2024年度建筑工程施工合同公共设施建设3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度建筑工程施工合同公共设施建设本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方法定代表人1.3合同双方地址1.4合同双方联系方式2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程类型3.工程施工内容3.1施工范围3.2施工内容3.3施工工艺3.4施工标准4.工程施工期限4.1施工起止日期4.2施工工期4.3工期延误责任5.工程造价及支付方式5.1工程造价5.2付款方式5.3付款进度5.4付款条件6.材料设备采购6.1材料设备采购原则6.2材料设备采购流程6.3材料设备质量要求6.4材料设备验收标准7.施工图纸及技术资料7.1施工图纸提供7.2技术资料提供7.3施工图纸及技术资料的变更8.施工安全管理8.1施工现场安全管理8.2施工人员安全管理8.3安全生产责任8.4事故处理及报告9.施工质量保证9.1质量保证措施9.2质量检验及验收9.3质量责任及赔偿10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构10.3争议解决程序11.合同解除及终止11.1合同解除条件11.2合同终止条件11.3合同解除及终止程序12.违约责任12.1违约行为认定12.2违约责任承担12.3违约金及赔偿13.合同生效及终止13.1合同生效条件13.2合同生效日期13.3合同终止条件14.合同附件14.1附件一：工程量清单14.2附件二：施工图纸14.3附件三：技术资料14.4附件四：其他相关文件第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1合同双方名称A方：建筑工程有限公司B方：公共设施建设管理局1.2合同双方法定代表人A方：B方：1.3合同双方地址A方：省市区街道号B方：省市区街道号1.4合同双方联系方式2.工程概况2.1工程名称市公共设施建设项目2.2工程地点市区街道2.3工程规模总建筑面积：10000平方米总投资额：2000万元2.4工程类型公共设施建设工程3.工程施工内容3.1施工范围包括但不限于土建工程、给排水工程、电气工程、消防工程等3.2施工内容1.土建工程：基础、主体结构、屋面、装饰装修等2.给排水工程：给水管道、排水管道、消防水池等3.电气工程：强电、弱电、照明、插座等4.消防工程：消防系统、报警系统、疏散指示系统等3.3施工工艺1.土建工程：采用现浇混凝土、砖混结构2.给排水工程：采用PVC、PE等管道材料3.电气工程：采用铜芯电缆、桥架、开关箱等材料4.消防工程：采用自动喷水灭火系统、火灾报警系统等3.4施工标准1.土建工程：按照GB502032011《建筑工程施工质量验收统一标准》执行2.给排水工程：按照GB502422002《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》执行3.电气工程：按照GB502572012《建筑电气工程施工质量验收规范》执行4.消防工程：按照GB501162013《建筑消防设施施工及验收规范》执行4.工程施工期限4.1施工起止日期2024年1月1日至2024年12月31日4.2施工工期12个月4.3工期延误责任因A方原因导致工期延误，B方有权要求A方支付违约金；因B方原因导致工期延误，A方有权要求延长工期。5.工程造价及支付方式5.1工程造价2000万元人民币5.2付款方式1.预付款：合同签订后10日内支付总额的10%2.进度款：每完成一定工程量后支付相应比例的工程款3.验收款：工程验收合格后支付剩余工程款的90%4.保修金：保修期满后无质量问题退还5.3付款进度1.预付款：合同签订后10日内支付2.进度款：每月支付上一个月已完成工程量的80%3.验收款：验收合格后30日内支付5.4付款条件1.付款凭证齐全2.工程进度符合合同约定3.工程质量符合合同约定6.材料设备采购6.1材料设备采购原则1.符合国家有关法律法规2.优先选用国产优质产品3.采购价格合理6.2材料设备采购流程1.