2024年度输电线路杆塔采购与施工合同3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度输电线路杆塔采购与施工合同本合同目录一览1.合同签订双方信息1.1甲方信息1.2乙方信息2.合同目的与范围2.1合同目的2.2合同范围3.杆塔规格与质量要求3.1杆塔规格3.2杆塔质量要求4.杆塔采购流程4.1采购申请4.2供应商选择4.3合同签订5.杆塔生产与交付5.1生产进度5.2交付方式5.3交付时间6.杆塔施工流程6.1施工准备6.2施工实施6.3施工验收7.施工质量与安全要求7.1施工质量要求7.2施工安全要求8.付款方式与进度8.1付款方式8.2付款进度9.违约责任与处理9.1违约责任9.2违约处理10.合同期限与终止10.1合同期限10.2合同终止11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决程序12.合同变更与解除12.1合同变更12.2合同解除13.保密条款13.1保密内容13.2保密责任14.其他约定事项14.1其他约定事项一14.2其他约定事项二第一部分：合同如下：1.合同签订双方信息1.1甲方信息甲方名称：_______甲方地址：_______甲方联系人：_______甲方联系电话：_______甲方电子邮箱：_______1.2乙方信息乙方名称：_______乙方地址：_______乙方联系人：_______乙方联系电话：_______乙方电子邮箱：_______2.合同目的与范围2.1合同目的本合同旨在明确甲方与乙方之间关于2024年度输电线路杆塔采购与施工的相关事宜，确保输电线路项目的顺利进行。2.2合同范围本合同涵盖甲方采购乙方提供的输电线路杆塔，并委托乙方进行杆塔的施工安装。3.杆塔规格与质量要求3.1杆塔规格本合同所涉及的杆塔规格应满足甲方输电线路项目的具体要求，包括但不限于杆塔类型、高度、基础形式等。3.2杆塔质量要求乙方提供的杆塔应符合国家相关质量标准和行业规范，确保杆塔在施工和使用过程中的安全可靠。4.杆塔采购流程4.1采购申请甲方应在合同签订后____个工作日内向乙方提交采购申请，包括所需杆塔的规格、数量、质量要求等。4.2供应商选择乙方根据甲方提供的采购申请，进行供应商的筛选和选择，确保供应商具备相应的生产能力和资质。4.3合同签订双方根据采购申请和供应商选择结果，协商确定最终的合作方案，签订本合同。5.杆塔生产与交付5.1生产进度乙方应在合同签订后____个工作日内完成杆塔的生产，并通知甲方。5.2交付方式杆塔的交付方式为_______（如：铁路运输、公路运输等），具体交付方案由双方协商确定。5.3交付时间杆塔的交付时间应为_______（如：合同签订后____个工作日内），如因乙方原因导致延迟交付，应承担相应的违约责任。6.杆塔施工流程6.1施工准备乙方应在合同签订后____个工作日内完成施工准备工作，包括人员、设备、材料等的准备。6.2施工实施乙方应按照合同约定和甲方要求，在约定的时间内完成杆塔的施工安装工作。6.3施工验收施工完成后，甲方应组织相关人员进行验收，确保施工质量符合合同要求。8.付款方式与进度8.1付款方式（1）杆塔生产完成后，甲方支付合同总价款的_____%作为预付款；（2）杆塔交付并验收合格后，甲方支付合同总价款的_____%；（3）施工完成并验收合格后，甲方支付合同总价款的_____%；（4）质保期满后，甲方支付剩余合同总价款的_____%。8.2付款进度（1）预付款应在合同签订后____个工作日内支付；（2）杆塔交付验收合格后，付款应在____个工作日内支付；（3）施工完成验收合格后，付款应在____个工作日内支付；（4）质保期满后，付款应在____个工作日内支付。9.违约责任与处理9.1违约责任（1）若乙方未能按时交付合格杆塔，每延迟一日，应向甲方支付合同总价款的_____%作为违约金；（2）若乙方未能按时完成施工，每延迟一日，应向甲方支付合同总价款的_____%作为违约金；（3）若甲方未能按时支付款项，每延迟一日，应向乙方支付_____%的滞纳金。9.2违约处理任何一方违反本合同条款，另一方有权要求违约方承担违约责任，并有权解除合同。10.合同期限与终止10.1合同期限本合同自双方签字盖章之日起生效，至质保期满之日止。10.2合同终止（1）合同期满自动终止；（2）任何一方违反合同约定，另一方有权解除合同；（3）因不可抗力导致合同无法履行时，合同可终止。11.