的工作性质、专业能力、行业惯例等因素。18.第三方与其他各方的责任划分18.1第三方与甲方责任划分第三方在履行委托协议过程中，因自身过错导致的损失，由第三方承担。甲方对第三方的指示和安排应合理、明确，如因甲方原