采购部门制定采购计划2.对供应商进行资格预审3.进行询价、比价、谈判4.确定供应商并签订采购合同6.3材料设备质量要求1.符合国家相关质量标准2.具有产品合格证、检验报告等3.无质量问题6.4材料设备验收标准1.外观质量检查2.材料设备性能检验3.验收合格后入库8.施工安全管理8.1施工现场安全管理1.设立安全管理部门，负责施工现场安全管理工作2.定期开展安全教育培训，提高施工人员安全意识3.设置安全警示标志，确保施工区域安全8.2施工人员安全管理1.严格执行施工人员资质管理制度2.为施工人员提供必要的安全防护用品3.定期进行身体检查，确保施工人员身体健康8.3安全生产责任1.A方对施工现场安全生产负总责2.B方对施工现场安全生产进行监督3.发生安全事故，A方承担主要责任8.4事故处理及报告1.及时上报安全事故，不得隐瞒2.按照事故性质和程度，采取相应措施3.对事故责任进行追究，严肃处理9.施工质量保证9.1质量保证措施1.设立质量管理机构，负责工程质量监督2.严格执行施工规范和操作规程3.定期进行质量检查和验收9.2质量检验及验收1.检验项目：原材料、半成品、成品、隐蔽工程等2.检验标准：按照国家相关标准和规范执行3.验收程序：由B方组织验收，A方配合9.3质量责任及赔偿1.A方对工程质量负责2.质量不合格，A方负责整改并承担相应费用3.因质量问题造成B方损失，A方赔偿10.争议解决10.1争议解决方式1.通过协商解决2.协商不成，提交仲裁委员会仲裁3.仲裁不成，依法向人民法院提起诉讼10.2争议解决机构仲裁委员会10.3争议解决程序1.双方提交争议事项2.仲裁委员会受理3.仲裁庭组成4.仲裁庭调查取证5.当事人陈述、辩论6.仲裁庭裁决11.合同解除及终止11.1合同解除条件1.双方协商一致2.因不可抗力导致合同无法履行3.一方违约导致合同无法履行11.2合同终止条件1.工程竣工验收合格2.工程交付使用3.双方约定的其他终止条件11.3合同解除及终止程序1.提出解除或终止合同2.双方确认解除或终止合同3.办理合同解除或终止手续12.违约责任12.1违约行为认定1.违约行为包括但不限于：未按时完成工程、质量不合格、逾期付款等2.违约行为的认定标准按照合同约定执行12.2违约责任承担1.承担违约金2.承担损害赔偿责任3.采取补救措施12.3违约金及赔偿1.违约金按照合同约定比例计算2.损害赔偿按照实际损失计算13.合同生效及终止13.1合同生效条件1.双方签字盖章2.合同内容符合法律法规3.合同条款齐全13.2合同生效日期2024年1月1日13.3合同终止条件1.工程竣工验收合格2.工程交付使用3.双方约定的其他终止条件14.合同附件14.1附件一：工程量清单1.工程量清单包括工程名称、规格、数量、单位、单价、总价等2.工程量清单由A方提供，B方审核14.2附件二：施工图纸1.施工图纸包括总平面图、剖面图、立面图、详图等2.施工图纸由A方提供，B方审核14.3附件三：技术资料1.技术资料包括施工方案、施工组织设计、施工技术交底等2.技术资料由A方提供，B方审核14.4附件四：其他相关文件1.合同签订前后的往来函件2.施工现场照片及视频资料3.其他与合同执行相关的文件第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方概念本合同中的第三方，指除合同双方以外的，在合同履行过程中提供专业服务、技术支持或进行监管的独立实体，包括但不限于监理单位、设计单位、检测机构、审计机构等。15.2第三方介入目的第三方介入的目的是为了保证合同履行的高效、合规和公正，确保工程质量、安全、进度、造价等方面的控制。15.3第三方介入方式1.协商选定：合同双方协商一致后，共同选定第三方介入。2.法定要求：根据法律法规或行业标准，必须由第三方介入。3.随机抽选：在法律法规允许的范围内，通过随机抽选方式确定第三方。16.第三方责任及权利16.1第三方责任1.第三方应按照合同约定和行业标准，履行其职责，对合同履行的结果承担相应的责任。2.第三方应确保其提供的服务或技术支持不侵犯他人的知识产权。3.第三方在履行职责过程中，因故意或重大过失造成合同双方损失的，应承担赔偿责任。16.2第三方权利1.第三方有权要求合同双方提供必要的资料和条件，以完成其职责。