2024年度小型建筑项目施工合同索赔合同2篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度小型建筑项目施工合同索赔合同本合同目录一览1.索赔的适用范围1.1索赔的事件类型1.2索赔的条件1.3索赔的时效性2.索赔的提出与通知2.1索赔的提出方式2.2索赔通知的发送要求2.3索赔通知的接收确认3.索赔的证据要求3.1索赔证据的种类3.2证据的提交期限3.3证据的审查程序4.索赔的评估与处理4.1索赔评估的流程4.2索赔处理的权限4.3索赔处理的期限5.索赔的金额计算5.1直接损失的计算5.2间接损失的计算5.3工期延误的补偿计算6.索赔的支付方式6.1支付货币种类6.2支付时间安排6.3支付条件与手续7.索赔的争议解决7.1争议解决方式7.2争议解决机构7.3争议解决程序8.索赔的记录与存档8.1索赔记录的内容8.2索赔记录的保存期限8.3索赔记录的查阅权限9.索赔的变更与终止9.1索赔的变更条件9.2索赔的终止条件9.3索赔变更或终止的程序10.索赔的相关责任10.1合同双方的赔偿责任10.2第三方的责任10.3不可抗力的责任划分11.合同的履行与监督11.1施工合同的履行要求11.2索赔合同履行情况监督11.3监督机构的职责12.违约责任12.1索赔违约的情形12.2违约责任的承担12.3违约金的计算与支付13.合同的解除与终止13.1合同解除的条件13.2合同终止的程序13.3合同解除或终止后的处理14.合同的生效与终止14.1合同生效的条件14.2合同终止的条件14.3合同的续签与终止通知第一部分：合同如下：第一条索赔的适用范围1.1索赔的事件类型（1）因设计变更导致的工程量增加或减少（2）因材料价格波动导致的成本增加（3）因不可抗力事件导致的工程延误（4）因施工条件变更导致的工程难度增加（5）因工程验收标准变更导致的工程量增加或减少1.2索赔的条件（1）索赔事件发生在合同执行期间（2）索赔事件导致承包方发生实际损失（3）索赔事件的原因属于承包方无法控制（4）索赔事件符合合同规定的索赔程序1.3索赔的时效性（1）承包方应在索赔事件发生后的28天内提出索赔（2）逾期提出的索赔，甲方有权不予受理第二条索赔的提出与通知2.1索赔的提出方式（1）承包方应以书面形式提出索赔（2）索赔书中应包括索赔事件的发生时间、原因、影响及损失金额2.2索赔通知的发送要求（1）索赔通知应通过合同约定的通讯方式发送（2）发送索赔通知时，承包方应保留发送记录及对方签收证明2.3索赔通知的接收确认（1）甲方应在收到索赔通知后的7天内予以确认或提出异议（2）未在规定时间内确认或提出异议的，视为甲方默认接受索赔第三条索赔的证据要求3.1索赔证据的种类（1）工程变更记录（2）材料价格证明（3）工程进度计划及实际进度记录（4）不可抗力事件的证明（5）其他相关证明材料3.2证据的提交期限（1）承包方应在提出索赔的同时提交相关证据（2）逾期提交的证据，甲方有权不予受理3.3证据的审查程序（1）甲方收到证据后，应在7天内进行审查（2）审查过程中，甲方有权要求承包方补充或修正证据第四条索赔的评估与处理4.1索赔评估的流程（1）甲方根据合同约定和实际情况对索赔进行评估（2）评估过程中，甲方有权要求承包方提供补充材料4.2索赔处理的权限（1）索赔处理由甲方负责，并有权决定是否接受索赔（2）甲方有权根据评估结果对索赔金额进行调整4.3索赔处理的期限（1）甲方应在收到索赔及证据后的14天内完成索赔处理（2）逾期未处理的，视为甲方默认接受索赔第五条索赔的金额计算5.1直接损失的计算（1）根据合同约定及实际发生情况，计算直接损失金额（2）直接损失包括材料费、人工费、机械费等5.2间接损失的计算（1）根据合同约定及实际发生情况，计算间接损失金额（2）间接损失包括工期延误损失、效益损失等5.3工期延误的补偿计算（1）根据合同约定及实际延误情况，计算工期延误补偿金额（2）工期延误补偿金额包括人工费、机械费等第六条索赔的支付方式6.1支付货币种类（1）索赔款项以人民币支付6.2支付时间安排（1）甲方应在索赔处理完毕后的10个工作日内支付索赔款项6.3支付条件与手续（1）承包方应提供收款凭证（2）甲方在收到收款凭证后，方可支付索赔款项第八条索赔的争议解决7.1争议解决方式（1）本合同项下发生的争议，应通过友好协商解决（2）协商不成的，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼7.2争议解决机构（1）争议解决机构应为合同签订地的人民法院7.3争议解决程序（