争议解决11.1争议解决方式本合同的争议解决方式为协商解决，协商不成时，任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼。11.2争议解决程序（1）争议发生后，双方应在____个工作日内进行协商；（2）协商不成，任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼。12.合同变更与解除12.1合同变更本合同的任何变更，必须以书面形式经双方签字盖章后生效。12.2合同解除（1）合同签订后，未经双方协商一致，任何一方不得单方面解除合同；（2）发生不可抗力事件，导致合同无法履行时，合同可解除。13.保密条款13.1保密内容双方在本合同履行过程中所获得对方商业秘密和技术信息，均应予以保密。13.2保密责任（1）双方应对保密内容采取必要的保密措施；（2）未经对方同意，不得向任何第三方泄露保密内容。14.其他约定事项14.1其他约定事项一本合同未尽事宜，双方可另行协商签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。14.2其他约定事项二本合同一式____份，甲方执____份，乙方执____份，自双方签字盖章之日起生效。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方概念在本合同中，“第三方”指非甲乙双方的独立第三方，包括但不限于监理方、检验方、咨询方、融资方、技术支持方等。15.2第三方责任15.2.1第三方责任限额（1）第三方因履行职责所产生的责任，其责任限额由双方在合同中约定，最高不超过合同总价的_____%。（2）如第三方责任超过约定限额，超出部分由甲乙双方按各自承担的比例分担。15.2.2第三方责任承担（1）第三方因自身原因导致违约，应承担相应的违约责任。（2）第三方在履行职责过程中，若因甲乙双方的过错导致损害，甲乙双方应承担相应的责任。16.第三方介入程序16.1第三方选择（1）甲乙双方应共同选择第三方，并签订相应的合作协议。（2）第三方应具备履行职责所需的资质和能力。16.2第三方职责（1）监理方：监督施工过程，确保施工质量符合合同要求；（2）检验方：对杆塔和施工质量进行检验，出具检验报告；（3）咨询方：提供专业咨询意见，协助甲乙双方解决合同履行过程中的问题；（4）融资方：为项目提供融资服务，确保项目资金需求；（5）技术支持方：提供技术支持，协助解决技术问题。17.第三方与其他各方的关系17.1第三方与甲方的关系第三方与甲方的关系为服务与被服务关系，第三方应服从甲方的管理和要求。17.2第三方与乙方的关系第三方与乙方的关系为委托与受托关系，乙方应按照第三方的要求和标准完成相关任务。17.3第三方与其他各方的关系第三方与其他各方的关系为独立第三方，不参与甲乙双方的内部事务，但应遵循合同约定和法律法规。18.第三方介入的变更与解除18.1变更若因特殊情况需要变更第三方，甲乙双方应协商一致，并签订补充协议。18.2解除（1）如第三方违约，甲乙双方有权解除与其签订的合作协议；（2）如第三方不再满足合同要求，甲乙双方有权解除与其签订的合作协议。19.第三方介入的争议解决19.1争议解决方式第三方介入产生的争议，甲乙双方应协商解决；协商不成的，可提交合同约定的争议解决机构。19.2争议解决程序（1）争议发生后，甲乙双方应在____个工作日内进行协商；（2）协商不成，可提交合同约定的争议解决机构。20.第三方介入的补充条款20.1第三方介入的补充条款应与本合同具有同等法律效力，并由甲乙双方签字盖章。20.2本合同如有与第三方介入相关的条款不一致之处，以补充条款为准。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.合同签订文件附件名称：合同签订文件详细要求：包含合同、附件、补充协议等，所有文件均需加盖双方公章。说明：此附件作为合同有效性的证明文件。2.杆塔规格书附件名称：杆塔规格书详细要求：详细列出杆塔的规格、型号、质量要求等。说明：此附件作为杆塔生产与施工的重要依据。3.杆塔检验报告附件名称：杆塔检验报告详细要求：由第三方检验机构出具的检验报告，证明杆塔质量符合合同要求。说明：此附件作为杆塔质量验收的依据。4.施工方案附件名称：施工方案详细要求：详细描述施工流程、施工方法、安全措施等。说明：此附件作为施工过程中的指导文件。5.施工进度表附件名称：施工进度表详细要求：列出施工项目的起止时间、完成情况等。说明：此附件作为施工进度跟踪的依据。6.