2.第三方有权对合同执行情况进行监督和检查，并提出意见和建议。3.第三方有权根据合同约定收取相应的服务费用。17.第三方介入的具体条款17.1监理单位1.监理单位负责对施工过程进行全程监理，确保工程质量、安全、进度符合合同要求。2.监理单位应定期向合同双方提交监理报告，报告内容包括但不限于工程质量、进度、安全等方面的情况。3.监理单位应按照合同约定，对施工过程中发现的问题进行整改，并及时通知合同双方。17.2设计单位1.设计单位应根据合同要求，提供符合国家规范和标准的设计方案。2.设计单位应配合施工单位的施工，对设计变更提出意见和建议。3.设计单位应负责对设计图纸的审核和修改，确保设计质量。17.3检测机构1.检测机构应按照合同约定，对工程材料、施工过程和工程质量进行检测。2.检测机构应提供真实、准确的检测报告。3.检测机构应配合合同双方的验收工作。18.第三方责任限额18.1责任限额的设定第三方责任限额应根据其提供的专业服务、技术支持或监管的重要性、难度和潜在风险等因素综合考虑，并在合同中明确约定。18.2责任限额的履行1.第三方应在合同履行过程中，严格按照责任限额执行。2.合同双方应监督第三方履行责任限额，确保合同目标的实现。3.若第三方未履行责任限额，合同双方有权要求第三方承担相应的违约责任。19.第三方与其他各方的划分说明19.1第三方与合同双方的关系第三方与合同双方之间是独立的服务或合作关系，各自承担相应的责任和义务。19.2第三方与施工单位的划分第三方对施工单位的监督和指导，不改变施工单位在合同中的主体地位和责任。19.3第三方与工程其他参与方的划分第三方在合同履行过程中，与其他参与方如材料供应商、设备供应商等，保持独立关系，各自承担相应的责任。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：工程量清单要求：详细列出工程项目的名称、规格、数量、单位、单价、总价等，并由A方提供，B方审核确认。说明：工程量清单是工程结算和支付的重要依据，应确保其准确性和完整性。2.附件二：施工图纸要求：提供总平面图、剖面图、立面图、详图等，确保图纸清晰、准确，并与合同要求一致。说明：施工图纸是施工的重要依据，应严格按照图纸进行施工。3.附件三：技术资料要求：包括施工方案、施工组织设计、施工技术交底等，确保施工过程中有明确的技术指导。说明：技术资料是保证施工质量的关键，应定期更新和补充。4.附件四：合同签订前后的往来函件要求：收集和整理合同签订前后的所有往来函件，确保合同条款的履行有书面记录。说明：往来函件是合同履行的证据，应妥善保存。5.附件五：施工现场照片及视频资料要求：定期拍摄施工现场照片和视频，记录施工进度、质量等情况。说明：照片和视频资料是施工过程的真实记录，有助于后续的验收和评估。6.附件六：工程验收报告要求：由B方组织验收，A方配合，验收报告应详细记录验收结果。说明：工程验收报告是工程完工的重要文件，应确保其真实性和完整性。7.附件七：工程质量保修书要求：A方提供工程质量保修书，明确保修范围、期限和责任。说明：工程质量保修书是确保工程后期质量的重要文件，应严格按照合同约定执行。8.附件八：工程结算书要求：根据工程量清单和实际完成情况，编制工程结算书。说明：工程结算书是工程款支付的重要依据，应确保其准确性和公正性。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：A方未按时完成工程责任认定：A方应承担工期延误的责任，支付违约金，并赔偿B方因此造成的损失。示例：合同约定工期为12个月，A方实际完成工期为14个月，应支付违约金并赔偿B方损失。2.违约行为：A方提供的工程质量不合格责任认定：A方应负责修复不合格工程，并赔偿B方因此造成的损失。示例：工程验收发现部分墙体裂缝，A方应进行修复并赔偿B方损失。3.违约行为：B方未按时支付工程款责任认定：B方应按照合同约定支付工程款，逾期支付应支付违约金。示例：合同约定每月支付一定比例的工程款，B方逾期支付，应支付违约金。4.违约行为：第三方未履行其职责责任认定：第三方应按照合同约定履行其职责，若未履行或履行不到位，应承担相应的违约责任。示例：监理单位未按照规定进行监理，导致工程质量问题，应承担相应的责任。