2024版施工合同工程变更处理_第1页
2024版施工合同工程变更处理_第2页
2024版施工合同工程变更处理_第3页
2024版施工合同工程变更处理_第4页
2024版施工合同工程变更处理_第5页
已阅读5页,还剩13页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024版施工合同工程变更处理2本合同目录一览1.工程变更的定义及范围1.1工程变更的概念1.2工程变更的范围2.工程变更的提出与审批2.1工程变更的提出程序2.2工程变更的审批流程3.工程变更的评估与确定3.1工程变更的评估标准3.2工程变更的确定方式4.工程变更的合同价格调整4.1价格调整原则4.2价格调整方法5.工程变更的工期调整5.1工期调整原则5.2工期调整方法6.工程变更的资料收集与整理6.1资料收集的范围6.2资料整理的要求7.工程变更的实施与管理7.1实施流程7.2管理措施8.工程变更的验收与结算8.1验收标准8.2结算方式9.工程变更的争议解决9.1争议解决途径9.2争议解决程序10.工程变更的相关法律法规10.1相关法律法规概述10.2法律法规的具体应用11.合同双方的权责划分11.1发包方的权责11.2承包方的权责12.合同附件与补充协议12.1附件内容12.2补充协议13.合同生效与终止13.1合同生效条件13.2合同终止条件14.其他约定事项14.1其他约定事项概述14.2其他约定事项的具体内容第一部分:合同如下:1.工程变更的定义及范围1.1工程变更的概念(1)设计变更;(2)工程量增减;(3)不可抗力因素;(4)合同约定或法律法规要求的变化;(5)其他经双方同意的变更。1.2工程变更的范围(1)设计变更:包括但不限于图纸修改、设计补充、设计优化等;(2)工程量增减:因实际施工条件、地质条件等因素导致的工程量增加或减少;(3)工程内容变更:因项目需求、政策调整等原因导致的工程内容增加或减少;(4)工程标准变更:因技术进步、政策要求等原因导致的工程标准提高或降低;(5)工程进度变更:因实际施工条件、项目需求等原因导致的工程进度调整;(6)工程地点变更:因项目需求、政策调整等原因导致的工程地点调整。2.工程变更的提出与审批2.1工程变更的提出程序(1)承包方在发现工程变更需要时,应及时向发包方提出变更申请;(2)承包方应提供变更申请的相关资料,包括变更原因、变更内容、变更影响、变更费用等;(3)发包方收到变更申请后,应在5个工作日内进行审核。2.2工程变更的审批流程(1)发包方审核后,如认为变更合理,应在2个工作日内予以批准;(2)如发包方认为变更不合理,应在5个工作日内提出反对意见,并说明理由;(3)双方就变更事项达成一致后,承包方应按照变更内容进行施工。3.工程变更的评估与确定3.1工程变更的评估标准(1)变更的必要性;(2)变更对工程质量和进度的影响;(3)变更的经济合理性。3.2工程变更的确定方式(1)双方协商确定;(2)委托专业机构评估确定;(3)依法仲裁或诉讼确定。4.工程变更的合同价格调整4.1价格调整原则(1)遵循公平、合理、诚实信用的原则;(2)按照工程变更的实际影响进行调整。4.2价格调整方法(1)直接调整:根据变更内容,直接增加或减少合同价格;(2)间接调整:根据变更对工程量和工程进度的影响,通过计算调整合同价格。5.工程变更的工期调整5.1工期调整原则(1)遵循合同约定和实际情况;(2)保证工程质量和进度。5.2工期调整方法(1)根据变更对工程进度的影响,直接调整工期;(2)根据变更对工程量的影响,通过计算调整工期。6.工程变更的资料收集与整理6.1资料收集的范围(1)变更申请文件;(2)变更审批文件;(3)变更实施记录;(4)变更验收记录;(5)变更结算文件。6.2资料整理的要求(1)资料应真实、完整、准确;(2)资料应按照工程变更的时间顺序进行整理;(3)资料应便于查阅和使用。8.工程变更的验收与结算8.1验收标准(1)变更后的工程应符合设计变更文件的要求;(2)变更后的工程应符合国家及行业标准;(3)变更后的工程应满足合同约定的质量标准;(4)变更后的工程应经过专业验收人员的验收。8.2结算方式(1)变更后的工程量应按照实际完成量计算;(2)变更后的工程价格应按照合同约定的价格调整方法确定;(3)结算款应在变更工程验收合格后5个工作日内支付;(4)如变更工程验收不合格,双方应协商处理,并重新确定结算方式。9.工程变更的争议解决9.1争议解决途径(1)协商解决:双方应在发生争议后5个工作日内进行协商;(2)调解解决:协商不成时,可申请第三方调解;(3)仲裁或诉讼:调解不成或无法调解时,可申请仲裁或向人民法院提起诉讼。9.2争议解决程序(1)争议发生后,双方应尽快书面通知对方;(2)争议解决过程中,双方应保持沟通,共同寻求解决方案;(3)争议解决结果应形成书面协议,并由双方签字盖章。10.工程变更的相关法律法规10.1相关法律法规概述(1)合同法;(2)建筑法;(3)建设工程质量管理条例;(4)其他相关法律法规。10.2法律法规的具体应用(1)双方在处理工程变更时应遵循上述法律法规;(2)如法律法规有更新或变更,双方应按照最新规定执行。11.合同双方的权责划分11.1发包方的权责(1)审核承包方提出的工程变更申请;(2)审批工程变更;(3)监督工程变更的实施;(4)支付变更后的工程款。11.2承包方的权责(1)按照变更后的设计进行施工;(2)保证变更后的工程质量;(3)及时向发包方报告工程变更的实施情况;(4)按照变更后的工程量和价格进行结算。12.