2024版建筑工程水电安装劳务分包合同6篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024版建筑工程水电安装劳务分包合同本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1分包方信息1.2总包方信息1.3监理方信息（如有）2.项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目合同金额2.5项目工期3.劳务分包内容3.1工程范围3.2工程量3.3施工材料3.4施工工艺3.5施工质量要求4.合同履行与进度管理4.1进度计划4.2进度控制4.3进度调整4.4工程验收5.质量控制5.1质量标准5.2质量检查5.3质量整改5.4质量保证6.安全管理6.1安全责任6.2安全措施6.3安全培训6.4事故处理7.费用及结算7.1费用构成7.2结算方式7.3结算时间7.4付款方式7.5争议处理8.保修期及保修责任8.1保修范围8.2保修期限8.3保修责任8.4保修金9.违约责任9.1违约情形9.2违约责任9.3违约赔偿9.4违约解除10.合同解除与终止10.1解除条件10.2解除程序10.3终止条件10.4终止程序11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构11.3争议解决程序11.4争议解决费用12.合同生效与变更12.1合同生效条件12.2合同变更程序12.3合同补充协议12.4合同附件13.其他约定事项13.1不可抗力13.2合同附件13.3合同解释13.4合同生效日期14.合同签署与附件14.1签署日期14.2签署地点14.3附件清单14.4合同份数第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1分包方信息1.1.1分包方名称：____________________1.1.2分包方法定代表人：____________________1.1.3分包方住所：____________________1.1.4分包方联系电话：____________________1.1.5分包方开户银行：____________________1.1.6分包方银行账号：____________________1.2总包方信息1.2.1总包方名称：____________________1.2.2总包方法定代表人：____________________1.2.3总包方住所：____________________1.2.4总包方联系电话：____________________1.2.5总包方开户银行：____________________1.2.6总包方银行账号：____________________1.3监理方信息（如有）1.3.1监理方名称：____________________1.3.2监理方法定代表人：____________________1.3.3监理方住所：____________________1.3.4监理方联系电话：____________________2.项目概况2.1项目名称：____________________2.2项目地点：____________________2.3项目规模：____________________2.4项目合同金额：____________________2.5项目工期：____________________（起始日期至结束日期）3.劳务分包内容3.1工程范围：____________________3.2工程量：____________________3.3施工材料：____________________3.4施工工艺：____________________3.5施工质量要求：____________________4.合同履行与进度管理4.1进度计划：____________________4.2进度控制：____________________4.3进度调整：____________________4.4工程验收：____________________5.质量控制5.1质量标准：____________________5.2质量检查：____________________5.3质量整改：____________________5.4质量保证：____________________6.安全管理6.1安全责任：____________________6.2安全措施：____________________6.3安全培训：____________________6.4事故处理：____________________7.费用及结算7.1费用构成：____________________7.2结算方式：____________________7.3结算时间：____________________7.4付款方式：____________________7.5争议处理：____________________8.费用及结算8.1费用构成8.1.1人工费：____________________8.1.2材料费：____________________8.1.3施工机具使用费：____________________8.1.4管理费：____________________8.1.5利润：____________________8.2结算方式8.2.1按月结算：每月____________________8.2.2按进度结算：每完成____________________8.3结算时间8.3.1每月结算时间为次月____________________8.3.2进度结算时间为完成进度后____________________8.4付款方式8.4.1银行转账：____________________8.4.2现金支付：____________________8.5争议处理8.5.1双方协商：____________________8.5.2仲裁：____________________9.保修期及保修责任9.1保修范围9.1.1电气安装工程：____________________9.1.2水利安装工程：____________________9.2保修期限9.2.1电气安装工程：____________________9.2.2水利安装工程：____________________9.3保修责任9.3.1保修期内出现质量问题，由分包方负责免费维修或更换：____________________9.3.2保修期内因分包方原因造成的损失，由分包方承担赔偿责任：____________________9.4保修金9.4.1保修金比例：____________________9.4.2保修金退还：____________________10.违约责任10.1违约情形10.1.1分包方未按合同约定完成工程：____________________10.1.2总包方未按合同约定支付费用：____________________10.1.3分包方工程质量不符合约定：____________________10.2违约责任10.2.1分包方违约，应承担违约金：____________________10.2.2总包方违约，应承担违约金：____________________10.3违约赔偿10.3.1违约金计算方式：____________________10.3.2违约赔偿范围：____________________10.4违约解除10.4.1分包方严重违约，总包方有权解除合同：____________________10.4.2总包方严重违约，分包方有权解除合同：____________________11.