全文完。2024年度建筑工程施工合同公共设施建设1本合同目录一览第一条合同双方基本信息1.1项目名称1.2建设单位1.3施工单位1.4项目负责人1.5项目地址1.6项目规模1.7项目工期第二条合同标的及范围2.1合同标的2.2施工范围2.3设计文件及图纸2.4施工工艺及标准2.5质量要求第三条工程进度及节点3.1工程进度计划3.2工程节点时间表3.3进度调整程序3.4进度奖惩措施第四条工程造价及付款方式4.1工程造价4.2付款方式4.3付款进度4.4付款条件4.5付款违约责任第五条材料设备供应5.1材料设备采购5.2材料设备质量要求5.3材料设备供应进度5.4材料设备验收程序5.5材料设备保管及使用第六条施工现场管理6.1施工现场布置6.2施工现场安全6.3施工现场环保6.4施工现场文明施工6.5施工现场资料管理第七条工程变更及索赔7.1工程变更程序7.2索赔处理程序7.3索赔范围7.4索赔期限7.5索赔计算方法第八条验收与交付8.1验收标准8.2验收程序8.3验收时间8.4交付程序8.5交付期限第九条违约责任9.1违约情形9.2违约责任9.3违约处理程序9.4违约赔偿第十条争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决程序10.3争议解决期限10.4争议解决地点第十一条合同解除与终止11.1合同解除情形11.2合同终止情形11.3合同解除与终止程序11.4合同解除与终止后的处理第十二条合同生效及终止12.1合同生效条件12.2合同生效日期12.3合同终止条件12.4合同终止日期第十三条其他约定13.1保密条款13.2通知与送达13.3不可抗力13.4合同附件13.5其他约定事项第十四条合同附件14.1设计文件及图纸14.2施工图纸14.3技术规范14.4合同附件清单第一部分：合同如下：第一条合同双方基本信息1.1项目名称：2024年度建筑工程施工合同公共设施建设1.2建设单位：市公共设施建设管理局1.3施工单位：建筑工程有限公司1.4项目负责人：（建设单位）1.5项目地址：市区街道号1.6项目规模：建筑面积10000平方米，占地面积5000平方米1.7项目工期：2024年1月1日至2025年6月30日第二条合同标的及范围2.1合同标的：公共设施建筑工程施工，包括土建、安装、装饰等工程内容。2.2施工范围：根据建设单位提供的施工图纸和设计文件，完成公共设施的全部施工任务。2.3设计文件及图纸：建设单位提供的施工图纸和设计文件，施工方应严格按照要求执行。2.4施工工艺及标准：按照国家相关施工规范、标准及行业惯例执行。2.5质量要求：符合国家及行业质量标准，确保工程质量达到优良等级。第三条工程进度及节点3.1工程进度计划：根据建设单位要求，制定详细的施工进度计划，包括各阶段的时间节点。3.2工程节点时间表：具体节点时间如下：3.2.1土建工程：2024年3月31日前完成基础工程；3.2.2装修工程：2024年8月31日前完成主体结构工程；3.2.3安装工程：2024年12月31日前完成室内外装修及安装工程；3.2.4验收及交付：2025年6月30日前完成全部工程，并通过验收。3.3进度调整程序：因不可抗力或建设单位原因导致工程进度延误，双方应协商调整进度计划。3.4进度奖惩措施：按实际完成进度，对提前完成或延误的工程部分，按照合同约定进行奖惩。第四条工程造价及付款方式4.1工程造价：根据建设单位提供的工程量清单及市场价格，经双方协商确定的工程造价为人民币万元整。4.2付款方式：4.2.1预付款：合同签订后5个工作日内支付工程造价的10%作为预付款；4.2.2进度款：每完成一个节点工程，经双方验收合格后，支付工程造价的20%；4.2.3结算款：工程完工并通过验收后，支付工程造价的50%；4.3付款进度：按照合同约定的付款进度执行。4.4付款条件：各节点工程验收合格后，符合付款条件。4.5付款违约责任：任何一方未按时支付款项，应向对方支付违约金，违约金按每日千分之五计算。第五条材料设备供应5.1材料设备采购：由施工单位负责材料设备的采购，确保材料设备的质量、规格及数量符合合同要求。5.2材料设备质量要求：材料设备必须符合国家及行业质量标准，并取得相关认证。5.3材料设备供应进度：按照施工进度计划，确保材料设备按时供应到位。