建设工程市政设施建设合同（2024年版）VIP

建设工程市政设施建设合同（2024年版）合同/协议编号：__________________

甲方（以下简称“甲方”）：__________________

乙方（以下简称“乙方”）：__________________

鉴于甲方拟在________地区进行市政设施建设，乙方具备相应的资质和能力，双方本着平等、自愿、诚实信用的原则，就市政设施建设项目的施工、监理等相关事宜达成如下协议：

一、合同目的：本合同旨在明确甲乙双方在市政设施建设项目中的权利、义务和责任，确保项目顺利实施，确保工程质量、安全、进度和投资效益。

二、签订背景：经双方充分协商，甲方决定将市政设施建设项目委托乙方实施，乙方接受委托并同意按照本合同约定进行施工、监理等工作。

三、合同有效期：本合同自双方签字盖章之日起生效，至市政设施建设项目竣工并验收合格之日止。合同期满后，如需继续合作，双方可另行签订补充协议。

四、合同履行：甲乙双方应按照本合同约定，按时、保质、保量完成各自的工作任务，确保项目顺利实施。

特此协议。

主要条款内容：

一、服务内容

1.1乙方应按照甲方提供的设计图纸、施工规范和相关技术标准，对市政设施建设项目进行施工。

1.2乙方应负责施工过程中的技术指导、质量控制和安全管理。

1.3乙方应按照甲方要求，对施工过程中的变更进行确认和处理。

二、质量标准

2.1乙方应保证施工质量符合国家现行有关市政设施建设的相关法律法规、技术标准和设计要求。

2.2乙方应确保施工过程中使用的材料、设备符合合同约定和工程要求。

2.3乙方应接受甲方或其委托的第三方质量监督机构的监督检查。

三、价格支付

3.1本合同总价为人民币________元，分________期支付。

3.2甲方应按合同约定的时间和比例支付工程款，乙方应向甲方开具合法的发票。

3.3甲方有权根据工程进度、质量等情况对工程款进行结算调整。

四、工期

4.1本合同工期为________个月，自合同生效之日起计算。

4.2乙方应严格按照合同约定的工期完成施工任务，如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的违约责任。