合同解除与终止11.1解除条件11.1.1双方协商一致：____________________11.1.2出现不可抗力：____________________11.1.3合同约定的解除条件：____________________11.2解除程序11.2.1提前通知：____________________11.2.2解除通知：____________________11.3终止条件11.3.1工程竣工：____________________11.3.2合同约定的终止条件：____________________11.4终止程序11.4.1合同终止通知：____________________11.4.2合同终止后的处理：____________________12.争议解决12.1争议解决方式12.1.1双方协商：____________________12.1.2仲裁：____________________12.1.3法院诉讼：____________________12.2争议解决机构12.2.1仲裁委员会：____________________12.2.2法院：____________________12.3争议解决程序12.3.1提交争议：____________________12.3.2解决争议：____________________12.4争议解决费用12.4.1双方承担：____________________12.4.2费用承担比例：____________________13.合同生效与变更13.1合同生效条件13.1.1双方签字盖章：____________________13.1.2合同内容完整：____________________13.1.3合同符合法律法规：____________________13.2合同变更程序13.2.1提出变更：____________________13.2.2签订变更协议：____________________13.3合同补充协议13.3.1补充协议效力：____________________13.3.2补充协议内容：____________________13.4合同附件13.4.1附件清单：____________________13.4.2附件内容：____________________14.合同签署与附件14.1签署日期：____________________14.2签署地点：____________________14.3附件清单：____________________14.4合同份数：____________________第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方概念15.1.1第三方是指在本合同履行过程中，经甲乙双方一致同意，介入合同履行的独立法人或其他组织。15.1.2第三方不包括中介方，而是指直接参与合同履行或提供专业服务的实体。15.2第三方职责15.2.1第三方应按照甲乙双方的要求，履行其在合同中的职责。15.2.2第三方应保证其提供的服务或产品符合合同约定及行业标准。15.3第三方权利15.3.1第三方有权获得合同中约定的报酬。15.3.2第三方有权要求甲乙双方提供必要的资料和信息。15.4第三方义务15.4.1第三方应遵守合同约定，按时完成工作任务。15.4.2第三方应承担因自身原因造成的损失或责任。16.第三方介入程序16.1第三方介入需经甲乙双方书面同意，并签订补充协议。16.2第三方介入的补充协议应明确第三方的职责、权利和义务。17.第三方责任限额17.1第三方的责任限额应在本合同中约定，并在补充协议中明确。17.2第三方的责任限额包括但不限于：17.2.1因第三方自身原因造成的损失。17.2.2第三方提供的服务或产品不符合合同约定或行业标准造成的损失。17.2.3第三方违反合同约定造成的损失。18.第三方与其他各方的关系18.1第三方与甲乙双方的关系为独立合同关系，第三方不承担甲乙双方之间的任何责任。18.2第三方与其他各方的责任划分如下：18.2.1第三方对甲乙双方承担责任，但不影响甲乙双方之间的权利义务。18.2.2第三方对其他第三方不承担责任。18.2.3甲乙双方对第三方不承担责任，但甲乙双方之间应按照合同约定履行相应的义务。19.第三方介入后的合同履行19.1.1第三方应按照合同约定和补充协议的要求，履行其在合同中的职责。19.1.2甲乙双方应按照合同约定和补充协议的要求，向第三方提供必要的资料和信息。19.1.3第三方应定期向甲乙双方报告工作进展情况。20.第三方介入后的争议解决20.1.1由甲乙双方与第三方协商解决。20.1.2协商不成的，可提交合同约定的争议解决机构解决。20.1.3争议解决机构包括但不限于仲裁委员会或法院。21.第三方介入后的合同终止21.1.1第三方应按照合同约定和补充协议的要求，完成剩余工作。21.1.2甲乙双方应按照合同约定和补充协议的要求，向第三方支付剩余报酬。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.项目概况表要求：详细列出项目名称、地点、规模、合同金额、工期等信息。说明：用于明确项目的基本情况和合同双方对项目的认知。2.劳务分包内容明细表要求：详细列出工程范围、工程量、施工材料、施工工艺、施工质量要求等信息。说明：用于明确劳务分包的具体内容和标准。3.进度计划表要求：详细列出各阶段的开始和结束时间、关键节点等。说明：用于明确工程进度安排和监控。4.质量控制计划要求：详细列出质量控制的标准、方法、措施等。说明：用于明确工程质量的控制要求。5.安全管理计划要求：详细列出安全责任、安全措施、安全培训、事故处理等。说明：用于明确工程安全管理的措施和要求。6.费用结算明细表要求：详细列出各项费用的构成、结算方式、结算时间、付款方式等。说明：用于明确费用的结算方式和标准。7.保修期及保修责任明细表要求：详细列出保修范围、保修期限、保修责任、保修金等。说明：用于明确保修的具体内容和要求。8.违约责任明细表要求：详细列出违约情形、违约责任、违约赔偿等。说明：用于明确违约行为的处理和赔偿标准。9.合同解除与终止条件明细表要求：详细列出解除条件、解除程序、终止条件、终止程序等。说明：用于明确合同解除和终止的具体条件和程序。10.争议解决机制明细表要求：详细列出争议解决方式、解决机构、解决程序等。说明：用于明确争议解决的具体方式和程序。11.合同签署及附件清单要求：详细列出合同签署日期、地点、附件清单等。说明：用于明确合同签署的细节和附件内容。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：分包方未按合同约定完成工程责任认定标准：根据合同约定和实际完成情况，确定分包方违约的程度和赔偿金额。示例说明：如分包方未按期完成工程，每延迟一日，应支付合同金额的1%作为违约金。2.