1）争议提交法院后，法院应依法受理（2）法院应根据《中华人民共和国民事诉讼法》等相关法律法规进行审理（3）法院应在受理后6个月内作出判决第八条索赔的记录与存档8.1索赔记录的内容（1）索赔事件的发生时间、地点、原因（2）索赔提出的日期、方式、内容（3）索赔处理的日期、结果、金额（4）争议解决的过程、结果8.2索赔记录的保存期限（1）索赔记录应保存至合同终止后5年8.3索赔记录的查阅权限（1）合同双方均有权查阅索赔记录（2）查阅记录时，应遵守保密原则第九条索赔的变更与终止9.1索赔的变更条件（1）索赔事件发生后的实际情况发生变化（2）索赔金额需要调整9.2索赔的终止条件（1）索赔事件已得到妥善解决（2）索赔款项已全部支付9.3索赔变更或终止的程序（1）提出索赔变更或终止申请（2）双方协商确定变更或终止的内容（3）签订索赔变更或终止协议第十条索赔的相关责任10.1合同双方的赔偿责任（1）甲方对因其原因导致的索赔事件承担赔偿责任（2）承包方对因其原因导致的索赔事件承担赔偿责任10.2第三方的责任（1）如第三方原因导致索赔事件，第三方应承担相应责任（2）合同双方应共同追究第三方的责任10.3不可抗力的责任划分（1）因不可抗力导致的索赔事件，责任划分按合同约定执行（2）如不可抗力事件导致合同无法履行，合同双方可根据实际情况协商解除合同第十一条合同的履行与监督11.1施工合同的履行要求（1）承包方应严格按照施工合同的要求进行施工（2）甲方应按时足额支付工程款11.2索赔合同履行情况监督（1）合同双方应定期对索赔合同履行情况进行监督（2）监督过程中，发现违约行为应及时纠正11.3监督机构的职责（1）监督机构应定期向合同双方报告监督情况（2）监督机构有权对违约行为提出整改意见第十二条违约责任12.1索赔违约的情形（1）承包方未在规定时间内提出索赔（2）承包方提供的索赔证据不符合要求（3）甲方未在规定时间内处理索赔12.2违约责任的承担（1）违约方应根据违约情形承担相应责任（2）违约责任包括支付违约金、赔偿损失等12.3违约金的计算与支付（1）违约金的计算按照合同约定执行（2）违约金应在违约行为发生后10个工作日内支付第十三条合同的解除与终止13.1合同解除的条件（1）合同双方协商一致解除合同（2）因不可抗力导致合同无法履行13.2合同终止的程序（1）合同双方签订合同解除或终止协议（2）合同解除或终止后，合同双方应进行合同结算13.3合同解除或终止后的处理（2）合同解除或终止后，合同双方应按照合同约定处理相关事宜第十四条合同的生效与终止14.1合同生效的条件（1）合同双方签字盖章（2）合同经合同签订地的人民法院审查批准14.2合同终止的条件（1）合同约定的终止条件成就（2）合同双方协商一致终止合同14.3合同的续签与终止通知（1）合同到期前，合同双方可协商续签合同（2）合同终止前，合同一方应提前30日向另一方发出终止通知第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方的定义1.1第三方的概念本合同中所指的第三方，是指除合同双方（甲方和乙方）以外的，为合同履行提供专业服务、咨询、监督、调解或其他相关服务的自然人、法人或其他组织。1.2第三方的种类（1）专业服务机构：如审计机构、律师事务所、工程咨询公司等。（2）监督机构：如监理公司、质量监督站等。（3）调解机构：如仲裁委员会、调解委员会等。（4）其他第三方：如技术支持方、物资供应方等。第二条第三方的责任限额2.1责任限额的设定第三方在履行本合同时，其责任限额应根据其提供服务的内容和风险进行设定，并在合同中明确。2.2责任限额的约定（1）第三方在履行合同时，因自身过错造成合同双方损失的，应承担相应的赔偿责任。（2）第三方责任限额不得超过合同约定金额，超过部分由合同双方自行承担。第三条第三方的责权利3.1责任（1）第三方应按照合同约定，履行其职责，确保服务质量。（2）第三方应遵守相关法律法规和行业标准，保证其服务的合法性、合规性。（3）第三方在履行合同时，如因自身原因造成合同双方损失的，应承担相应的赔偿责任。3.2权利（1）第三方有权要求合同双方提供必要的资料和条件，以便其履行合同。（2）第三方有权根据合同约定，收取相应的服务费用。3.3利益（1）第三方在履行合同时，享有合同约定的利益。（2）第三方在合同履行过程中，有权要求合同双方对其服务提出意见和建议。第四条第三方介入的流程4.1介入申请（1）合同双方在需要第三方介入时，应向对方提出介入申请。（2）介入申请应包括介入的原因、目的、第三方的基本情况等。