五、保密条款

5.1双方对本合同内容、项目信息、技术资料等负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。

5.2本保密义务不因合同终止而失效。

六、违约责任

6.1任何一方违反本合同约定，导致合同无法履行或造成对方损失的，应承担违约责任。

6.2违约方应向守约方支付违约金，违约金数额按合同约定执行。

七、争议解决

7.1双方在履行本合同过程中发生争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

八、合同解除

8.1本合同在以下情形下可解除：

（1）因不可抗力导致合同无法履行；

（2）一方严重违约，另一方要求解除合同；

（3）双方协商一致解除合同。

九、合同生效及终止

9.1本合同自双方签字盖章之日起生效。

9.2合同期满或双方解除合同后，本合同即终止。

十、其他

10.1本合同未尽事宜，双方可另行协商签订补充协议。

10.2本合同一式________份，甲乙双方各执________份，具有同等法律效力。

双方权利与义务详细说明：

一、甲方权利与义务

1.1权利：

（1）对乙方提交的设计方案、施工方案等文件进行审查和批准；

（2）监督乙方履行合同义务，确保工程质量和进度；

（3）对乙方违反合同约定或造成损失的，要求乙方承担违约责任；

（4）在合同履行过程中，有权对工程进度、质量、安全等方面进行监督检查。

1.2义务：

（1）按照合同约定及时支付工程款；

（2）提供必要的施工图纸、技术资料和施工场地；

（3）确保施工过程中的安全、环保和文明施工；

（4）在合同履行过程中，对乙方提出的问题和意见给予及时回复和处理。

二、乙方权利与义务

2.1权利：

（1）按照合同约定进行施工，并有权对施工过程中的设计变更提出建议；

（2）要求甲方按照合同约定提供必要的施工图纸、技术资料和施工场地；

（3）在施工过程中，对工程质量、进度和安全负责；

（4）在合同履行过程中，对甲方提出的问题和意见给予及时回复和处理。

2.2义务：

（1）按照甲方提供的施工图纸、技术资料和施工规范进行施工；

（2）保证施工质量符合国家现行有关市政设施建设的相关法律法规、技术标准和设计要求；

（3）在施工过程中，严格执行安全、环保和文明施工规定；

（4）按时完成施工任务，确保工程进度；

（5）在施工过程中，对甲方和监理单位提出的意见和建议给予及时回应和调整。

三、合作方式

3.1甲方应设立项目管理机构，负责工程的组织、协调和监督工作。

3.2乙方应设立项目经理部，负责施工过程中的日常管理和技术指导工作。

3.3甲方和乙方应定期召开工程协调会，就工程进度、质量、安全等方面进行沟通和协商。

3.4甲方和乙方应按照合同约定，及时解决施工过程中出现的问题，确保工程顺利进行。

3.5甲方和乙方应相互配合，共同承担工程风险，共同推进工程进度。

四、合同履行过程中的其他权利与义务

4.1甲方和乙方应遵守国家有关法律法规，依法纳税。

4.2甲方和乙方应按照合同约定，对施工过程中的变更进行协商和确认。

4.3甲方和乙方应按照合同约定，对施工过程中的违约行为进行处理。

4.4甲方和乙方应按照合同约定，对施工过程中的争议进行协商和解决。

4.5甲方和乙方应按照合同约定，对施工过程中的保密信息进行保护。

合同有效期限、变更、终止等条件详细说明：

一、合同有效期限

1.1本合同自双方签字盖章之日起生效，至市政设施建设项目竣工验收合格并交付甲方使用之日止。

1.2合同期满后，如需继续合作，双方可另行签订补充协议，明确续期条款。

二、合同变更

2.1合同在履行过程中，如因不可抗力、政策调整等原因导致合同内容需要变更，双方应协商一致，签订书面变更协议，变更内容与本合同具有同等法律效力。

2.2任何一方不得擅自变更合同内容，否则变更内容无效，原合同继续有效。

三、合同终止

3.1合同在以下情形下终止：

（1）合同约定的期限届满，且项目已竣工验收合格；

（2）双方协商一致解除合同；

（3）因不可抗力导致合同无法履行；

（4）一方严重违约，另一方要求解除合同。

四、争议解决机制

4.1双方在履行合同过程中发生争议，应首先通过友好协商解决。

4.2协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

五、法律适用和管辖法院

5.1本合同适用中华人民共和国法律。

5.2合同履行过程中发生的争议，双方应向合同签订地所在地的有管辖权的人民法院提起诉讼。

六、合同效力

6.1本合同经双方签字盖章后生效，具有法律约束力。

6.2任何一方不得以任何理由拒绝履行合同义务或擅自变更、解除合同。

6.3本合同一式________份，甲乙双方各执________份，具有同等法律效力。如本合同有任何未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

双方需要准备的附件：

1.甲方提供的附件：

1.1施工图纸及技术资料；

1.2土地使用权证明文件；

1.3市政设施建设项目的立项批准文件；

1.4施工场地及附属设施的相关资料；

1.5供水、供电、通讯等基础设施接入协议；

1.6环保、安全等相关审批文件。

2.乙方提供的附件：

2.1企业法人营业执照副本；

2.2施工资质证书副本；

2.3安全生产许可证副本；

2.4质量管理体系认证证书副本；

2.5相关技术人员的资格证书；

2.6乙方自行编制的施工组织设计和施工方案；

2.7乙方提供的材料、设备清单及质量保证文件。

3.双方共同准备的附件：

3.1工程量清单及计价依据；

3.2施工合同专用条款；

3.3合同履行过程中的各类签证、变更通知及记录；

3.4工程进度报告及质量验收报告；

3.5有关工程款的结算单据及支付凭证；

3.6工程竣工验收报告及相关文件。

双方签字、盖章位置及日期：

1.甲方签字、盖章位置及日期：

-甲方代表签字：____________________

-甲方盖章：____________________

-签字日期：____________________

2.乙方签字、盖章位置及日期：

-乙方代表签字：____________________

-乙方盖章：____________________

-签字日期：