5.4材料设备验收程序：施工单位对材料设备进行验收，验收合格后方可使用。5.5材料设备保管及使用：施工单位负责材料设备的保管及使用，确保材料设备的安全及合理使用。第六条施工现场管理6.1施工现场布置：施工单位应按照建设单位要求，合理布置施工现场，确保施工安全。6.2施工现场安全：施工单位负责施工现场的安全管理，严格执行安全操作规程。6.3施工现场环保：施工单位应采取有效措施，确保施工现场的环保要求。6.4施工现场文明施工：施工单位应遵守施工现场文明施工规定，维护施工现场的整洁。6.5施工现场资料管理：施工单位负责施工现场资料的收集、整理及归档工作。第八条验收与交付8.1验收标准：按照国家及行业标准、设计文件和合同要求进行验收。8.2验收程序：8.2.1施工单位在工程完工后，向建设单位提交验收申请报告；8.2.2建设单位组织有关专家和相关部门进行现场验收；8.2.3验收合格后，双方签署验收报告；8.2.4验收不合格，由施工单位整改，整改完成后重新验收。8.3验收时间：工程完工后30日内完成验收。8.4交付程序：8.4.1验收合格后，建设单位向施工单位出具交付通知；8.4.2施工单位在接到交付通知后7日内完成工程移交；8.4.3双方签署工程移交证书。8.5交付期限：验收合格后30日内完成工程交付。第九条违约责任9.1违约情形：9.1.1施工单位未按合同约定完成工程；9.1.2建设单位未按合同约定支付款项；9.1.3双方未履行合同约定的其他义务。9.2违约责任：9.2.1违约方应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失；9.2.2违约金按合同金额的千分之五每日计算；9.2.3因违约造成对方损失的，违约方应全额赔偿。9.3违约处理程序：9.3.1双方协商解决；9.3.2协商不成的，可以向仲裁机构申请仲裁或向人民法院提起诉讼。9.4违约赔偿：9.4.1违约方应按实际损失计算赔偿金额；9.4.2赔偿金额包括直接损失和间接损失。第十条争议解决10.1争议解决方式：协商、调解、仲裁或诉讼。10.2争议解决程序：10.2.1双方应友好协商解决争议；10.2.2协商不成的，可以申请调解；10.2.3调解不成的，可以向仲裁机构申请仲裁；10.2.4仲裁不成的，可以向人民法院提起诉讼。10.3争议解决期限：自争议发生之日起90日内解决。10.4争议解决地点：合同签订地或双方协商确定的其他地点。第十一条合同解除与终止11.1合同解除情形：11.1.1双方协商一致解除合同；11.1.2一方严重违约，另一方要求解除合同；11.1.3因不可抗力导致合同无法履行。11.2合同终止情形：11.2.1合同约定的期限届满；11.2.2合同解除；11.2.3双方达成终止合同的协议。11.3合同解除与终止程序：11.3.1双方书面通知对方解除或终止合同；11.3.2解除或终止合同后，双方应按照合同约定处理善后事宜。11.4合同解除与终止后的处理：11.4.1双方应按照合同约定结算剩余款项；11.4.2违约方应承担违约责任；11.4.3双方应按照法律规定处理剩余合同事项。第十二条合同生效及终止12.1合同生效条件：双方签字盖章后生效。12.2合同生效日期：合同签订之日。12.3合同终止条件：合同约定的期限届满或合同解除、终止。12.4合同终止日期：合同约定的期限届满或合同解除、终止之日。第十三条其他约定13.1保密条款：双方对本合同内容负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。13.2通知与送达：双方的通知和送达应以书面形式进行，自送达之日起生效。13.3不可抗力：因不可抗力导致合同无法履行，双方互不承担责任。13.4合同附件：合同附件包括但不限于工程量清单、设计文件、图纸等。13.5其他约定事项：双方在本合同中未约定的其他事项，可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。第十四条合同附件14.1设计文件及图纸14.2施工图纸14.3技术规范14.4合同附件清单第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方概念界定1.1本合同所称的第三方，是指除甲乙双方以外的，为履行本合同提供专业服务、咨询、监督或其他协助的自然人、法人或其他组织。