违约行为：总包方未按合同约定支付费用责任认定标准：根据合同约定和实际支付情况，确定总包方违约的程度和赔偿金额。示例说明：如总包方未按时支付费用，每延迟一日，应支付违约金额的1%作为违约金。3.违约行为：分包方工程质量不符合约定责任认定标准：根据合同约定和质量检测报告，确定分包方违约的程度和赔偿金额。示例说明：如分包方施工的工程质量不符合约定，应承担修复费用或赔偿损失。4.违约行为：第三方提供的服务或产品不符合约定责任认定标准：根据合同约定和第三方提供的服务或产品，确定第三方违约的程度和赔偿金额。示例说明：如第三方提供的服务或产品存在质量问题，应承担修复费用或赔偿损失。5.违约行为：一方违反合同约定导致合同解除责任认定标准：根据合同约定和违约方违约的程度，确定违约方的赔偿金额。示例说明：如一方违约导致合同解除，违约方应支付合同金额的10%作为违约金。全文完。2024版建筑工程水电安装劳务分包合同1本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称及地址1.2合同双方法定代表人及联系方式1.3合同双方授权代表及联系方式2.合同标的及工程概况2.1工程名称及地点2.2工程规模及建设内容2.3工程合同总价及支付方式3.工程进度及工期3.1工程进度计划3.2工期要求及延误责任4.施工图纸及资料4.1施工图纸的提供与确认4.2施工技术资料的提供与确认5.材料设备供应5.1材料设备的采购及供应5.2材料设备的验收及保管6.施工现场管理6.1施工现场布置及安全管理6.2施工现场环境保护与文明施工7.质量要求与验收7.1质量标准及验收程序7.2质量保证措施及责任8.安全生产与文明施工8.1安全生产责任与措施8.2文明施工要求与责任9.造价管理9.1工程量清单编制与审核9.2工程变更及索赔处理10.付款方式及进度款10.1付款方式及进度款支付时间10.2验收合格后的付款条件11.违约责任及争议解决11.1违约责任承担11.2争议解决方式12.合同解除与终止12.1合同解除的条件12.2合同终止的处理13.合同生效、变更及终止13.1合同生效条件13.2合同变更程序13.3合同终止后的处理14.其他约定事项14.1合同附件及补充协议14.2通知及送达方式14.3合同解释及适用法律第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1合同双方名称及地址甲方：[甲方全称]，地址：[甲方详细地址]乙方：[乙方全称]，地址：[乙方详细地址]1.2合同双方法定代表人及联系方式甲方法定代表人：[甲方法定代表人姓名]，联系方式：[甲方联系方式]乙方法定代表人：[乙方法定代表人姓名]，联系方式：[乙方联系方式]1.3合同双方授权代表及联系方式甲方授权代表：[甲方授权代表姓名]，联系方式：[甲方授权代表联系方式]乙方授权代表：[乙方授权代表姓名]，联系方式：[乙方授权代表联系方式]2.合同标的及工程概况2.1工程名称及地点工程名称：[工程全称]工程地点：[工程详细地址]2.2工程规模及建设内容工程规模：[工程规模描述，如：建筑面积、占地面积等]建设内容：[工程具体建设内容描述]2.3工程合同总价及支付方式工程合同总价：人民币[合同总价]元支付方式：[支付方式描述，如：分阶段支付、按月支付等]3.工程进度及工期3.1工程进度计划[具体进度计划，如：开工日期、分阶段完成日期等]3.2工期要求及延误责任工期要求：[工期要求描述，如：总工期、分阶段工期等]延误责任：[因乙方原因造成工期延误的处理方式及责任]4.施工图纸及资料4.1施工图纸的提供与确认甲方应在[时间]前提供完整的施工图纸及资料乙方应在收到图纸及资料后[时间]内完成确认4.2施工技术资料的提供与确认甲方应在[时间]前提供必要的技术资料乙方应在收到技术资料后[时间]内完成确认5.材料设备供应5.1材料设备的采购及供应甲方负责采购工程所需主要材料及设备乙方负责采购非主要材料及部分设备5.2材料设备的验收及保管乙方在收到材料及设备后[时间]内完成验收验收合格的材料及设备由乙方负责保管6.施工现场管理6.1施工现场布置及安全管理乙方负责施工现场的布置及安全管理工作乙方应遵守国家及地方有关施工现场管理的规定6.2施工现场环境保护与文明施工乙方应采取措施保护施工现场的环境，减少对周围环境的影响乙方应遵守文明施工的要求，确保施工现场整洁有序7.质量要求与验收7.1质量标准及验收程序乙方施工应符合国家及行业有关质量标准验收程序：[具体验收程序描述，如：隐蔽工程验收、分项工程验收等]7.2质量保证措施及责任乙方应采取必要的技术措施保证工程质量因乙方原因造成质量问题，乙方应承担相应的责任8.安全生产与文明施工8.1安全生产责任与措施乙方应遵守国家及地方有关安全生产的法律、法规和标准乙方应制定安全生产责任制，明确各级人员的安全生产责任乙方应采取必要的安全措施，防止事故发生8.2文明施工要求与责任乙方应遵守文明施工的相关规定，确保施工现场的整洁和安全乙方应负责施工现场的垃圾清理和环境保护工作9.造价管理9.1工程量清单编制与审核乙方应根据甲方提供的施工图纸及规范，编制工程量清单甲方应在[时间]内对工程量清单进行审核9.2工程变更及索赔处理工程变更应经双方协商一致后，以书面形式确定索赔处理：[索赔处理的程序及要求]10.付款方式及进度款10.1付款方式及进度款支付时间付款方式：[付款方式描述，如：按月进度支付、分阶段支付等]进度款支付时间：[具体支付时间描述，如：每月的[日期]支付上月完成工程量的[百分比]款]10.2验收合格后的付款条件验收合格后，甲方应在[时间]内支付验收合格工程量的[百分比]款付款条件：[付款的具体条件描述，如：无质量争议、无安全责任事故等]11.违约责任及争议解决11.1违约责任承担任何一方违反合同约定，应承担相应的违约责任违约责任包括但不限于赔偿损失、支付违约金等11.2争议解决方式双方应友好协商解决合同争议如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼12.合同解除与终止12.1合同解除的条件[合同解除的具体条件描述，如：一方严重违约、不可抗力等]12.2合同终止的处理合同终止后，双方应立即进行工程结算乙方应将施工现场清理完毕，甲方应支付乙方已完成工程量的款项13.合同生效、变更及终止13.1合同生效条件本合同自双方签字（或盖章）之日起生效13.2合同变更程序合同变更应经双方协商一致，并以书面形式签订补充协议13.3合同终止后的处理合同终止后，双方应按合同约定办理结算手续合同终止不影响已履行部分的效力14.其他约定事项14.1合同附件及补充协议本合同附件及补充协议与本合同具有同等法律效力14.2通知及送达方式任何一方通知对方，应以书面形式进行通知送达方式：[具体送达方式描述，如：邮寄、电子邮件等]14.3合同解释及适用法律本合同以中文文本为准，解释和适用法律均以中华人民共和国法律为准第二部分：第三方介入后的修正1.第三方的定义与范围1.1第三方是指在合同执行过程中，为甲方、乙方或合同本身提供专业服务、咨询、监督或其他协助的自然人、法人或其他组织。1.2第三方的范围包括但不限于：监理单位、设计单位、检测机构、评估机构、造价咨询机构、法律顾问等。2.第三方介入的目的与程序2.1第三方介入的目的：确保合同履行过程中的公正性、透明性和专业性提高工程质量、进度和成本控制解决合同履行过程中的争议和问题2.2第三方介入的程序：双方协商确定第三方介入的范围、职责和期限甲方或乙方与第三方签订相关协议，明确双方的权利义务第三方根据协议履行职责，甲方和乙方予以配合3.