高速公路钢架焊接施工协议

高速公路钢架焊接施工协议合同编号：__________甲方：__________乙方：__________鉴于甲方为__________（项目名称），乙方愿意提供钢架焊接施工服务，经双方友好协商，特订立本协议，以便共同遵守。第一条工程内容1.1工程名称：__________高速公路钢架焊接施工项目1.2工程地点：__________1.3工程规模：__________1.4工程质量标准：__________第二条合同价格2.2甲方应按照本协议约定的付款方式及时向乙方支付合同总价。第三条施工期限3.2乙方如因特殊情况需要延长施工期限，应提前向甲方提出申请，并经甲方批准。甲方同意延长施工期限的，双方另行签订补充协议。第四条质量保证4.1乙方应对其提供的钢架焊接施工质量承担责任。4.2乙方保证其施工的钢架焊接工程质量符合国家及行业相关标准和规范，并保证工程的安全、可靠、稳定。4.3工程验收不合格的，乙方应按照甲方的要求及时整改，并承担由此产生的费用。第五条付款方式及进度5.1甲方应按照本协议约定的付款方式向乙方支付合同总价。5.2付款方式如下：（1）合同签订后，甲方支付乙方合同总价的一定比例作为预付款；（2）工程进度达到一定比例后，甲方支付乙方相应比例的工程进度款；（3）工程验收合格后，甲方支付乙方剩余的合同总价款。第六条违约责任6.1乙方如未按照本协议约定的施工期限完成施工，应向甲方支付违约金，违约金为合同总价的一定比例。6.2甲方如未按照本协议约定的付款方式及时支付合同总价款，应向乙方支付滞纳金，滞纳金为应付款项的一定比例。6.3双方因违约行为给对方造成损失的，应承担相应的赔偿责任。第七条争议解决7.1双方在履行本协议过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第八条其他约定8.1本协议一式两份，甲、乙双方各执一份。8.2本协议自甲、乙双方签字（或盖章）之日起生效，至合同总价款支付完毕之日终止。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________甲方代表（签字）：__________乙方代表（签字）：__________签订日期：__________一、附件列表：1.甲方营业执照复印件2.乙方营业执照复印件3.工程项目批准文件4.施工图纸和技术要求5.质量检验标准和方法6.乙方施工方案和施工组织设计7.安全生产措施和应急预案8.合同总价款支付证明文件9.工程验收报告10.双方签署的补充协议（如有）二、违约行为及认定：1.乙方未按照约定施工期限完成施工，视为违约。2.乙方施工质量不符合约定标准，视为违约。3.甲方未按照约定付款方式及时支付合同总价款，视为违约。4.甲方未按照约定提供施工条件或所需资料，视为违约。5.双方未按照约定履行合同义务，导致工程进度严重滞后，视为违约。三、法律名词及解释：1.合同总价：本协议约定的乙方提供钢架焊接施工服务的总价款。2.施工期限：乙方完成钢架焊接施工工作的时间期限。3.质量保证：乙方对其提供的钢架焊接施工质量承担责任。4.违约金：违约方应支付给对方的一定比例的款项作为赔偿。5.滞纳金：未按约定时间支付款项的一方应支付给对方的一定比例的款项。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度滞后：及时沟通，调整施工计划和人员配置，确保工程进度。2.施工质量问题：立即停工整改，重新验收，直至符合约定标准。3.付款延误：双方协商确定付款时间，甲方按时支付合同总价款。4.施工条件不足：甲方应及时提供所需施工条件，确保工程顺利进行。5.合同争议：友好协商解决，协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼。五、所有应用场景：1.甲方为高速公路项目业主，乙方为钢架焊接施工单位。2.甲方需要乙方提供钢架焊接施工服务，乙方具备相关资质和能力。3