版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024版房地产开发与配套基础设施建设合同本合同目录一览1.合同订立与生效1.1合同订立依据1.2合同生效条件1.3合同签署日期2.项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目性质3.双方基本义务3.1开发商义务3.2配套设施建设方义务4.项目投资与资金4.1投资总额4.2投资来源4.3资金使用计划5.项目规划与设计5.1规划设计要求5.2设计变更程序5.3设计费支付6.施工建设6.1施工进度安排6.2施工质量标准6.3施工合同签订7.配套设施建设7.1配套设施范围7.2配套设施建设标准7.3配套设施建设进度8.土地使用与产权8.1土地使用权取得8.2土地使用权性质8.3土地产权登记9.税收与费用9.1税收承担9.2其他费用承担10.合同变更与解除10.1合同变更程序10.2合同解除条件10.3合同解除程序11.违约责任11.1违约情形11.2违约责任承担11.3违约赔偿12.争议解决12.1争议解决方式12.2争议解决机构12.3争议解决程序13.合同终止与后续处理13.1合同终止条件13.2合同终止程序13.3合同终止后的后续处理14.合同附件与补充14.1合同附件14.2补充协议第一部分:合同如下:1.合同订立与生效1.1合同订立依据本合同依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》等相关法律法规及政策规定订立。1.2合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效,并在相关政府部门批准后正式生效。1.3合同签署日期本合同签署日期为2024年X月X日。2.项目概况2.1项目名称本项目名称为“房地产开发项目”。2.2项目地点本项目位于市区街道。2.3项目规模本项目总建筑面积为万平方米,包括住宅、商业、办公等配套设施。2.4项目性质本项目为住宅及商业综合体项目。3.双方基本义务3.1开发商义务3.1.1按照合同约定,在规定的时间内完成项目开发建设。3.1.2依法取得项目土地使用权,并办理相关产权登记手续。3.1.3按照规划设计要求,确保项目质量符合国家标准。3.2配套设施建设方义务3.2.1按照合同约定,在规定的时间内完成配套设施建设。3.2.2依法取得配套设施土地使用权,并办理相关产权登记手续。3.2.3确保配套设施与主体工程同步建设,同步交付使用。4.项目投资与资金4.1投资总额本项目总投资额为人民币亿元。4.2投资来源本项目投资来源包括自有资金、银行贷款、股东投入等。4.3资金使用计划本合同签订后,双方应根据项目进度,按照约定的资金使用计划进行资金拨付。5.项目规划与设计5.1规划设计要求本项目规划设计应遵循相关法律法规、政策规定及规划要求,确保项目功能完善、布局合理。5.2设计变更程序设计变更应经双方协商一致,并办理相关手续。5.3设计费支付设计费按合同约定支付,支付方式为分期支付。6.施工建设6.1施工进度安排本项目施工进度安排如下:6.1.1土地平整及基础工程:自合同生效之日起X个月内完成。6.1.2主体结构工程:自合同生效之日起X个月内完成。6.1.3装修工程:自主体结构工程完成后X个月内完成。6.2施工质量标准本项目施工质量应符合国家现行质量标准及设计要求。6.3施工合同签订开发商应与施工单位签订施工合同,明确双方权利义务。7.配套设施建设7.1配套设施范围本项目配套设施包括但不限于:幼儿园、商业街、停车场、绿化景观等。7.2配套设施建设标准配套设施建设标准应符合国家现行标准及设计要求。7.3配套设施建设进度配套设施建设进度应与主体工程同步,确保同步交付使用。8.土地使用与产权8.1土地使用权取得8.1.1开发商应依法取得项目土地使用权,并办理土地使用权证。8.1.2土地使用权证应在合同签订后X个月内办理完毕。8.2土地使用权性质土地使用权性质为出让性质,土地使用权年限为年。8.3土地产权登记开发商应在取得土地使用权后X个月内,将土地产权登记至项目公司名下。9.税收与费用9.1税收承担9.1.1项目开发过程中产生的各项税费,除法律法规另有规定外,由开发商承担。9.1.2配套设施建设过程中产生的各项税费,由配套设施建设方承担。9.2其他费用承担9.2.1合同约定的其他费用,按合同约定承担。10.