第三方的责任与权利3.1第三方的责任：第三方应按照协议约定，履行其职责，确保合同履行过程中的公正性和专业性第三方应保守商业秘密，不得泄露合同内容第三方因自身原因造成合同履行损失的，应承担相应的赔偿责任3.2第三方的权利：第三方有权要求甲方和乙方提供必要的信息和资料第三方有权对甲方和乙方的行为进行监督和检查第三方有权对合同履行过程中的问题提出意见和建议4.第三方的责任限额4.1第三方的责任限额：第三方的责任限额应根据其提供的专业服务的性质、范围和难度确定第三方的责任限额应在协议中明确约定如第三方责任超出协议约定的限额，超出部分由甲方和乙方各自承担4.2第三方责任限额的计算方式：根据第三方提供的专业服务的性质和范围，按服务费用的一定比例计算或根据合同总价的一定比例计算5.第三方与其他各方的划分说明5.1第三方与甲方的关系：第三方与甲方之间是委托与被委托关系甲方应支付第三方提供专业服务的费用5.2第三方与乙方的关系：第三方与乙方之间是监督与被监督关系乙方应配合第三方的工作，提供必要的信息和资料乙方应接受第三方的监督和建议5.3第三方与合同其他各方的关系：第三方与合同其他各方（如供应商、分包商等）之间没有直接的法律关系第三方在执行职责时，应保持中立，不得偏袒任何一方6.第三方介入的费用承担6.1第三方介入的费用：第三方介入的费用应根据协议约定，由甲方和乙方共同承担第三方介入的费用包括但不限于：咨询费、监督费、检测费等6.2第三方介入费用的支付：第三方介入的费用应在协议中明确约定支付方式和时间甲方和乙方应按照协议约定，及时支付第三方介入的费用7.第三方介入的期限7.1第三方介入的期限：第三方介入的期限应在协议中明确约定第三方介入的期限自合同签订之日起计算7.2第三方介入期限的延长：如需延长第三方介入的期限，甲方或乙方应提前[时间]通知对方，并经双方协商一致延长后的期限应在协议中予以明确8.第三方介入的终止8.1第三方介入的终止条件：合同履行完毕双方协商一致出现不可抗力等因素8.2第三方介入的终止程序：第三方介入的终止，应提前[时间]通知甲方和乙方双方应按照协议约定，办理相关手续，解除与第三方的协议关系第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.合同签订文件合同正本合同附件合同补充协议2.工程相关文件工程施工图纸工程量清单工程设计变更通知工程进度计划工程验收报告3.材料设备相关文件材料设备清单材料设备质量证明文件材料设备进场检验报告材料设备进场验收记录4.付款相关文件付款申请付款凭证付款确认函5.安全生产相关文件安全生产责任制安全生产措施安全生产检查记录事故报告及处理意见6.争议解决相关文件争议协商记录争议调解记录争议仲裁裁决书争议诉讼判决书7.其他相关文件双方授权代表委托书通知及送达证明合同终止协议附件的详细要求和说明：所有附件均需为原件或经双方签字（或盖章）的复印件；附件内容应与合同内容相符，不得有虚假或误导性信息；附件应由甲方或乙方保存一份，另一方保留一份复印件。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为甲方违约行为：未按合同约定支付工程款未按合同约定提供施工图纸及资料未经乙方同意擅自变更工程内容未按合同约定提供材料设备未按合同约定提供施工现场乙方违约行为：未按合同约定完成工程工程质量不符合合同约定工程进度延误未按合同约定进行安全生产管理未按合同约定进行文明施工2.责任认定标准违约责任的大小应根据违约行为对合同履行造成的影响程度确定；甲方或乙方违约，应承担相应的违约责任，包括但不限于：赔偿损失支付违约金承担诉讼费用承担仲裁费用3.违约责任示例说明甲方未按合同约定支付工程款，导致乙方无法正常施工，乙方有权要求甲方支付违约金，并承担由此造成的损失；乙方施工质量不符合合同约定，甲方有权要求乙方进行返工或修复，乙方应承担相应的费用；乙方工程进度延误，甲方有权要求乙方支付违约金，并承担由此造成的损失。全文完。2024版建筑工程水电安装劳务分包合同2本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1分包单位信息1.2总包单位信息1.3监理单位信息1.4设计单位信息2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程类型2.5工程工期3.劳务分包内容3.1工程范围3.2工程量3.3工程质量要求3.4施工工艺4.劳务分包费用4.1工程总费用4.2分包费用构成4.3付款方式4.4付款期限4.5付款条件5.工程进度与验收5.1工程进度计划5.2工程验收标准5.3工程验收程序5.4验收报告6.施工安全与环境保护6.1施工安全责任6.2安全防护措施6.3环境保护要求6.4环境污染处理7.质量保证期7.1质量保证期限7.2质量保证责任7.3质量保证措施8.违约责任8.1违约行为定义8.2违约责任承担8.3违约赔偿标准8.4违约解除合同9.争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决机构9.3争议解决程序10.合同生效与解除10.1合同生效条件10.2合同解除条件10.3合同解除程序11.合同附件11.1设计图纸11.2施工方案11.3工程量清单11.4付款凭证11.5其他相关文件12.合同变更12.1变更条件12.2变更程序12.3变更内容13.合同解除13.1解除条件13.2解除程序13.3解除后果14.合同终止14.1终止条件14.2终止程序14.3终止后果第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1分包单位信息1.1.1单位名称：____________________1.1.2法定代表人：____________________1.1.3注册地址：____________________1.1.4联系方式：____________________1.2总包单位信息1.2.1单位名称：____________________1.2.2法定代表人：____________________1.2.3注册地址：____________________1.2.4联系方式：____________________1.3监理单位信息1.3.1单位名称：____________________1.3.2法定代表人：____________________1.3.3注册地址：____________________1.3.4联系方式：____________________1.4设计单位信息1.4.1单位名称：____________________1.4.2法定代表人：____________________1.4.3注册地址：____________________1.4.4联系方式：____________________2.工程概况2.1工程名称：____________________2.2工程地点：____________________2.3工程规模：____________________2.4工程类型：____________________2.5工程工期：自____年____月____日至____年____月____日3.