施工验收报告附件名称：施工验收报告详细要求：由甲方组织验收，确认施工质量符合合同要求。说明：此附件作为施工验收的依据。7.付款凭证附件名称：付款凭证详细要求：列出付款时间、金额、收款人等信息。说明：此附件作为付款记录的依据。8.违约金支付凭证附件名称：违约金支付凭证详细要求：列出违约金支付时间、金额、收款人等信息。说明：此附件作为违约金支付记录的依据。9.争议解决协议附件名称：争议解决协议详细要求：双方就争议解决达成一致意见的协议。说明：此附件作为争议解决的法律依据。说明二：违约行为及责任认定：1.乙方未按时交付合格杆塔违约责任认定：每延迟一日，乙方应向甲方支付合同总价款的_____%作为违约金。示例说明：若合同约定乙方应在2024年6月30日前交付杆塔，但乙方于7月10日交付，则乙方需支付违约金。2.乙方未按时完成施工违约责任认定：每延迟一日，乙方应向甲方支付合同总价款的_____%作为违约金。示例说明：若合同约定乙方应在2024年9月30日前完成施工，但乙方于10月15日完成，则乙方需支付违约金。3.甲方未按时支付款项违约责任认定：每延迟一日，甲方应向乙方支付_____%的滞纳金。示例说明：若合同约定甲方应在2024年12月31日前支付剩余款项，但甲方于2025年1月10日支付，则甲方需支付滞纳金。4.第三方违反合作协议违约责任认定：第三方应根据合作协议约定承担相应的违约责任。示例说明：若第三方违反合作协议，导致项目延误，则第三方应承担相应的违约责任。5.甲乙双方违反合同约定违约责任认定：双方应根据合同约定承担相应的违约责任。示例说明：若甲乙双方未按合同约定履行义务，导致项目无法按期完成，则双方应根据各自违约情况承担相应的责任。全文完。2024年度输电线路杆塔采购与施工合同1本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方法定代表人1.3合同双方注册地址1.4合同双方联系方式2.合同签订依据及背景2.1合同签订依据2.2合同签订背景3.合同标的及范围3.1合同标的3.2合同范围4.采购与施工内容4.1杆塔采购4.2杆塔施工4.3杆塔质量要求5.合同履行期限5.1合同起始日期5.2合同终止日期6.合同价格及支付方式6.1合同价格6.2付款方式6.3付款期限7.技术标准及规范7.1杆塔技术标准7.2施工技术规范8.合同履行及验收8.1合同履行8.2验收标准8.3验收程序9.违约责任9.1违约情形9.2违约责任承担10.争议解决方式10.1争议解决途径10.2争议解决机构11.合同解除及终止11.1合同解除条件11.2合同终止条件12.合同生效及变更12.1合同生效条件12.2合同变更程序13.合同附件及补充协议13.1合同附件13.2补充协议14.合同其他约定事项14.1合同签署日期14.2合同份数14.3合同保管及送达第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1合同双方名称甲方：[甲方全称]乙方：[乙方全称]1.2合同双方法定代表人甲方法定代表人：[甲方法定代表人姓名]乙方法定代表人：[乙方法定代表人姓名]1.3合同双方注册地址甲方注册地址：[甲方注册地址]乙方注册地址：[乙方注册地址]1.4合同双方联系方式甲方联系方式：[甲方联系电话]、[甲方电子邮箱]乙方联系方式：[乙方联系电话]、[乙方电子邮箱]2.合同签订依据及背景2.1合同签订依据本合同依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国电力法》及相关法律法规制定。2.2合同签订背景鉴于甲方为满足电力输送需求，拟采购并施工输电线路杆塔，乙方具备相关资质和经验，双方经友好协商，达成一致，签订本合同。3.合同标的及范围3.1合同标的本合同标的为甲方采购的输电线路杆塔及其施工服务。3.2合同范围本合同范围包括杆塔的采购、运输、安装、调试及验收等全过程。4.采购与施工内容4.1杆塔采购乙方应根据甲方提供的杆塔技术要求，按时、保质、保量完成杆塔采购。4.2杆塔施工乙方应按照甲方提供的设计文件和施工规范，按时、保质、保量完成杆塔施工。4.3杆塔质量要求杆塔质量应符合国家相关标准和甲方的要求。5.合同履行期限5.1合同起始日期本合同自双方签字盖章之日起生效。5.2合同终止日期本合同履行完毕，经双方确认后终止。6.合同价格及支付方式6.1合同价格本合同总价为人民币[总价金额]元。