合同变更与解除10.1合同变更程序10.1.1合同变更需经双方协商一致,并以书面形式签订变更协议。10.1.2变更协议自双方签字盖章之日起生效。10.2合同解除条件10.2.1双方协商一致解除合同。10.2.2因不可抗力导致合同无法履行。10.2.3一方严重违约,经另一方催告后未在合理期限内改正。10.3合同解除程序10.3.1提出解除合同的一方应书面通知另一方。10.3.2双方应在接到通知后X日内书面确认解除合同。11.违约责任11.1违约情形11.1.1一方未按合同约定履行义务。11.1.2一方未按合同约定支付款项。11.1.3一方未按合同约定完成工作。11.2违约责任承担11.2.1违约方应承担相应的违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。11.2.2违约金的具体数额由双方在合同中约定。11.3违约赔偿11.3.1违约方应赔偿因违约给守约方造成的直接损失和可得利益损失。12.争议解决12.1争议解决方式12.1.1双方应友好协商解决争议。12.1.2协商不成的,提交仲裁委员会仲裁。12.2争议解决机构12.2.1仲裁委员会。12.3争议解决程序12.3.1争议提交仲裁委员会后,按照仲裁委员会的仲裁规则进行。13.合同终止与后续处理13.1合同终止条件13.1.1合同约定的终止条件成就。13.1.2合同解除。13.2合同终止程序13.2.1合同终止需以书面形式通知另一方。13.2.2合同终止后,双方应按照约定处理后续事宜。13.3合同终止后的后续处理13.3.1未能完成的建设工程应按照合同约定进行处理。13.3.2未结算的款项应进行结算。13.3.3未履行的合同义务应继续履行。14.合同附件与补充14.1合同附件合同附件包括但不限于:规划设计方案、施工图纸、工程量清单、设备清单、资金使用计划等。14.2补充协议本合同如有未尽事宜,可由双方另行签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义15.1.1本合同所称第三方,是指除甲乙双方以外的,参与本合同履行过程中的任何自然人、法人或其他组织。15.1.2第三方包括但不限于中介方、监理方、评估方、咨询方、供应商、承包商等。15.2第三方介入方式15.2.1第三方介入应经甲乙双方同意,并以书面形式明确第三方的介入方式、职责和权限。15.2.2第三方介入应遵守国家法律法规和本合同约定。15.3第三方职责15.3.1第三方应根据甲乙双方的要求,履行相应的职责,包括但不限于:15.3.1.1监督工程质量、进度和成本;15.3.1.2提供专业咨询和技术支持;15.3.1.3进行项目评估和验收;15.3.1.4协助解决合同履行过程中的争议。15.4第三方权利15.4.1.1要求甲乙双方提供必要的资料和信息;15.4.1.2要求甲乙双方按照约定支付服务费用;15.4.1.3在必要时,向甲乙双方提出建议或要求。15.5第三方与其他各方的划分说明15.5.1第三方与甲乙双方的关系为委托代理关系,第三方在履行职责过程中,不代表任何一方。15.5.2第三方与甲乙双方的权利义务划分如下:15.5.2.1第三方对甲乙双方承担的责任,由甲乙双方共同承担;15.5.2.2第三方对甲乙双方的权利,由甲乙双方共同享有;15.5.2.3第三方对甲乙双方的服务费用,由甲乙双方共同支付。16.第三方责任限额16.1第三方的责任限额16.1.1第三方在履行职责过程中,因自身原因造成的损失,其责任限额由甲乙双方在合同中约定。16.1.2第三方的责任限额不得超过合同总金额的%。16.2第三方责任免除16.2.1因不可抗力导致的损失,第三方不承担责任。16.2.2因甲乙双方未履行合同义务导致的损失,第三方不承担责任。17.第三方变更与退出17.1第三方变更17.1.1第三方变更需经甲乙双方同意,并以书面形式通知另一方。17.1.2第三方变更后,原合同中关于第三方的约定自动失效,新的约定适用于变更后的第三方。17.2第三方退出17.2.1第三方退出合同,需提前X日通知甲乙双方。17.2.2第三方退出后,其职责和权利义务由甲乙双方另行约定。18.第三方介入的额外条款18.1第三方介入的额外条款应包括但不限于:18.1.1第三方介入的具体职责和权限;18.1.2第三方介入的服务费用及支付方式;18.1.3第三方介入的期限和条件;18.1.4第三方介入的保密义务。19.第三方介入的争议解决19.1第三方介入过程中产生的争议,应由甲乙双方协商解决。