劳务分包内容3.1工程范围：____________________3.2工程量：____________________3.3工程质量要求：____________________3.4施工工艺：____________________4.劳务分包费用4.1工程总费用：人民币____元整4.2分包费用构成：4.2.1直接费用：____________________4.2.2间接费用：____________________4.2.3其他费用：____________________4.3付款方式：____________________4.4付款期限：____________________4.5付款条件：____________________5.工程进度与验收5.1工程进度计划：____________________5.2工程验收标准：____________________5.3工程验收程序：____________________5.4验收报告：____________________6.施工安全与环境保护6.1施工安全责任：____________________6.2安全防护措施：____________________6.3环境保护要求：____________________6.4环境污染处理：____________________7.质量保证期7.1质量保证期限：自工程验收合格之日起____年7.2质量保证责任：____________________7.3质量保证措施：____________________8.违约责任8.1违约行为定义8.1.1分包单位未按约定时间完成工程；8.1.2分包单位未按约定质量标准完成工程；8.1.3分包单位未按合同规定进行施工；8.1.4分包单位擅自改变工程设计；8.1.5分包单位未按时支付相关费用；8.2违约责任承担8.2.1分包单位应承担违约责任，并支付违约金；8.2.2违约金比例为合同总价的_____%；8.2.3违约金支付期限为违约行为发生之日起____个工作日内；8.3违约赔偿标准8.3.1因分包单位违约导致工程延误，每延误一日，分包单位应支付____元人民币的延误赔偿金；8.3.2因分包单位违约造成工程质量问题，分包单位应承担修复责任，修复费用由分包单位承担；8.4违约解除合同8.4.1分包单位连续两次违约，或累计三次违约，总包单位有权解除合同；8.4.2合同解除后，分包单位应按照合同约定退还预付款，并承担相应损失。9.争议解决9.1争议解决方式9.1.1双方应通过协商解决争议；9.1.2协商不成，争议提交____仲裁委员会仲裁；9.2争议解决机构9.2.1争议解决机构为____仲裁委员会；9.3争议解决程序9.3.1双方应在争议发生后____个工作日内向争议解决机构提出仲裁申请；9.3.2争议解决机构应在收到仲裁申请之日起____个工作日内组成仲裁庭；9.3.3仲裁庭应在组成之日起____个工作日内开庭审理；9.3.4仲裁裁决为终局裁决，对双方具有法律约束力。10.合同生效与解除10.1合同生效条件10.1.1双方签署合同并经____部门备案；10.1.2总包单位向分包单位支付预付款；10.2合同解除条件10.2.1双方协商一致解除合同；10.2.2发生不可抗力事件，致使合同无法履行；10.3合同解除程序10.3.1双方应提前____个工作日以书面形式通知对方解除合同；11.合同附件11.1设计图纸：____________________11.2施工方案：____________________11.3工程量清单：____________________11.4付款凭证：____________________11.5其他相关文件：____________________12.合同变更12.1变更条件12.1.1双方协商一致；12.1.2因不可抗力导致合同需要变更；12.2变更程序12.2.1变更事项应以书面形式提出；12.2.2双方应在____个工作日内就变更事项达成一致；12.3变更内容12.3.1变更合同条款；12.3.2变更工程范围；12.3.3变更工程量；12.3.4变更工程费用。13.合同解除13.1解除条件13.1.1双方协商一致解除合同；13.1.2发生不可抗力事件，致使合同无法履行；13.2解除程序13.2.1双方应提前____个工作日以书面形式通知对方解除合同；14.合同终止14.1终止条件14.1.1工程全部完成并经验收合格；14.1.2双方履行完毕合同约定的全部义务；14.2终止程序14.2.1双方应在合同终止后____个工作日内办理合同终止手续；14.2.2合同终止后，双方应按照合同约定处理剩余工程、退还预付款等事宜；14.3终止后果14.3.1合同终止后，双方不再承担合同约定的义务；14.3.2双方应按照合同约定处理剩余工程、退还预付款等事宜。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方的定义15.1.1第三方是指在合同履行过程中，因特定需要，由甲乙双方共同邀请或指定的，具备相应资质和能力的独立第三方机构或个人。15.1.2第三方包括但不限于监理单位、设计单位、审计机构、咨询顾问、仲裁机构等。15.2第三方的职责15.2.1第三方应根据合同约定和甲乙双方的要求，独立、客观、公正地履行其职责。15.2.2第三方的职责包括但不限于：15.2.2.1监督工程进度和质量；15.2.2.2提供专业咨询意见；15.2.2.3审计工程费用；15.2.2.4协调甲乙双方关系；15.2.2.5解决合同争议。15.3第三方的权利15.3.1第三方有权要求甲乙双方提供必要的资料和条件，以履行其职责。15.3.2第三方有权根据合同约定和实际情况，提出建议和意见。15.4第三方的义务15.4.1第三方应保守甲乙双方的商业秘密。15.4.2第三方应按照合同约定的时间和标准完成工作。16.第三方的责任限额16.1第三方的责任限额16.1.1第三方因自身原因导致的责任，其赔偿责任不超过合同总价的_____%。16.1.2第三方的责任限额以合同签订时的市场价格为准。16.2第三方责任的承担16.2.1第三方责任的承担方式为：16.2.1.1第三方直接向甲乙双方承担赔偿责任；16.2.1.2第三方赔偿后，可以向甲乙双方追偿。17.第三方介入的程序17.1第三方的介入需经甲乙双方同意，并签订书面协议。17.2第三方的介入协议应明确第三方的职责、权利、义务和责任限额。17.3第三方的介入协议作为本合同的附件，与本合同具有同等法律效力。18.第三方与其他各方的划分说明18.1第三方与甲方的划分18.1.1第三方在履行职责过程中，应向甲方提供真实、准确的信息；18.1.2甲方有权对第三方的履约情况进行监督。18.2第三方与乙方的划分18.2.1第三方在履行职责过程中，应向乙方提供真实、准确的信息；18.2.2乙方有权对第三方的履约情况进行监督。18.3第三方与总包单位的划分18.3.1第三方在履行职责过程中，应向总包单位提供真实、准确的信息；18.3.2总包单位有权对第三方的履约情况进行监督。18.4第三方与分包单位的划分18.4.1第三方在履行职责过程中，应向分包单位提供真实、准确的信息；18.4.2分包单位有权对第三方的履约情况进行监督。19.第三方的更换19.1若第三方无法履行职责，甲乙双方有权更换第三方，并签订新的介入协议。19.2更换第三方不影响本合同的履行。20.