4.2介入同意（1）合同双方应在收到介入申请后，在7个工作日内给予答复。（2）同意介入的，双方应共同与第三方签订合作协议。4.3介入实施（1）第三方介入后，应按照合同约定，履行其职责。（2）合同双方应积极配合第三方的工作。第五条第三方与其他各方的划分说明5.1合同双方与第三方的关系（1）合同双方与第三方之间是独立的关系，第三方不参与合同双方的权利义务。（2）合同双方应分别与第三方签订合作协议，明确各自的权利义务。5.2第三方与合同双方的责任划分（1）第三方在履行合同时，对其自身行为负责。（2）合同双方对其自身行为负责，第三方行为造成合同双方损失的，第三方应承担相应的赔偿责任。5.3第三方与其他第三方的关系（1）第三方与其他第三方之间是独立的关系，各自对其行为负责。（2）第三方之间因相互协作造成合同双方损失的，各方应根据责任划分承担相应的赔偿责任。第六条第三方介入的终止6.1终止条件（1）合同约定的第三方介入期限届满。（2）合同双方或第三方提出终止介入申请，并经对方同意。6.2终止程序（1）合同双方或第三方提出终止介入申请后，应在7个工作日内通知对方。（2）终止介入后，合同双方应进行合同结算，并处理相关事宜。第七条第三方介入的争议解决7.1争议解决方式（1）合同双方与第三方之间的争议，应通过友好协商解决。（2）协商不成的，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。7.2争议解决机构（1）争议解决机构应为合同签订地的人民法院。7.3争议解决程序（1）争议提交法院后，法院应依法受理。（2）法院应根据《中华人民共和国民事诉讼法》等相关法律法规进行审理。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：合同签订双方的营业执照副本复印件要求：复印件需加盖公章，与原件一致。说明：用于证明合同双方的身份和资质。2.附件二：施工图纸和技术规范要求：图纸需为正式批准版本，技术规范需符合国家标准。说明：施工图纸和技术规范是施工过程中必须遵守的依据。3.附件三：工程量清单要求：清单需详细列出工程项目的名称、数量、单价、总价等。说明：工程量清单是计算工程款的重要依据。4.附件四：施工进度计划要求：计划需明确施工各阶段的起止时间、关键节点等。说明：施工进度计划是施工过程中时间管理的依据。5.附件五：材料设备清单要求：清单需详细列出材料设备的名称、规格、数量、产地等。说明：材料设备清单是采购和管理材料设备的重要依据。6.附件六：工程变更记录要求：记录需注明变更原因、变更内容、变更时间等。说明：工程变更记录是变更管理的重要依据。7.附件七：材料价格证明要求：证明需注明材料名称、规格、产地、价格等。说明：材料价格证明是计算材料费用的依据。8.附件八：工程进度记录要求：记录需注明施工进度、完成情况、存在问题等。说明：工程进度记录是施工过程中进度管理的依据。9.附件九：不可抗力事件证明要求：证明需注明事件名称、发生时间、影响范围等。说明：不可抗力事件证明是索赔处理的重要依据。10.附件十：争议解决协议要求：协议需明确争议解决的方式、机构、程序等。说明：争议解决协议是争议解决的重要依据。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：承包方未按合同约定的时间完成工程责任认定标准：按合同约定的时间延误，每日向甲方支付违约金示例说明：承包方应于2024年6月30日前完成工程，实际完成时间为2024年8月15日，延误时间为50天，应支付违约金。2.违约行为：甲方未按合同约定的时间支付工程款责任认定标准：按合同约定的时间延误，每日向承包方支付违约金示例说明：甲方应于每月10日前支付当月工程款，实际支付时间为每月15日，延误5天，应支付违约金。3.违约行为：承包方提供的材料质量不合格责任认定标准：按不合格材料的价值进行赔偿示例说明：承包方提供的钢筋不合格，价值为10万元，应赔偿甲方10万元。4.违约行为：第三方未按约定提供专业服务责任认定标准：按第三方服务费用的一定比例赔偿示例说明：第三方未按约定提供监理服务，服务费用为5万元，应赔偿甲方2.5万元。5.违约行为：合同一方违反保密协议责任认定标准：按合同约定的保密协议条款进行赔偿示例说明：合同一方泄露了保密信息，应按保密协议赔偿对方损失。全文完。2024年度小型建筑项目施工合同索赔合同2本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1双方名称及地址1.2双方联系方式2.