19.2协商不成的,提交仲裁委员会仲裁。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.项目可行性研究报告详细要求:包含项目背景、市场需求、投资分析、风险评估等内容。说明:本附件用于证明项目符合国家产业政策和市场需求。2.规划设计方案详细要求:包含总体布局、建筑风格、绿化景观、配套设施等内容。说明:本附件用于指导项目设计和建设。3.施工图纸详细要求:包含建筑结构、设备安装、管线布置等内容。说明:本附件用于指导施工单位的施工活动。4.工程量清单详细要求:包含分部分项工程量、材料价格、人工费等内容。说明:本附件用于工程量的统计和结算。5.设备清单详细要求:包含设备名称、型号、规格、数量、价格等内容。说明:本附件用于设备的采购和安装。6.资金使用计划详细要求:包含项目总投资、资金来源、使用计划等内容。说明:本附件用于项目的资金管理和使用。7.施工合同详细要求:包含施工单位名称、施工内容、施工期限、质量标准、违约责任等内容。说明:本附件用于明确施工单位的责任和义务。8.配套设施建设合同详细要求:包含配套设施建设方名称、建设内容、建设期限、建设标准、违约责任等内容。说明:本附件用于明确配套设施建设方的责任和义务。9.争议解决协议详细要求:包含争议解决方式、争议解决机构、争议解决程序等内容。说明:本附件用于明确争议解决机制。10.第三方介入协议详细要求:包含第三方名称、介入方式、职责权限、服务费用等内容。说明:本附件用于明确第三方在项目中的角色和责任。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:1.1开发商未按合同约定完成项目开发建设;1.2开发商未按合同约定支付款项;1.3开发商未按合同约定办理土地使用权证;1.4配套设施建设方未按合同约定完成配套设施建设;1.5施工单位未按合同约定完成施工任务;1.6第三方未按合同约定履行职责。2.责任认定标准:2.1违约行为发生后,守约方应书面通知违约方,要求其在合理期限内改正;2.2违约方未在合理期限内改正的,守约方有权要求违约方承担违约责任;2.3违约责任包括但不限于支付违约金、赔偿损失、解除合同等。3.违约责任示例:3.1开发商未按合同约定支付工程款,导致施工单位停工,违约方应支付违约金,并赔偿施工单位因停工造成的损失;3.2施工单位未按合同约定完成施工任务,导致项目延期交付,违约方应支付违约金,并赔偿业主因延期造成的损失;3.3第三方未按合同约定履行职责,导致项目出现质量问题,第三方应承担相应的赔偿责任。全文完。2024版房地产开发与配套基础设施建设合同1本合同目录一览1.合同订立1.1合同双方基本信息1.2合同签订日期及地点1.3合同生效条件1.4合同期限2.项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目面积2.4项目性质2.5项目总投资3.开发内容3.1土地开发3.2建筑工程3.3配套设施建设3.4环保要求4.投资与融资4.1投资比例4.2融资方式4.3融资成本4.4投资回报5.工程进度与工期5.1工程进度安排5.2工期要求5.3工程延期责任6.质量要求6.1工程质量标准6.2质量检测与验收6.3质量保证期7.价格与结算7.1工程造价7.2结算方式7.3结算时间7.4付款方式8.权益与义务8.1投资方权益8.2开发方义务8.3合同履行责任9.违约责任9.1违约情形9.2违约责任承担9.3违约赔偿10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构10.3争议解决费用11.合同解除11.1合同解除条件11.2合同解除程序11.3合同解除后果12.合同变更与终止12.1合同变更条件12.2合同变更程序12.3合同终止条件12.4合同终止程序13.合同附件13.1附件一:土地使用证13.2附件二:规划设计方案13.3附件三:投资协议13.4附件四:其他相关文件14.其他约定事项14.1合同履行监督14.2合同保密14.3合同解释14.4合同附件效力第一部分:合同如下:第一条合同订立1.1合同双方基本信息甲方(投资方)名称:____________________法定代表人:____________________联系方式:____________________地址:____________________乙方(开发方)名称:____________________法定代表人:____________________联系方式:____________________地址:____________________1.2合同签订日期及地点本合同于____年____月____日在____市____区____签订。