1.2第三方包括但不限于监理单位、设计单位、审计机构、咨询公司、保险公司等。第二条第三方介入目的与方式2.1第三方介入的目的是为了保证本合同的履行，提高工程质量，保障工程进度，确保工程安全。2.2第三方介入的方式包括但不限于监理、设计变更审查、审计、咨询、保险等。第三条第三方选择与授权3.1第三方的选择由甲乙双方协商确定，必要时可经双方共同认可的招标程序选择。3.2第三方一经选定，甲乙双方应书面授权其履行相应的职责。第四条第三方职责与权利4.1第三方应按照本合同的约定和授权范围，独立、公正地履行职责。4.2第三方的权利包括但不限于：4.2.1要求甲乙双方提供必要的资料和条件；4.2.2对工程质量和进度进行监督；4.2.3对设计变更和施工过程中的问题提出意见和建议；4.2.4对合同履行情况进行审计和评估。第五条第三方责任限额5.1第三方在履行职责过程中，因自身原因导致合同目的无法实现的，应承担相应的责任。5.2第三方的责任限额由甲乙双方在合同中约定，具体包括但不限于：5.2.1第三方责任事故造成的直接经济损失；5.2.2第三方违约行为造成的间接经济损失；5.2.3第三方责任导致合同终止的赔偿金额。第六条第三方与其他各方的划分说明6.1第三方与甲乙双方的关系是独立的，第三方不参与甲乙双方的内部事务。6.2第三方在履行职责时，应保持客观、公正，不得偏袒任何一方。6.3第三方在履行职责过程中，如需与甲乙双方或其他相关方沟通，应通过甲乙双方进行。第七条第三方介入后的合同履行7.1第三方介入后，甲乙双方应继续履行合同约定的各项义务。7.2第三方的介入不影响甲乙双方根据本合同享有的权利和承担的义务。第八条第三方介入的变更与终止8.1第三方介入的变更需经甲乙双方书面同意，并通知第三方。8.2.1合同履行完毕；8.2.2第三方职责已完成；8.2.3双方协商一致终止；8.2.4第三方无法继续履行职责。第九条第三方介入的费用承担9.1第三方介入的费用由甲乙双方按照合同约定承担。9.2第三方介入的费用包括但不限于：9.1.1第三方的服务费用；9.1.2第三方工作人员的差旅费用；9.1.3第三方履行职责所需的材料、设备费用。第十条第三方介入的争议解决10.1第三方介入产生的争议，应通过协商解决。10.2协商不成的，可按照本合同约定的争议解决方式解决。第十一条第三方介入的保密义务11.1第三方对本合同内容及甲乙双方的信息负有保密义务。11.2第三方违反保密义务，应承担相应的法律责任。第十二条第三方介入的其他条款12.1本合同中关于第三方介入的条款，如与法律法规相冲突，以法律法规为准。12.2本合同中未规定的第三方介入事项，可由甲乙双方另行协商确定。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.设计文件及图纸详细要求：包含所有施工图纸、设计说明书、技术规范、材料清单等。说明：设计文件及图纸应完整、清晰，符合国家及行业规范。2.施工图纸详细要求：包含施工详图、节点大样图、施工工艺图等。说明：施工图纸应详细标注施工要求、材料规格、施工工艺等。3.技术规范详细要求：包含国家及行业标准、地方规范、施工企业内部规范等。说明：技术规范应作为施工过程中的依据，确保工程质量。4.工程量清单详细要求：包含分部分项工程量、材料数量、人工工日等。说明：工程量清单是计算工程造价和支付工程款的重要依据。5.合同协议书详细要求：包含甲乙双方的基本信息、合同标的、工期、质量要求等。说明：合同协议书是合同的重要组成部分，具有法律效力。6.付款进度表详细要求：包含各节点工程的付款时间、金额、条件等。7.施工组织设计详细要求：包含施工方案、施工进度、安全措施、环保措施等。说明：施工组织设计是指导施工的重要文件。8.施工日志详细要求：包含施工日期、施工内容、施工进度、天气情况等。说明：施工日志是施工过程中的重要记录。9.质量验收记录详细要求：包含验收日期、验收内容、验收结果、验收人员等。说明：质量验收记录是保证工程质量的重要依据。10.工程变更记录详细要求：包含变更原因、变更内容、变更日期、变更金额等。说明：工程变更记录是合同履行过程中的重要补充。