6.2付款方式甲方按下列方式支付合同款项：（1）杆塔采购款：[采购款金额]元，合同签订后[支付比例]比例支付，剩余[支付比例]比例待杆塔验收合格后支付。（2）施工款：[施工款金额]元，按施工进度分阶段支付。6.3付款期限甲方应在合同约定的付款期限内支付款项。7.技术标准及规范7.1杆塔技术标准杆塔应符合国家及行业相关技术标准。7.2施工技术规范施工过程应符合国家及行业相关施工规范。8.合同履行及验收8.1合同履行双方应严格按照本合同的约定履行各自的权利和义务。8.2验收标准杆塔验收标准应按照国家相关标准和甲方的要求执行。8.3验收程序（1）乙方完成杆塔施工后，应向甲方提交验收申请。（2）甲方应在收到验收申请后[验收期限]内组织验收。（3）验收不合格的，乙方应在[整改期限]内进行整改，直至合格。9.违约责任9.1违约情形（1）乙方未按合同约定的时间、质量、数量完成杆塔采购或施工。（2）乙方未按照合同约定支付款项。（3）甲方未按照合同约定提供相关资料或条件。9.2违约责任承担（1）乙方违约的，应向甲方支付违约金，违约金为[违约金比例]。（2）甲方违约的，应向乙方支付违约金，违约金为[违约金比例]。10.争议解决方式10.1争议解决途径双方发生争议，应通过友好协商解决。10.2争议解决机构如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。11.合同解除及终止11.1合同解除条件（1）因不可抗力致使合同无法履行。（2）一方违约，经对方催告后在合理期限内仍未履行。11.2合同终止条件合同履行完毕或双方协商一致解除合同。12.合同生效及变更12.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。12.2合同变更程序任何一方要求变更合同内容，应书面通知对方，经双方协商一致后，签订补充协议。13.合同附件及补充协议13.1合同附件本合同附件包括但不限于：（1）杆塔技术要求文件（2）施工设计文件（3）付款计划表13.2补充协议本合同如有未尽事宜，可由双方另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。14.合同其他约定事项14.1合同签署日期本合同签署日期为[签署日期]。14.2合同份数本合同一式[份数]份，甲方[份数]份，乙方[份数]份，双方各执[份数]份。14.3合同保管及送达本合同自双方签字盖章之日起生效，并由双方各自妥善保管。合同送达方式为[送达方式]，送达地点为[送达地点]。第二部分：第三方介入后的修正1.第三方定义1.1第三方是指在合同履行过程中，由甲乙双方共同选定的，为提供专业服务、协调、监督或提供担保等目的的独立第三方。1.2第三方的类型包括但不限于：a)专业服务机构，如监理公司、检测机构等；b)融资机构，如银行、保险公司等；c)协调机构，如行业协会、调解中心等；d)担保机构，如担保公司等。2.第三方介入目的2.1第三方介入旨在保证合同的有效履行，提高合同履行的效率和质量。2.2第三方介入的主要目的包括但不限于：a)监督工程质量；b)协调合同履行中的争议；c)提供专业咨询和技术支持；d)提供资金担保。3.第三方选定程序3.1甲乙双方应共同协商选定第三方，并签订相应的合作协议。3.2第三方选定后，甲乙双方应将第三方信息以书面形式通知对方。4.第三方责任限额4.1第三方在合同履行过程中的责任限额应根据其提供的服务类型和合作协议确定。4.2第三方责任限额应包括但不限于：a)第三方提供的服务质量不符合约定的；b)第三方在履行职责过程中造成甲方或乙方的直接经济损失；c)第三方因自身原因导致合同无法履行的。4.3第三方责任限额应在合作协议中明确约定。5.第三方权利和义务5.1第三方权利a)获取甲方和乙方提供的必要信息；b)在合同履行过程中，根据合同约定行使监督、协调和咨询等权利；c)在必要时，向甲方和乙方提出建议或意见。5.2第三方义务a)按照合同约定和合作协议履行职责；b)对甲方和乙方的商业秘密保密；c)在第三方责任限额内承担相应的责任。6.第三方与其他各方的关系6.1第三方与甲乙双方之间的关系是独立的，第三方不参与甲乙双方的直接交易。6.2第三方在履行职责时，应尊重甲乙双方的合法权益。6.3第三方在履行职责过程中，不得干预甲乙双方的正常业务往来。7.第三方介入的合同条款变更7.1第三方介入后，甲乙双方可根据实际情况对合同条款进行必要的变更。7.2合同条款变更应经甲乙双方和第三方协商一致，并以书面形式确认。7.3合同条款变更不影响本合同其他条款的效力。8.