1.3合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。1.4合同期限本合同的有效期为____年,自合同生效之日起计算。第二条项目概况2.1项目名称本项目的名称为:____________________2.2项目地点本项目的地点位于:____________________2.3项目面积本项目的总建筑面积为:____平方米。2.4项目性质本项目性质为:____________________2.5项目总投资本项目总投资为:____万元人民币。第三条开发内容3.1土地开发乙方负责本项目的土地开发工作,包括但不限于土地平整、基础设施建设等。3.2建筑工程乙方负责本项目的建筑工程,包括但不限于主体结构、装饰装修等。3.3配套设施建设乙方负责本项目的配套设施建设,包括但不限于道路、绿化、水电等。3.4环保要求乙方在项目建设过程中,必须遵守国家有关环保法规,确保项目符合环保要求。第四条投资与融资4.1投资比例甲乙双方投资比例为:____%4.2融资方式本项目融资方式为:____________________4.3融资成本本项目融资成本为:____%4.4投资回报本项目投资回报预期为:____%第五条工程进度与工期5.1工程进度安排本项目的工程进度安排如下:(具体进度安排表)5.2工期要求本项目的总工期为____个月。5.3工程延期责任如因乙方原因导致工程延期,乙方应承担相应的违约责任。第六条质量要求6.1工程质量标准本项目的工程质量标准应符合国家相关规范和标准。6.2质量检测与验收乙方应按照合同约定进行质量检测,确保工程质量合格。6.3质量保证期本项目的质量保证期为____年。第七条价格与结算7.1工程造价本项目的工程造价为:____万元人民币。7.2结算方式本项目的结算方式为:按月结算。7.3结算时间每月结算时间为:____日。7.4付款方式本项目的付款方式为:银行转账。篇第八条权益与义务8.1投资方权益(1)项目投资收益;(2)项目运营管理权;(3)项目资产处置权;(4)项目相关法律法规规定的其他权益。8.2开发方义务(1)按照合同约定完成项目建设;(2)确保项目质量符合国家标准;(3)按时完成项目进度;(4)负责项目运营期间的管理和维护;(5)按照合同约定进行项目融资。8.3合同履行责任甲乙双方应严格履行合同约定的各项义务,如有违约,应承担相应的违约责任。第九条违约责任9.1违约情形(1)未按时完成项目建设;(2)未达到合同约定的工程质量;(3)未按时支付工程款项;(4)泄露项目商业秘密;(5)违反合同约定进行项目运营。9.2违约责任承担(1)支付违约金;(2)赔偿损失;(3)恢复原状;(4)承担法律规定的其他责任。9.3违约赔偿违约赔偿金额根据实际情况及合同约定确定。第十条争议解决10.1争议解决方式双方发生争议,应友好协商解决;协商不成的,提交____仲裁委员会仲裁。10.2争议解决机构仲裁机构为____仲裁委员会。10.3争议解决费用仲裁费用由败诉方承担,除非仲裁委员会另有裁决。第十一条合同解除11.1合同解除条件(1)一方严重违约;(2)不可抗力;(3)双方协商一致。11.2合同解除程序合同解除应提前____天书面通知对方,并经双方签字确认。11.3合同解除后果第十二条合同变更与终止12.1合同变更条件(1)法律法规变化;(2)不可抗力;(3)双方协商一致。12.2合同变更程序合同变更应经双方签字盖章,并作为合同附件。12.3合同终止条件(1)合同履行完毕;(2)合同解除;(3)双方协商一致。第十三条合同附件13.1附件一:土地使用证13.2附件二:规划设计方案13.3附件三:投资协议13.4附件四:其他相关文件第十四条其他约定事项14.1合同履行监督甲乙双方应相互监督合同履行情况,确保合同条款得到执行。14.2合同保密双方对本合同内容负有保密义务,未经对方同意,不得向任何第三方泄露。14.3合同解释本合同的解释以中文为准,如有歧义,由甲乙双方协商解决。14.4合同附件效力本合同附件与本合同具有同等法律效力。