项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目工期3.索赔范围及条件3.1索赔范围3.2索赔条件4.索赔流程4.1索赔提出4.2索赔调查4.3索赔评审4.4索赔处理5.索赔证据及文件5.1索赔证据要求5.2索赔文件要求6.索赔计算方法6.1直接费用索赔6.2间接费用索赔6.3工期延误索赔7.索赔审批及支付7.1索赔审批程序7.2索赔支付方式8.索赔争议解决8.1争议解决方式8.2争议解决机构8.3争议解决程序9.违约责任及赔偿9.1违约行为定义9.2违约责任承担9.3违约赔偿标准10.保密条款10.1保密内容10.2保密期限10.3保密责任11.合同解除与终止11.1合同解除条件11.2合同终止条件11.3合同解除与终止程序12.合同生效及变更12.1合同生效条件12.2合同变更程序13.合同附件14.其他约定事项第一部分：合同如下：第一条合同双方基本信息1.1双方名称及地址甲方（施工方）：名称：_______地址：_______联系人：_______联系电话：_______乙方（业主方）：名称：_______地址：_______联系人：_______联系电话：_______1.2双方联系方式甲方联系方式：电子邮箱：_______传真：_______乙方联系方式：电子邮箱：_______传真：_______第二条项目概况2.1项目名称项目名称：_______2.2项目地点项目地点：_______2.3项目规模项目规模：_______2.4项目工期项目工期：_______第三条索赔范围及条件3.1索赔范围（1）设计变更导致的工程量增加；（2）不可抗力因素导致的工程延误；（3）施工过程中由于乙方原因造成的损失；（4）甲方未能按合同约定提供施工条件导致的损失；（5）其他经双方协商一致认定的索赔事项。3.2索赔条件（1）索赔事件发生前，双方已签订书面合同；（2）索赔事件发生在合同有效期内；（3）索赔事件发生后，乙方应在7日内向甲方提出索赔申请；（4）索赔申请应包括索赔事件的相关证据和文件。第四条索赔流程4.1索赔提出乙方应在索赔事件发生后7日内，向甲方提出书面索赔申请，并附上相关证据和文件。4.2索赔调查甲方在收到索赔申请后，应在15日内对索赔事件进行调查。4.3索赔评审甲方在调查结束后，应在10日内对索赔申请进行评审，并将评审结果通知乙方。4.4索赔处理经评审后，甲方应在10日内与乙方协商确定索赔金额和处理方式。第五条索赔证据及文件5.1索赔证据要求（1）索赔事件发生的时间、地点和原因；（2）索赔事件对工程造成的影响；（3）索赔事件发生的直接经济损失；（4）索赔事件对工期造成的影响。5.2索赔文件要求（1）索赔申请书；（2）索赔事件的相关证据；（3）索赔事件的相关文件。第六条索赔计算方法6.1直接费用索赔直接费用索赔按照实际发生费用计算，包括但不限于材料费、人工费、机械使用费等。6.2间接费用索赔间接费用索赔按照合同约定的比例计算，包括但不限于管理费、利润损失等。6.3工期延误索赔工期延误索赔按照合同约定的比例计算，包括但不限于工期延误期间的利润损失等。第七条索赔审批及支付7.1索赔审批程序索赔申请经甲方评审后，由甲方负责人审批。7.2索赔支付方式经审批后的索赔款项，甲方应在10日内支付至乙方指定账户。第八条索赔争议解决8.1争议解决方式若双方对索赔产生争议，应通过友好协商解决。协商不成时，任何一方均有权将争议提交至合同约定的仲裁机构仲裁。8.2争议解决机构争议解决机构为_______仲裁委员会。8.3争议解决程序提交仲裁的争议，应按照《_______仲裁规则》进行。仲裁庭应在收到仲裁申请书之日起60日内作出仲裁裁决。第九条违约责任及赔偿9.1违约行为定义（1）未按合同约定的时间和质量完成工程；（2）未按合同约定履行付款义务；（3）未按合同约定履行保密义务；（4）违反合同约定的其他行为。9.2违约责任承担发生违约行为时，违约方应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。9.3违约赔偿标准违约赔偿标准按照合同约定或相关法律规定执行。第十条保密条款10.1保密内容本合同中涉及的商业秘密、技术秘密、财务信息等均为保密内容。10.2保密期限保密期限自合同签订之日起至合同终止后_______年。10.3保密责任双方应对保密内容承担保密责任，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。第十一条合同解除与终止11.1合同解除条件（1）一方严重违约，经另一方书面通知后，未在合理期限内纠正；（2）不可抗力导致合同无法履行；（3）双方协商一致解除合同。