第三方介入的合同终止a)合同履行完毕；b)甲乙双方或第三方提出终止请求，并经双方协商一致；c)出现不可抗力事件。8.2第三方介入的合同终止后，甲乙双方应根据合同约定和实际情况处理相关事宜。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.杆塔技术要求文件详细要求和说明：包含杆塔的设计规范、材料要求、结构要求等；明确杆塔的尺寸、承载能力、耐久性等性能指标；列出杆塔的生产标准、检测标准和验收标准。2.施工设计文件详细要求和说明：包含施工图纸、施工方案、施工工艺等；明确施工地点、施工时间、施工顺序等；列出施工所需的设备、材料和人员配置。3.付款计划表详细要求和说明：列出合同总价、分期付款金额和付款时间；明确付款条件、付款方式和付款凭证。4.验收标准文件详细要求和说明：包含杆塔的验收标准和验收程序；列出验收所需的检测设备、检测方法和检测指标；明确验收不合格的处理措施。5.第三方合作协议详细要求和说明：包含第三方提供服务的范围、费用和期限；明确第三方的权利和义务；列出第三方责任限额和违约责任。6.争议解决协议详细要求和说明：包含争议解决的途径、机构和程序；明确争议解决结果的约束力。7.合同变更协议详细要求和说明：包含合同变更的原因、内容和程序；明确合同变更的生效时间和效力。8.合同终止协议详细要求和说明：包含合同终止的原因、条件和程序；明确合同终止后的权利义务。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：乙方未按合同约定的时间、质量、数量完成杆塔采购或施工；乙方未按合同约定支付款项；甲方未按合同约定提供相关资料或条件；第三方未按合作协议履行职责；任何一方违反合同约定的保密义务。2.责任认定标准：乙方违约：按合同约定的违约金比例支付违约金；甲方违约：按合同约定的违约金比例支付违约金；第三方违约：按合作协议约定的责任限额承担相应责任；任何一方违反保密义务：承担相应的法律责任。3.违约责任示例说明：示例一：乙方未按合同约定的时间完成杆塔采购，导致施工进度延误，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金为合同总价的[违约金比例]%。示例二：甲方未按合同约定提供施工场地，导致乙方无法按时施工，乙方有权要求甲方支付违约金，违约金为合同总价的[违约金比例]%。示例三：第三方未按合作协议履行职责，导致合同无法履行，甲方和乙方有权要求第三方承担相应的责任，责任限额为[责任限额]。全文完。2024年度输电线路杆塔采购与施工合同2本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方法定代表人1.3合同双方联系方式2.合同标的2.1采购设备名称及规格2.2施工项目范围及内容3.合同价格及支付方式3.1合同总金额3.2价格组成3.3支付方式及时间4.交货及施工期限4.1交货时间4.2施工期限5.质量要求5.1材料质量标准5.2施工质量标准5.3质量验收标准6.技术文件及资料6.1技术文件提供6.2资料提供及审核7.合同履行7.1合同履行地点7.2合同履行方式7.3合同履行责任8.违约责任8.1违约情形8.2违约责任承担9.争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决机构10.合同解除10.1合同解除条件10.2合同解除程序11.合同生效11.1合同生效条件11.2合同生效日期12.合同变更12.1合同变更条件12.2合同变更程序13.合同解除13.1合同解除条件13.2合同解除程序14.其他约定14.1其他约定事项14.2其他约定内容第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1合同双方名称甲方：输电有限公司乙方：电力设备制造有限公司1.2合同双方法定代表人甲方法定代表人：乙方法定代表人：1.3合同双方联系方式2.合同标的2.1采购设备名称及规格设备名称：输电线路杆塔设备规格：按照国家标准GB2.2施工项目范围及内容施工项目范围：新建输电线路的杆塔基础施工、杆塔安装、接地网施工等施工内容：包括但不限于杆塔基础开挖、混凝土浇筑、钢筋绑扎、杆塔组立、接地网焊接等工序3.