第二部分:第三方介入后的修正第一条第三方介入的定义1.1第三方是指在本合同履行过程中,由甲乙双方共同选定或根据本合同约定,介入合同履行、监督、协调或提供专业服务的任何个人、法人或其他组织。1.2.1中介方:提供中介服务,协助甲乙双方进行交易或协调;1.2.2监理方:对项目质量、进度、成本等进行监督管理;1.2.3设计方:提供项目设计服务;1.2.4施工方:承担项目施工任务;1.2.5融资方:为项目提供融资服务;1.2.6评估方:对项目进行评估;1.2.7其他专业服务方:提供与本合同履行相关的其他专业服务。第二条第三方介入的流程2.1第三方介入前,甲乙双方应就第三方的选择、职责、权利和义务达成一致,并签订相应的协议。2.2第三方介入后,甲乙双方应将第三方的相关信息在本合同中予以明确记载。第三条第三方的责任限额3.1第三方在本合同履行过程中的责任限额,应根据其协议中的约定确定。3.2若第三方协议中未约定责任限额,则第三方对本合同项下的责任限额为人民币____万元。3.3第三方的责任限额不包括因其故意或重大过失造成的损失。第四条第三方的权利4.1第三方有权根据其协议约定,要求甲乙双方提供必要的信息和资料。4.2第三方有权根据其协议约定,对甲乙双方的行为进行监督和评估。4.3第三方有权根据其协议约定,提出改进建议或调整方案。第五条第三方的义务5.1第三方应按照协议约定,履行其职责,确保合同履行。5.2第三方应保守甲乙双方的商业秘密。5.3第三方应按照约定的时间、质量和标准提供服务。第六条第三方与其他各方的划分说明6.1第三方与甲乙双方的关系是独立的,第三方不应被视为甲乙双方的代理人或代表。6.2第三方的介入不改变甲乙双方在本合同中的权利和义务。6.3第三方的介入不免除甲乙双方在本合同中的责任。6.4第三方的介入不构成甲乙双方之间的任何形式的合作或联合。第七条第三方介入后的合同履行7.1第三方介入后,甲乙双方应继续履行本合同约定的各项义务。7.2第三方的介入不影响甲乙双方之间的合同关系。7.3第三方的介入不影响甲乙双方对合同履行的监督和验收。第八条第三方介入后的争议解决8.1第三方介入后的争议,仍应按照本合同约定的争议解决方式解决。8.2第三方介入后的争议,甲乙双方应尝试通过协商解决;协商不成的,可提交约定的仲裁机构仲裁。第九条第三方介入后的合同终止9.1第三方介入后的合同终止,应按照本合同约定的合同终止条件、程序和后果执行。9.2第三方介入后的合同终止,不影响甲乙双方对已发生事件的赔偿和结算。第十条第三方介入后的合同附件10.1第三方介入后的合同附件包括但不限于第三方的协议、评估报告、监督报告等。10.2第三方介入后的合同附件与本合同具有同等法律效力。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:土地使用证要求:提供最新的土地使用证原件或复印件,证明乙方拥有土地使用权。说明:土地使用证是乙方进行项目开发的基础,是合同履行的重要依据。2.附件二:规划设计方案要求:提供项目规划设计方案的详细图纸和说明,包括建筑布局、功能分区、绿化设计等。说明:规划设计方案是项目实施的重要指导文件,需符合相关法律法规和行业标准。3.附件三:投资协议要求:提供甲乙双方签订的投资协议原件或复印件,明确投资比例、投资方式、投资回报等。说明:投资协议是甲乙双方投资关系的基础,是合同履行的重要依据。4.附件四:其他相关文件要求:提供与本合同履行相关的其他文件,如环境影响评价报告、施工许可证等。说明:其他相关文件是合同履行过程中可能涉及的重要文件,需符合相关法律法规和行业标准。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:乙方未按时完成项目建设责任认定:乙方应支付违约金,违约金按合同约定的比例计算。示例:合同约定工期为12个月,乙方实际完成工期为15个月,则乙方应支付3个月的违约金。2.违约行为:乙方未达到合同约定的工程质量责任认定:乙方应承担修复费用,并支付违约金。示例:合同约定工程合格标准为90分,乙方实际合格标准为85分,则乙方应支付修复费用并支付相应的违约金。3.违约行为:甲方未按时支付工程款项责任认定:甲方应支付逾期付款违约金,违约金按合同约定的比例计算。示例:合同约定付款时间为每月15日,甲方实际付款时间为每月25日,则甲方应支付10天的违约金。4.违约行为:泄露项目商业秘密责任认定:违约方应承担相应的赔偿责任,赔偿金额由双方协商确定。示例:甲方泄露了乙方商业秘密,给乙方造成损失,则甲方应赔偿乙方相应的损失。