11.2合同终止条件（1）合同约定的工期届满，工程验收合格；（2）合同解除；（3）双方协商一致终止合同。11.3合同解除与终止程序合同解除或终止，双方应书面通知对方，并按照合同约定办理相关手续。第十二条合同生效及变更12.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。12.2合同变更程序任何一方要求变更合同内容，应书面通知对方，经双方协商一致后，签订补充协议，作为本合同的组成部分。第十三条合同附件（1）项目设计图纸；（2）工程量清单；（3）工程进度计划；（4）工程质量标准；（5）其他与本合同相关的文件。第十四条其他约定事项14.1本合同未尽事宜，由双方另行协商解决。14.2本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。14.3本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为_______年。14.4本合同未尽事宜，适用《中华人民共和国合同法》及相关法律法规。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方定义1.1第三方是指在合同履行过程中，为协助甲乙双方完成合同目的，根据本合同约定或双方协商一致，介入合同关系，提供专业服务、咨询、监督、评估或其他相关服务的自然人、法人或其他组织。1.2第三方不包括甲乙双方的雇员、代理人、顾问或合作伙伴。第二条第三方介入条件（1）甲乙双方同意第三方介入；（2）第三方具备完成相关服务的能力和资质；（3）第三方同意按照本合同约定履行职责。第三条第三方职责及权利3.1第三方职责：（1）按照本合同约定，提供专业服务、咨询、监督、评估或其他相关服务；（2）协助甲乙双方解决合同履行过程中的问题；（3）根据本合同约定，对工程进度、质量、安全等进行监督；（4）在必要时，向甲乙双方提出建议或解决方案。3.2第三方权利：（1）根据本合同约定，获得相应的报酬；（2）要求甲乙双方提供必要的信息和资料；（3）在履行职责过程中，享有知情权和监督权。第四条第三方与其他各方的划分4.1第三方与甲方的关系：（1）第三方应遵守本合同约定，对甲方负责；（2）甲方应向第三方提供必要的协助和便利；（3）甲方有权要求第三方提供工作进度和成果。4.2第三方与乙方的关系：（1）第三方应遵守本合同约定，对乙方负责；（2）乙方应向第三方提供必要的协助和便利；（3）乙方有权要求第三方提供工作进度和成果。4.3第三方与甲乙双方的关系：（1）第三方应同时遵守本合同对甲方和乙方的约定；（2）第三方应维护甲乙双方的合法权益；（3）第三方在履行职责过程中，应保持中立，不得偏袒任何一方。第五条第三方责任限额5.1第三方责任限额：（1）第三方在履行职责过程中，因自身原因导致甲乙双方损失，应承担相应的赔偿责任；（2）第三方责任限额为本合同总金额的_______%；（3）超过责任限额的部分，由甲乙双方自行承担。第六条第三方介入后的合同变更6.1第三方介入后，如需变更合同内容，应经甲乙双方及第三方协商一致，并签订补充协议。6.2补充协议作为本合同的一部分，与本合同具有同等法律效力。第七条第三方介入的终止7.2第三方介入终止后，甲乙双方应根据合同约定，对第三方的工作进行验收。第八条第三方介入的费用8.1第三方介入的费用包括但不限于服务费、咨询费、差旅费等。8.2第三方介入的费用由甲乙双方根据实际情况协商确定，并在合同中明确约定。第九条第三方介入的争议解决9.1第三方介入过程中产生的争议，应通过友好协商解决。9.2协商不成时，任何一方均有权将争议提交至合同约定的仲裁机构仲裁。10.1本条所述第三方介入后的修正条款，作为本合同的补充部分，与合同具有同等法律效力。10.2本条所述第三方介入后的修正条款，自双方签字盖章之日起生效。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.项目设计图纸要求：详细展示项目设计，包括结构、布局、尺寸等，应符合国家相关设计规范。说明：设计图纸是项目施工的重要依据，应确保图纸的准确性和可行性。2.工程量清单要求：详细列出工程项目及子项目，包括工程量、单价、总价等。说明：工程量清单是工程结算和支付的重要依据，应确保清单的完整性和准确性。3.工程进度计划要求：明确工程各个阶段的起止时间、关键节点及工期要求。说明：工程进度计划是确保工程按时完成的重要工具，应确保计划的合理性和