合同价格及支付方式3.1合同总金额合同总金额为人民币壹佰万元整（￥1,000,000.00）3.2价格组成价格组成包括材料费、人工费、机械费、管理费、利润等3.3支付方式及时间支付方式：分阶段支付，具体支付节点如下：（1）合同签订后5个工作日内，支付合同总价款的20%；（2）杆塔基础施工完成并验收合格后，支付合同总价款的30%；（3）杆塔安装完成并验收合格后，支付合同总价款的30%；（4）接地网施工完成并验收合格后，支付合同总价款的20%；（5）工程竣工验收合格并提交结算报告后，支付合同总价款的10%。4.交货及施工期限4.1交货时间甲方应在合同签订后30个工作日内完成所有设备的采购和供应。4.2施工期限施工期限为自合同签订之日起60个工作日内完成所有施工项目。5.质量要求5.1材料质量标准所有材料必须符合国家标准及行业标准，并提供相关质量检测报告。5.2施工质量标准施工质量必须符合国家相关施工规范及行业标准，确保工程质量达到优良等级。5.3质量验收标准质量验收按照国家相关质量验收规范进行，验收合格后方可进行下一阶段的施工。6.技术文件及资料6.1技术文件提供（1）设备技术说明书；（2）设备安装施工图；（3）设备验收报告；（4）设备质保书。6.2资料提供及审核甲方应在施工过程中对乙方提供的技术文件及资料进行审核，确保其符合合同要求。8.违约责任8.1违约情形（1）乙方未按合同约定时间交货或施工；（2）乙方提供的材料或施工质量不符合合同约定；（3）甲方未按合同约定支付款项；（4）双方任何一方违反合同约定的其他行为。8.2违约责任承担（1）因乙方原因导致交货或施工延迟，每延迟一日，乙方应向甲方支付合同总金额的1%作为违约金；（2）因乙方提供的材料或施工质量不符合合同约定，乙方应承担返工、修复或重新采购的责任，并赔偿甲方因此造成的损失；（3）因甲方未按合同约定支付款项，甲方应向乙方支付逾期付款的利息，利息按中国人民银行同期贷款利率计算；（4）因双方任何一方违反合同约定，应承担相应的法律责任，并赔偿对方因此造成的损失。9.争议解决9.1争议解决方式双方发生争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。9.2争议解决机构争议解决机构为合同签订地的人民法院，双方应服从法院的判决。10.合同解除10.1合同解除条件（1）一方违约，经对方催告后仍未履行；（2）一方违约行为导致合同目的不能实现；（3）因不可抗力导致合同无法履行。10.2合同解除程序一方要求解除合同时，应提前30日书面通知对方，经双方协商一致后解除合同。11.合同生效11.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。11.2合同生效日期本合同生效日期为2024年1月1日。12.合同变更12.1合同变更条件任何一方提出变更合同内容的，应书面通知对方，经双方协商一致后，签订书面变更协议。12.2合同变更程序（1）提出变更申请；（2）双方协商；（3）签订书面变更协议；（4）变更协议生效。13.合同解除13.1合同解除条件（1）一方违约，经对方催告后仍未履行；（2）一方违约行为导致合同目的不能实现；（3）因不可抗力导致合同无法履行。13.2合同解除程序合同解除程序同第十条。14.其他约定14.1其他约定事项本合同未尽事宜，双方可根据实际情况另行协商解决。14.2其他约定内容（1）本合同一式两份，双方各执一份；（2）本合同自双方签字盖章之日起生效；（3）本合同未尽事宜，按照国家相关法律法规执行。第二部分：第三方介入后的修正1.第三方介入条件1.1第三方介入情形1.2第三方介入程序2.第三方职责2.1第三方在合同履行中的职责2.2第三方对合同双方的责任3.第三方介入费用3.1第三方介入费用承担3.2第三方介入费用支付方式4.第三方变更合同4.1第三方变更合同的条件4.2第三方变更合同的程序5.第三方争议解决5.1第三方争议解决方式5.2第三方争议解决机构6.第三方介入终止6.1第三方介入终止条件6.2第三方介入终止程序7.第三方介入合同解除7.1第三方介入合同解除条件7.2第三方介入合同解除程序8.第三方介入后的合同履行8.1第三方介入后的合同履行期限8.2第三方介入后的合同履行责任9.第三方介入后的合同变更9.1第三方介入后的合同变更条件9.2第三方介入后的合同变更程序10.第三方介入后的违约责任10.1第三方介入后的违约情形10.2第三方介入后的违约责任承担11.第三方介入后的争议解决11.1第三方介入后的争议解决方式11.2第三方介入后的争议解决机构12.第三方介入后的合同解除12.1第三方介入后的合同解除条件12.2第三方介入后的合同解除程序13.第三方介入后的合同终止13.1第三方介入后的合同终止条件13.2第三方介入后的合同终止程