5.违约行为:违反合同约定进行项目运营责任认定:违约方应承担相应的赔偿责任,赔偿金额由双方协商确定。示例:乙方未经甲方同意,擅自改变项目运营方式,给甲方造成损失,则乙方应赔偿甲方相应的损失。全文完。2024版房地产开发与配套基础设施建设合同2本合同目录一览1.合同概述1.1合同名称1.2合同双方1.3合同签订日期1.4合同有效期1.5合同目的2.房地产开发项目2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目类型2.5项目进度安排3.配套基础设施建设3.1基础设施类型3.2基础设施建设内容3.3基础设施建设标准3.4基础设施建设进度安排4.合同双方的权利和义务4.1开发方的权利和义务4.2配套设施建设方的权利和义务4.3业主的权利和义务5.项目资金5.1项目总投资5.2投资来源5.3资金支付方式5.4资金监管6.项目进度管理6.1项目进度计划6.2进度变更及调整6.3进度违约责任7.质量管理7.1质量标准7.2质量检验7.3质量违约责任8.安全管理8.1安全责任8.2安全措施8.3安全事故处理9.保密条款9.1保密内容9.2保密期限9.3违约责任10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构10.3争议解决程序11.合同解除11.1合同解除条件11.2合同解除程序11.3合同解除后的处理12.违约责任12.1违约责任种类12.2违约责任承担12.3违约责任免除13.合同生效13.1合同生效条件13.2合同生效日期14.其他14.1通知方式14.2合同附件14.3合同未尽事宜处理第一部分:合同如下:1.合同概述1.1合同名称本合同名称为《2024版房地产开发与配套基础设施建设合同》。1.2合同双方甲方:[甲方全称]乙方:[乙方全称]1.3合同签订日期本合同签订日期为[签订日期],即[年]年[月]月[日]日。1.4合同有效期本合同自签订之日起生效,有效期为[有效期],即[年]年[月]月[日]日至[年]年[月]月[日]日。1.5合同目的本合同旨在明确甲方(房地产开发方)与乙方(配套基础设施建设方)在房地产开发与配套基础设施建设过程中的权利、义务及责任,确保项目顺利进行。2.房地产开发项目2.1项目名称本项目名称为[项目名称]。2.2项目地点本项目地点位于[项目地点]。2.3项目规模本项目总用地面积为[总面积]平方米,总建筑面积为[总建筑面积]平方米。2.4项目类型本项目类型为[项目类型],包括住宅、商业、办公等。2.5项目进度安排本项目分[分期数]期进行建设,具体进度安排如下:第一期:[起始日期]至[结束日期],完成住宅及商业部分的建设。第二期:[起始日期]至[结束日期],完成办公部分的建设。第三期:[起始日期]至[结束日期],完成配套设施的建设。3.配套基础设施建设3.1基础设施类型本项目配套基础设施包括道路、供水、供电、排水、通信、绿化等。3.2基础设施建设内容道路:建设[道路名称],全长[长度]米,宽[宽度]米。供水:建设供水管道,覆盖[范围]。供电:建设供电线路,覆盖[范围]。排水:建设排水管道,覆盖[范围]。通信:建设通信设施,覆盖[范围]。绿化:建设绿化带,总面积[面积]平方米。3.3基础设施建设标准本项目配套基础设施的建设标准应符合国家及地方相关法规、规范和标准。3.4基础设施建设进度安排本项目配套基础设施建设进度安排与房地产开发项目进度安排一致。4.合同双方的权利和义务4.1开发方的权利和义务甲方有权要求乙方按照合同约定完成配套基础设施建设。甲方应按时支付乙方配套基础设施建设费用。甲方应配合乙方进行现场施工。4.2配套设施建设方的权利和义务乙方有权要求甲方按时支付配套基础设施建设费用。乙方应按照合同约定完成配套基础设施建设。乙方应确保工程质量,承担因自身原因造成的工程质量问题。4.3业主的权利和义务业主有权享受本合同约定的配套基础设施服务。业主应遵守相关法律法规和物业管理规定。5.项目资金5.1项目总投资本项目总投资为[总投资金额]元。5.2投资来源本项目投资来源包括甲方自有资金、银行贷款等。5.3资金支付方式甲方应按照合同约定支付乙方配套基础设施建设费用。乙方应在收到甲方支付的资金后,及时进行配套基础设施建设。5.4资金监管本合同项下的资金支付应严格按照国家相关法律法规执行,并接受相关部门的监督。6.项目进度管理6.1项目进度计划本项目进度计划详见附件[附件名称]。