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：1.1施工单位未按合同约定完成工程；1.2建设单位未按合同约定支付款项；1.3施工单位使用不合格材料或设备；1.4施工单位违反施工安全规定；1.5第三方未能履行职责或违反保密义务。2.责任认定标准：2.1违约方应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失；2.2违约金按合同金额的千分之五每日计算；2.3因违约造成对方损失的，违约方应全额赔偿。3.示例说明：3.1违约行为：施工单位未按合同约定完成工程，导致工程延期交付。3.2责任认定：施工单位应承担违约责任，支付违约金，并赔偿建设单位因延期造成的损失。3.3违约行为：建设单位未按合同约定支付款项，导致施工单位无法继续施工。3.4责任认定：建设单位应承担违约责任，支付违约金，并赔偿施工单位因延误施工造成的损失。3.5违约行为：第三方在履行职责过程中泄露合同内容。3.6责任认定：第三方应承担违约责任，赔偿因泄露信息造成的损失，并承担相应的法律责任。全文完。2024年度建筑工程施工合同公共设施建设2本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方法定代表人1.3合同双方住所地1.4合同双方联系方式2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程类别2.5工程建设工期3.工程质量要求3.1质量标准3.2质量检测方法3.3质量保证措施4.工程进度计划4.1施工进度安排4.2进度调整程序4.3进度考核标准5.工程价款及支付方式5.1工程价款确定方式5.2工程价款调整条件5.3工程价款支付方式5.4预付款、进度款、竣工结算款的比例及支付时间6.工程保险6.1工程保险种类6.2保险责任范围6.3保险费用承担7.工程变更及索赔7.1工程变更的范围及程序7.2工程索赔的范围及程序7.3工程变更及索赔的计价标准8.施工现场管理8.1施工现场布置要求8.2施工现场管理制度8.3施工现场环境保护措施9.安全生产责任9.1安全生产责任主体9.2安全生产管理制度9.3安全生产责任追究10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构10.3争议解决程序11.违约责任11.1违约行为及违约责任11.2违约责任的承担方式12.合同解除12.1合同解除的条件12.2合同解除的程序12.3合同解除的法律后果13.合同生效及终止13.1合同生效条件13.2合同终止条件13.3合同终止程序14.其他约定事项14.1不可抗力14.2合同附件14.3合同份数及效力第一部分：合同如下：第一条合同双方基本信息1.1合同双方名称甲方：市公共设施建设局乙方：建筑工程有限公司1.2合同双方法定代表人甲方法定代表人：乙方法定代表人：1.3合同双方住所地甲方住所地：市区路号乙方住所地：市区路号1.4合同双方联系方式第二条工程概况2.1工程名称市公共设施建设项目2.2工程地点市区路号2.3工程规模占地面积：10000平方米，建筑面积：5000平方米2.4工程类别公共设施建筑工程2.5工程建设工期自合同签订之日起至2025年6月30日止，共计18个月第三条工程质量要求3.1质量标准按照国家现行的建筑工程质量标准执行，达到合格工程标准3.2质量检测方法工程验收时，甲方将组织乙方进行工程质量检测，检测方法按照国家标准执行3.3质量保证措施乙方应建立健全质量保证体系，确保工程质量第四条工程进度计划4.1施工进度安排甲方将根据工程实际情况，编制施工进度计划，并通知乙方4.2进度调整程序如遇特殊情况导致进度延误，乙方应及时通知甲方，甲方将根据实际情况调整进度计划4.3进度考核标准按照工程进度计划执行，每季度进行一次进度考核第五条工程价款及支付方式5.1工程价款确定方式工程价款按照工程量清单计价方式确定5.2工程价款调整条件如遇材料价格波动、设计变更等因素，工程价款可进行调整5.3工程价款支付方式工程价款支付分为预付款、进度款、竣工结算款，具体比例及支付时间详见附件一《工程价款支付计划》第六条工程保险6.1工程保险种类建筑工程