合同附件与补充协议12.1附件内容(1)工程变更申请表;(2)工程变更审批表;(3)工程变更实施记录;(4)工程变更验收记录;(5)工程变更结算单。12.2补充协议(1)双方可就工程变更的具体事宜签订补充协议;(2)补充协议作为本合同附件,与本合同具有同等法律效力。13.合同生效与终止13.1合同生效条件(1)双方在本合同上签字盖章;(2)合同经双方合法代表签字盖章后生效。13.2合同终止条件(1)工程竣工并验收合格;(2)合同约定的其他终止条件。14.其他约定事项14.1其他约定事项概述(1)本合同未尽事宜,双方可另行协商;(2)本合同如有修改,应以书面形式进行。14.2其他约定事项的具体内容(1)双方在履行合同过程中,应遵守国家法律法规和行业规范;(2)双方应共同维护合同约定的权益;(3)双方应积极合作,共同推进工程变更的顺利进行。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入的概念与范围15.1第三方的概念本合同项下的第三方,是指除甲乙双方之外的,在工程变更过程中提供专业服务、咨询、评估、监理、调解、仲裁或其他相关服务的自然人、法人或其他组织。15.2第三方介入的范围(1)提供工程设计变更服务;(2)进行工程变更评估;(3)实施工程变更监理;(4)提供工程变更咨询;(5)进行工程变更调解;(6)提供工程变更仲裁;(7)其他经甲乙双方同意的第三方服务。16.第三方介入的程序与方式16.1第三方介入的程序(1)甲乙双方协商确定需要第三方介入的事项;(2)甲乙双方共同选择合适的第三方;(3)甲乙双方与第三方签订服务合同;(4)第三方按照服务合同履行职责。16.2第三方介入的方式(1)直接委托:甲乙双方直接与第三方签订服务合同;(2)共同委托:甲乙双方共同委托第三方提供服务;(3)其他方式:经甲乙双方同意的其他委托方式。17.第三方的责任与权利17.1第三方的责任(1)按照服务合同履行职责,保证服务质量和效果;(2)对提供的服务结果承担相应的法律责任;(3)保守甲乙双方的商业秘密和技术秘密。17.2第三方的权利(1)根据服务合同收取相应的服务费用;(2)在提供服务过程中,享有必要的知情权和参与权;(3)在履行职责过程中,有权要求甲乙双方提供必要的配合和支持。18.第三方的责任限额18.1责任限额的定义本合同项下的责任限额,是指第三方因提供的服务导致甲乙双方遭受损失时,第三方应承担的最高赔偿金额。18.2责任限额的确定(1)根据服务合同的具体内容,由甲乙双方与第三方协商确定责任限额;(2)责任限额不得低于法律规定的最低赔偿限额。19.第三方与其他各方的划分说明19.1甲乙双方的责任(1)甲乙双方应按照合同约定,承担各自在工程变更中的责任;(2)甲乙双方应积极配合第三方的工作,不得无故干涉第三方的工作。19.2第三方的责任(1)第三方应按照服务合同履行职责,对提供的服务结果负责;(2)第三方应遵守国家法律法规和行业规范,不得违反合同约定。19.3第三方与其他各方的权利与义务(1)第三方在提供服务过程中,应尊重甲乙双方的合法权益;(2)第三方应遵守甲乙双方共同制定的工程变更管理规范;(3)第三方在提供服务过程中,应接受甲乙双方的监督和指导。20.第三方介入的争议解决20.1争议解决途径(1)协商解决:第三方与甲乙双方协商解决争议;(2)调解解决:协商不成时,可申请第三方调解;(3)仲裁或诉讼:调解不成或无法调解时,可申请仲裁或向人民法院提起诉讼。20.2争议解决程序(1)争议发生后,第三方应尽快书面通知甲乙双方;(2)争议解决过程中,第三方应保持沟通,共同寻求解决方案;(3)争议解决结果应形成书面协议,并由甲乙双方和第三方签字盖章。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.工程变更申请表详细要求:包括变更原因、变更内容、变更影响、变更费用等详细信息,并由承包方负责人签字确认。说明:本表用于记录承包方提出的工程变更申请,作为后续审批和实施的依据。2.工程变更审批表详细要求:包括变更申请的审核结果、审批意见、审批日期等,并由发包方负责人签字确认。说明:本表用于记录发包方对工程变更申请的审批过程和结果。3.工程变更实施记录详细要求:包括变更实施的时间、地点、内容、人员、材料等详细信息,并由实施人员签字确认。说明:本表用于记录工程变更的实施过程,确保变更按照批准的内容和标准进行。4.工程变更验收记录详细要求:包括验收时间、地点、验收人员、验收结果等,并由验收人员签字确认。说明:本表用于记录工程变更的验收过程和结果,确保变更后的工程符合要求。5.工程变更结算单详细要求:包括变更工程量、变更价格、结算金额等,并由甲乙双方签字确认。说明:本表用于记录变更工程的结算过程和结果,作为支付变更工程款的依据。6.补充协议详细要求:包括变更的额外约定内容、双方的权利义务等,并由甲乙双方签字确认。说明:本协议用于补充和细化合同中的相关条款,确保合同的完整性和可操作性。说明二:违约行为及责任认定:1.承包方违约行为及责任认定(1)未按合同约定的时间完成工程变更;责任认定:承包方应承担违约责任,赔偿发包方因此遭受的损失。(2)工程变更质量不符合合同要求;责任认定:承包方应承担违约责任,修复工程缺陷,并赔偿因此造成的损失。(3)未按合同约定提供变更工程量、变更价格等结算资料;责任认定:承包方应承担违约责任,补齐相关资料,并赔偿因此造成的损失。2.发包方违约行为及责任认定(1)

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论