水利枢纽堤坝施工合同

水利枢纽堤坝施工合同合同编号：__________甲方：__________乙方：__________鉴于甲方为水利枢纽堤坝工程的业主，具备工程建设的权利和能力；乙方为具备水利枢纽堤坝工程施工资质和能力的施工单位，愿意承担该工程的施工任务。双方经充分协商，达成如下协议：一、工程概况1.1工程名称：__________水利枢纽堤坝工程1.2工程地点：__________1.3工程规模：__________1.4工程内容：__________1.5工程质量标准：__________二、合同金额2.1本工程合同总金额为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。2.2乙方在合同签订后__________日内向甲方提交工程预付款，预付款金额为合同总金额的__________%。2.3甲方按照乙方进度完成工程量按合同约定的比例支付进度款。2.4工程竣工后，乙方按照合同约定的质量标准通过验收，甲方支付剩余合同款项。三、施工期限3.1乙方应按照合同约定的工程内容和质量标准，保证工程在__________日内竣工。3.2乙方如因自身原因导致工程延期，应承担相应的违约责任。四、工程质量4.1乙方应按照合同约定的质量标准进行施工，确保工程质量。4.2甲方有权对施工过程和工程质量进行监督检查，乙方应予以配合。4.3工程竣工后，乙方应按照甲方要求进行验收，不符合质量标准的，乙方应负责修复或返工。五、保密条款5.1双方在合同履行过程中知悉的对方商业秘密和机密信息，应予以严格保密。5.2保密期限自合同签订之日起算，至合同终止或履行完毕之日止。六、违约责任6.1乙方如未按照合同约定的工程质量、施工期限完成工程，应承担违约责任。6.2甲方如未按照合同约定支付工程款，应承担违约责任。七、争议解决7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。7.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。八、其他约定8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至合同约定的工程竣工之日止。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________签订日期：__________签订日期：__________附件：__________（包括但不限于工程设计图纸、施工方案、工程量清单等）一、附件列表：1.工程设计图纸2.施工方案3.工程量清单4.工程质量标准5.施工进度计划6.预付款支付凭证7.进度款支付凭证8.竣工验收报告9.工程保修协议10.保密协议二、违约行为及认定：1.乙方未按照合同约定的工程质量和施工期限完成工程，视为违约。2.甲方未按照合同约定支付工程款，视为违约。3.乙方未按照合同约定的保密义务履行，视为违约。4.甲方未按照合同约定的义务提供施工条件或技术资料，视为违约。三、法律名词及解释：1.水利枢纽堤坝工程：指利用水利设施对河流、湖泊等进行整治、防洪、抗旱、供水等工程。2.施工期限：指乙方完成工程的时间限制，自合同签订之日起至合同约定的工程竣工之日止。4.违约责任：指违约方因违约行为而应承担的法律责任。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：乙方应与甲方沟通，制定合理的施工计划，并采取措施加快施工进度。2.工程质量问题：乙方应按照合同约定的质量标准进行施工，发现问题及时整改。3.工程款支付问题：甲方应按照合同约定的付款比例和时间支付工程款。4.保密义务履行问题：双方应加强保密意识，签订保密协议，并严格遵守。5.合同争议解决：双方应通过友好协商解决，协商不成时可向法院提起诉讼。五、所有应用场景：1.甲方为水利枢纽堤坝工程的业主，具备工程建设的权利和能力。2.乙方为具备水利枢纽堤坝工程施工资质和能力的施工单位。3.双方就水利枢纽堤坝