第三方的终止20.1第三方的介入协议到期或合同终止时，第三方应终止介入。20.2第三方的介入协议终止后，甲乙双方应按照合同约定处理相关事宜。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.设计图纸要求：清晰、完整、符合国家相关设计标准。说明：设计图纸应包括工程平面图、立面图、剖面图、节点详图等，用于指导施工。2.施工方案要求：详细、可行、安全、环保。说明：施工方案应包括施工组织设计、施工工艺流程、施工进度计划、安全措施、环境保护措施等。3.工程量清单要求：准确、完整、符合国家相关计量标准。说明：工程量清单应详细列明工程量、单位、单价、总价等，用于工程结算。4.付款凭证要求：真实、合法、合规。说明：付款凭证包括发票、收据、银行转账记录等，用于证明已支付款项。5.验收报告要求：客观、公正、详细。说明：验收报告应包括工程验收日期、验收结果、存在问题及整改措施等。6.质量保证书要求：规范、明确、具体。说明：质量保证书应包括质量保证期限、质量保证责任、质量保证措施等。7.争议解决协议要求：合法、有效、明确。说明：争议解决协议应包括争议解决方式、争议解决机构、争议解决程序等。8.合同变更协议要求：合法、有效、明确。说明：合同变更协议应包括变更事项、变更原因、变更内容等。9.合同解除协议要求：合法、有效、明确。说明：合同解除协议应包括解除原因、解除程序、解除后果等。10.第三方介入协议要求：合法、有效、明确。说明：第三方介入协议应包括第三方的职责、权利、义务和责任限额等。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：1.1分包单位未按约定时间完成工程；1.2分包单位未按约定质量标准完成工程；1.3分包单位未按合同规定进行施工；1.4分包单位擅自改变工程设计；1.5分包单位未按时支付相关费用；1.6第三方未按协议履行职责；1.7甲乙双方未按合同约定履行付款义务；1.8甲乙双方未按合同约定履行验收义务。2.责任认定标准：2.1违约行为发生时，违约方应承担违约责任；2.2违约责任包括违约金、赔偿金、恢复原状等；2.3违约金比例为合同总价的_____%；2.4赔偿金根据实际损失确定；2.5恢复原状指恢复到违约行为发生前的状态。3.示例说明：3.1分包单位未按约定时间完成工程，延误工期10天，应支付违约金人民币____元；3.2分包单位施工过程中，发现质量问题，经鉴定为重大质量事故，分包单位应承担修复责任，修复费用人民币____元；3.3第三方未按协议履行职责，导致工程进度延误，第三方应承担违约责任，支付违约金人民币____元。全文完。2024版建筑工程水电安装劳务分包合同3本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1分包方信息1.2总包方信息1.3监理方信息2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程类型2.5工程期限3.分包内容3.1分包范围3.2分包工程量3.3分包工程质保期3.4分包工程验收标准4.分包工程价格及支付方式4.1分包工程总价格4.2分包工程分阶段支付比例4.3分包工程支付时间节点4.4分包工程支付方式5.材料供应及管理5.1材料供应责任5.2材料质量要求5.3材料验收及保管5.4材料损耗及赔偿6.施工进度及验收6.1施工进度安排6.2施工验收程序6.3验收标准及方法6.4验收不合格的处理7.工程变更及洽商7.1工程变更范围7.2工程变更程序7.3洽商内容7.4洽商费用承担8.质量管理及责任8.1质量管理要求8.2质量责任及追究8.3质量事故处理9.安全生产及环境保护9.1安全生产责任9.2环境保护要求9.3事故处理及责任10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决程序10.3争议解决期限11.合同解除及终止11.1合同解除条件11.2合同终止条件11.3合同解除及终止后的处理12.违约责任12.1违约责任范围12.2违约责任承担12.3违约责任追究13.合同生效及期限13.1合同生效条件13.2合同期限13.3合同续签14.其他约定事项14.1合同附件14.2合同附件效力14.3合同解释权第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1分包方信息1.1.1分包方名称：_______1.1.2分包方法定代表人：_______1.1.3分包方住所：_______1.1.4分包方联系电话：_______1.1.5分包方开户银行及账号：_______1.2总包方信息1.2.1总包方名称：_______1.2.2总包方法定代表人：_______1.2.3总包方住所：_______1.2.4总包方联系电话：_______1.2.5总包方开户银行及账号：_______1.3监理方信息1.3.1监理方名称：_______1.3.2监理方法定代表人：_______1.3.3监理方住所：_______1.3.4监理方联系电话：_______1.3.5监理方开户银行及账号：_______2.工程概况2.1工程名称：_______2.2工程地点：_______2.3工程规模：_______2.4工程类型：_______2.5工程期限：自_______年_______月_______日至_______年_______月_______日3.分包内容3.1分包范围：_______3.2分包工程量：_______3.3分包工程质保期：_______3.4分包工程验收标准：_______4.分包工程价格及支付方式4.1分包工程总价格：_______元整4.2分包工程分阶段支付比例：_______4.3分包工程支付时间节点：_______4.4分包工程支付方式：_______5.材料供应及管理5.1材料供应责任：_______5.2材料质量要求：_______5.3材料验收及保管：_______5.4材料损耗及赔偿：_______6.施工进度及验收6.1施工进度安排：_______6.2施工验收程序：_______6.3验收标准及方法：_______6.4验收不合格的处理：_______7.工程变更及洽商7.1工程变更范围：_______7.2工程变更程序：_______7.3洽商内容：_______7.4洽商费用承担：_______8.质量管理及责任8.1质量管理要求：分包方应严格按照国家相关质量标准和规范进行施工，确保工程质量达到合同约定的要求。8.2质量责任及追究：若因分包方施工质量问题导致工程出现缺陷或损坏，分包方应承担修复责任，并赔偿因此给总包方造成的损失。8.3质量事故处理：发生质量事故时，分包方应立即采取有效措施进行处理，并及时通知总包方和监理方，共同分析原因，制定整改措施。9.安全生产及环境保护9.1安全生产责任：分包方应遵守国家有关安全生产的法律法规，落实安全生产责任制，确保施工安全。9.2环境保护要求：分包方在施工过程中应采取有效措施，减少对环境的影响，遵守环境保护法规。9.3事故处理及责任：发生安全生产事故时，分包方应立即上报，并按照事故处理程序进行处理，承担相应的责任。10.争议解决10.1争议解决方式：合同双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。