一切险、第三者责任险6.2保险责任范围保险责任范围包括因自然灾害、意外事故等原因造成的工程损失及第三者责任6.3保险费用承担保险费用由乙方承担第七条工程变更及索赔7.1工程变更的范围及程序工程变更包括设计变更、工程量变更等，变更程序如下：（1）甲方提出变更申请，并提供变更原因及变更内容（2）乙方在收到变更申请后，组织相关人员对变更进行评估，并在规定时间内回复甲方（3）经双方协商一致后，签订变更协议7.2工程索赔的范围及程序工程索赔包括工期延误索赔、工程量增加索赔等，索赔程序如下：（1）乙方在发生索赔事由后，及时向甲方提出索赔申请，并提供相关证明材料（2）甲方收到索赔申请后，组织相关人员对索赔进行审核，并在规定时间内回复乙方（3）经双方协商一致后，签订索赔协议7.3工程变更及索赔的计价标准工程变更及索赔的计价标准按照工程量清单计价方式执行第八条施工现场管理8.1施工现场布置要求施工现场应按照国家有关法律法规和行业标准进行布置，确保施工安全、文明、有序8.2施工现场管理制度乙方应建立健全施工现场管理制度，包括但不限于安全生产、环境保护、文明施工等方面8.3施工现场环境保护措施乙方应采取有效措施，减少施工过程中对环境的影响，包括噪音控制、粉尘治理、废水处理等第九条安全生产责任9.1安全生产责任主体乙方为安全生产责任主体，对施工现场的安全生产负全部责任9.2安全生产管理制度乙方应制定完善的安全生产管理制度，包括但不限于安全生产责任制、安全操作规程、安全教育培训等9.3安全生产责任追究如发生安全事故，乙方应承担相应责任，并依法进行处理第十条争议解决10.1争议解决方式合同争议应通过友好协商解决，协商不成的，可提交仲裁委员会仲裁10.2争议解决机构仲裁委员会由双方共同选定，仲裁地点为市10.3争议解决程序仲裁程序按照《中华人民共和国仲裁法》及双方选定的仲裁规则执行第十十一条违约责任11.1违约行为及违约责任如一方违反合同约定，应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等11.2违约责任的承担方式违约责任的具体承担方式由双方协商确定，协商不成的，可依法提起诉讼第十二条合同解除12.1合同解除的条件发生下列情况之一，任何一方有权解除合同：（1）一方严重违约，经对方催告后仍未改正（2）不可抗力导致合同无法履行（3）合同目的无法实现12.2合同解除的程序合同解除应书面通知对方，并说明解除原因12.3合同解除的法律后果合同解除后，双方应按照约定处理剩余工程，并结算相关费用第十三条合同生效及终止13.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效13.2合同终止条件合同因下列原因终止：（1）合同约定的工程竣工验收合格（2）合同解除（3）合同约定的其他终止条件13.3合同终止程序合同终止后，双方应进行工程结算，并办理合同终止手续第十四条其他约定事项14.1不可抗力不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、战争等14.2合同附件本合同附件包括但不限于工程量清单、施工图纸、变更协议、索赔协议等14.3合同份数及效力本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力第二部分：第三方介入后的修正第十五条第三方介入概述15.1第三方概念本合同所指的第三方，包括但不限于监理方、检测方、咨询方、设计方、融资方、保险方等，根据合同需要提供专业服务或承担特定职责的独立主体。15.2第三方介入方式（1）甲方或乙方邀请第三方参与项目，签订相应的合作协议；（2）合同中明确规定第三方介入的条件和程序；（3）根据合同履行过程中出现的情况，经甲乙双方协商一致，引入第三方介入。第十六条第三方责权利16.1第三方责任第三方应根据合同约定，履行相应的职责，并对自身行为承担相应责任。若因第三方原因造成合同履行障碍或损失，第三方应承担赔偿责任。16.2第三方权利（1）按照合同约定，收取相应的服务费用；（2）在合同履行过程中，提出合理化建议或改进措施；（3）在合同履行过程中，获得甲方和乙方的支持与配合。16.3第三方义务（1）严格按照合同约定提供服务；（2）对项目信息保密，