6.2进度变更及调整任何一方因不可抗力等原因导致项目进度延误,应及时通知对方,并协商调整进度计划。项目进度变更需经双方书面同意后方可生效。6.3进度违约责任任何一方未按合同约定完成项目进度,应承担相应的违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。7.质量管理7.1质量标准本项目质量标准应符合国家及地方相关法规、规范和标准。7.2质量检验乙方应按照合同约定进行质量检验,确保工程质量。甲方有权对项目进行质量检验,对不合格部分有权要求乙方进行整改。7.3质量违约责任任何一方因自身原因导致工程质量不合格,应承担相应的违约责任,包括但不限于返工、赔偿损失等。8.安全管理8.1安全责任甲方负责整个项目施工过程中的安全管理,确保施工人员的安全。乙方负责配套基础设施建设过程中的安全管理,确保施工人员的安全。8.2安全措施甲方应制定施工安全管理制度,包括但不限于施工现场安全防护、安全培训、应急预案等。乙方应制定配套基础设施建设安全管理制度,包括但不限于施工现场安全防护、安全培训、应急预案等。8.3安全事故处理发生安全事故时,双方应立即采取措施,防止事故扩大,并按照国家相关法律法规进行事故调查和处理。9.保密条款9.1保密内容本合同涉及的商业秘密、技术秘密、财务信息等均为保密内容。9.2保密期限本合同项下的保密期限自合同签订之日起至合同终止后[保密期限]年。9.3违约责任任何一方违反保密义务,泄露保密信息,应承担相应的违约责任,包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。10.争议解决10.1争议解决方式双方应友好协商解决合同履行过程中发生的争议。如协商不成,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。10.2争议解决机构本合同争议解决机构为[争议解决机构名称]。10.3争议解决程序争议发生后,双方应向争议解决机构提交书面申请,并按照争议解决机构的程序进行解决。11.合同解除11.1合同解除条件如一方违反合同约定,严重损害另一方权益,另一方有权解除合同。如发生不可抗力事件,导致合同无法履行,双方可协商解除合同。11.2合同解除程序解除合同前,双方应书面通知对方,并协商解除合同的具体事宜。解除合同后,双方应按照合同约定处理合同解除后的善后事宜。11.3合同解除后的处理12.违约责任12.1违约责任种类违约责任包括但不限于支付违约金、赔偿损失、继续履行、解除合同等。12.2违约责任承担违约方应按照合同约定承担相应的违约责任。12.3违约责任免除因不可抗力导致违约的,违约方不承担违约责任,但应及时通知对方并采取补救措施。13.合同生效13.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。13.2合同生效日期本合同生效日期为[生效日期],即[年]年[月]月[日]日。14.其他14.1通知方式本合同项下的通知应以书面形式进行,可以通过邮寄、传真、电子邮件等方式送达。14.2合同附件本合同附件包括但不限于项目进度计划、质量检验标准、安全管理制度等。14.3合同未尽事宜处理本合同未尽事宜,由双方协商解决。协商不成时,按照国家相关法律法规执行。第二部分:第三方介入后的修正1.第三方概念界定1.1第三方是指在合同履行过程中,由甲乙双方同意介入,提供专业服务或参与项目管理的独立实体。1.2第三方可以是但不限于中介方、监理方、设计方、咨询方、施工方等。2.第三方责任限额2.1第三方的责任限额由甲乙双方在合同中约定,具体如下:第三方在履行职责过程中,因自身原因导致项目延误或损失,其责任限额不超过[责任限额金额]元。第三方在履行职责过程中,因违反法律法规或合同约定,导致项目损失,其责任限额按照相关法律法规和合同约定执行。3.第三方责权利3.1第三方权利:第三方有权根据合同约定,获得相应的报酬。第三方有权要求甲乙双方提供必要的信息和资料。第三方有权根据合同约定,对项目进行管理和监督。3.2第三方义务:第三方应按照合同约定,履行相应的职责。第三方应保证其提供的服务或管理符合国家相关法律法规和行业标准。第三方应妥善保管甲乙双方提供的信息和资料,不得泄露。4.第三方与其他各方的划分说明4.1第三方与甲方的关系:第三方
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
评论
0/150
提交评论