10.2争议解决程序：争议解决过程中，双方应保持沟通，提供必要的证据，确保争议得到公正、及时的处理。10.3争议解决期限：自争议发生之日起_______个工作日内，双方应协商解决争议；若协商不成，任何一方均可提起诉讼。11.合同解除及终止1.另一方严重违约，经催告后仍未改正；2.发生不可抗力事件，导致合同无法履行；3.合同双方协商一致解除合同。11.2合同终止条件：合同履行完毕或达到合同约定的终止条件时，合同终止。11.3合同解除及终止后的处理：合同解除或终止后，双方应按照约定进行结算，并处理合同终止后的相关事宜。12.违约责任12.1违约责任范围：任何一方违反合同约定，均应承担相应的违约责任。12.2违约责任承担：违约方应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。12.3违约责任追究：违约方不履行违约责任时，守约方有权依法追究其违约责任。13.合同生效及期限13.1合同生效条件：本合同经双方签字盖章后生效。13.2合同期限：自_______年_______月_______日起至_______年_______月_______日止。13.3合同续签：合同期满前_______个月，双方可协商续签合同。14.其他约定事项14.1合同附件：本合同附件包括但不限于工程量清单、施工图纸、技术规范等。14.2合同附件效力：合同附件与本合同具有同等法律效力。14.3合同解释权：本合同的解释权归合同双方共同所有。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方概念15.1.1本合同所称的第三方，包括但不限于中介方、咨询方、监理方、检测方、设计方等。15.1.2第三方应具备相应的资质和条件，能够独立承担法律责任。15.2第三方责任15.2.1第三方在合同履行过程中，应按照合同约定和法律法规的要求，履行其职责。15.2.2第三方的责任包括但不限于：1.提供的服务或产品应符合合同约定和质量标准；2.及时完成工作，确保工程进度；3.对因自身原因造成的损失，承担相应的赔偿责任。15.3第三方责任限额15.3.1第三方责任限额应根据其提供的服务的性质和风险程度确定。15.3.2第三方责任限额应在合同中明确约定，并在合同附件中列出。15.3.3第三方责任限额应包括但不限于：1.误工赔偿；2.材料损失赔偿；3.工程损坏赔偿；4.其他因第三方原因造成的损失。15.4第三方与其他各方的划分说明15.4.1第三方与甲乙双方的关系：第三方作为独立第三方，与甲乙双方均为合同外的独立主体。15.4.2第三方与甲乙双方的权利义务：第三方应按照合同约定，独立承担其职责，甲乙双方应按照合同约定支付费用和承担相应责任。15.4.3第三方与其他各方的责任划分：第三方与其他各方（如供应商、承包商等）之间的责任划分，应按照各自合同约定执行。16.第三方介入时的额外条款16.1.1第三方介入程序：甲乙双方应共同确定第三方介入的时间、方式及具体工作内容。16.1.2第三方介入费用：第三方介入产生的费用，应按照合同约定由相关方承担。16.1.3第三方介入成果：第三方介入产生的成果，应提交给甲乙双方，并作为合同履行的依据。16.2第三方介入时的额外说明：16.2.1第三方介入不应影响甲乙双方的权利义务，甲乙双方应继续履行合同约定的各项义务。16.2.2第三方介入过程中，甲乙双方应保持沟通，及时解决出现的问题。16.2.3第三方介入结束后，甲乙双方应共同评估第三方介入的效果，并对第三方的工作进行评价。17.第三方责任的具体条款17.1.1第三方责任的定义：明确第三方在合同履行过程中可能出现的违约行为及其后果。17.1.2第三方责任的承担方式：明确第三方违约时应承担的赔偿责任，如违约金、赔偿损失等。17.1.3第三方责任的具体数额：根据第三方提供的服务的性质和风险程度，确定第三方责任的具体数额。17.1.4第三方责任的赔偿期限：明确第三方违约后，甲乙双方提出赔偿请求的期限。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.工程量清单1.1详细列出分包工程各项工程量及单价。1.2工程量清单应与合同约定相符，并由甲乙双方签字确认。2.施工图纸2.1包含分包工程所需的所有施工图纸。2.2施工图纸应由设计方提供，并符合国家相关设计规范。3.技术规范3.1包含分包工程所需的技术规范和操作规程。3.2技术规范应由甲乙双方共同制定，并符合国家相关技术标准。4.材料清单4.1列出分包工程所需的各种材料名称、规格、数量及单价。4.2材料清单应由甲乙双方共同制定，并确保材料质量符合合同约定。5.质量验收记录5.1记录分包工程的质量验收结果。5.2质量验收记录应由监理方、甲乙双方共同签字确认。6.安全生产记录6.1记录分包工程的安全生产情况。6.2安全生产记录应由分包方、监理方共同签字确认。7.环境保护记录7.1记录分包工程的环境保护情况。7.2环境保护记录应由分包方、监理方共同签字确认。8.工程变更单8.1记录分包工程变更情况，包括变更原因、内容、费用等。8.2工程变更单应由甲乙双方、第三方共同签字确认。9.付款凭证9.1记录分包工程付款情况，包括付款时间、金额、支付方式等。9.2付款凭证应由甲乙双方、财务部门共同签字确认。10.合同履行情况报告10.1记录分包工程的履行情况，包括进度、质量、安全等。10.2合同履行情况报告应由甲乙双方、监理方共同签字确认。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为1.1分包方未按合同约定的时间、质量、标准完成工程。1.2总包方未按合同约定支付工程款。1.3第三方未按合同约定履行职责。1.4任何一方未按合同约定履行合同解除或终止程序。2.违约责任认定标准2.1违约责任认定标准应根据合同约定和法律法规执行。2.2违约责任的认定标准包括但不限于：1.违约行为的性质和严重程度；2.给对方造成的直接经济损失；3.合同约定。3.违约责任示例说明3.1分包方未按合同约定的时间完成工程，造成工期延误。示例：分包方应承担工期延误造成的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。3.2总包方未按合同约定支付工程款。示例：总包方应承担未支付工程款的违约责任，包括但不限于支付逾期付款利息、赔偿损失等。3.3第三方未按合同约定履行职责，导致工程质量不合格。示例：第三方应承担工程质量不合格的违约责任，包括但不限于返工、修复、赔偿损失等。3.4任何一方未按合同约定履行合同解除或终止程序。示例：未履行合同解除或终止程序的任何一方，应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。全文完。2024版建筑工程水电安装劳务分包合同4本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1分包方信息1.2总包方信息1.3第三方信息（如有）2.合同标的及范围2.1工程项目名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程内容3.工程进度及质量要求3.1工程进度安排3.2质量标准及验收办法3.3质量保证措施4.工程费用及支付方式4.1工程费用总额4.2工程费用构成4.3工程费用支付方式4.4预付款及进度款支付4.5结算方式及期限5.材料供应及管理5.1材料供应方式5.2材料质量要求5.3材料验收及保管6.安全生产及文明施工6.1安全生产责任6.2安全生产措施6.3文明施工要求6.4应急预案7.人员管理及培训7.1人员配置及职责7.2人员培训及考核7.3人员变动及调整8.机械设备及工具8.1机械设备供应及使用8.2工具配置及管理8.3机械设备维修及保养9.施工图纸及技术资料9.1施工图纸及资料提供9.2施工图纸及技术资料修改9.3施工图纸及技术资料保管10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构10.3争议解决期限11.合同解除及终止11.1合同解除条件11.2合同解除程序11.3合同终止条件11.4合同终止程序12.违约责任12.1违约行为及认定12.2违约责任承担方式12.3违约赔偿计算方法13.合同生效及终止13.1合同生效条件13.2合同生效日期13.3合同终止条件13.4合同终止日期14.其他约定事项14.1本合同未尽事宜14.2合同附件及补充协议14.3合同签订及生效日期第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1分包方信息1.1.1分包方名称：___________1.1.2分包方法定代表人：___________1.1.3分包方注册地址：___________1.1.4分包方联系电话：___________1.1.5分包方开户银行及账号：___________1.2总包方信息1.2.1总包方名称：___________1.2.2总包方法定代表人：___________1.2.3总包方注册地址：___________1.2.4总包方联系电话：___________1.2.5总包方开户银行及账号：___________1.3第三方信息（如有）1.3.1第三方名称：___________1.3.2第三方法定代表人：___________1.3.3第三方注册地址：___________1.3.4第三方联系电话：___________2.合同标的及范围2.1工程项目名称：___________2.2工程地点：___________2.3工程规模：___________2.4工程内容：___________3.工程进度及质量要求3.1工程进度安排：___________3.2质量标准及验收办法：___________3.3质量保证措施：___________4.工程费用及支付方式4.1工程费用总额：___________4.2工程费用构成：___________4.3工程费用支付方式：___________4.4预付款及进度款支付：___________4.5结算方式及期限：___________5.材料供应及管理5.1材料供应方式：___________5.2材料质量要求：___________5.3材料验收及保管：___________6.安全生产及文明施工6.1安全生产责任：___________6.2安全生产措施：___________6.3文明施工要求：___________6.4应急预案：___________7.人员管理及培训7.1人员配置及职责：___________7.2人员培训及考核：___________7.3人员变动及调整：___________8.机械设备及工具8.1机械设备供应及使用8.1.1机械设备清单：___________8.1.2机械设备使用规范：___________8.1.3机械设备维护保养要求：___________8.2工具配置及管理8.2.1工具清单：___________8.2.2工具使用及维护规范：___________8.2.3工具领用及归还制度：___________8.3机械设备维修及保养8.3.1机械设备维修责任：___________8.3.2机械设备维修流程：___________8.3.3机械设备保养计划：___________9.施工图纸及技术资料9.1施工图纸及资料提供9.1.1施工图纸提供时间：___________9.1.2施工图纸及技术资料内容：___________9.1.3施工图纸及技术资料修改流程：___________9.2施工图纸及技术资料修改9.2.1修改申请及审批：___________9.2.2修改后的图纸及技术资料发放：___________9.2.3修改后的图纸及技术资料保管：___________9.3施工图纸及技术资料保管9.3.1保管责任：___________9.3.2保管方式：___________9.3.3保管期限：___________10.争议解决10.1争议解决方式10.1.1争议协商：___________10.1.2争议调解：___________10.1.3争议仲裁：___________10.1.4争议诉讼：___________10.2争议解决机构10.2.1协商机构：___________10.2.2调解机构：___________10.2.3仲裁机构：___________10.2.4诉讼法院：___________10.3争议解决期限10.3.1协商期限：___________10.3.2调解期限：___________10.3.3仲裁期限：___________10.3.4诉讼期限：___________11.合同解除及终止11.1合同解除条件11.1.1分包方违约：___________11.1.2总包方违约：___________11.1.3不可抗力：___________11.2合同解除程序11.2.1解除通知：___________11.2.2解除确认：___________11.2.3解除生效：___________11.3合同终止条件11.3.1工程完工：___________11.3.2双方协商一致：___________11.3.3法定终止条件：___________11.4合同终止程序11.4.1终止通知：___________11.4.2终止确认：___________11.4.3终止生效：___________12.违约责任12.1违约行为及认定12.1.1分包方违约行为：___________12.1.2总包方违约行为：___________12.2违约责任承担方式12.2.1经济赔偿：___________12.2.2惩罚性赔偿：___________12.2.3其他违约责任：___________12.3违约赔偿计算方法12.3.1经济赔偿计算：___________12.3.2惩罚性赔偿计算：___________13.合同生效及终止13.1合同生效条件13.1.1双方签字盖章：___________13.1.2法律法规要求：___________13.2合同生效日期13.2.1合同签署日期：___________13.3合同终止条件13.3.1工程完工：___________13.3.2合同解除：___________13.3.3法定终止条件：___________13.4合同终止日期13.4.1工程完工日期：___________13.4.2合同解除生效日期：___________13.4.3法定终止生效日期：___________14.其他约定事项14.1本合同未尽事宜14.1.1由双方协商解决：___________14.1.2协商不成的，按法律法规执行：___________14.2合同附件及补充协议14.2.1合同附件清单：________