2024年度建筑劳务分包安全生产协议6篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度建筑劳务分包安全生产协议本合同目录一览1.协议双方的基本信息1.1分包单位名称、地址、联系方式1.2总承包单位名称、地址、联系方式2.项目概况2.1项目名称、地点、规模2.2项目建设内容及要求3.安全生产责任3.1分包单位安全生产责任3.2总承包单位安全生产责任4.安全生产管理制度4.1安全生产目标4.2安全生产措施4.3安全生产责任追究5.安全生产教育培训5.1安全生产教育培训计划5.2安全生产教育培训内容6.安全生产检查与监督6.1安全生产检查内容6.2安全生产监督机制7.事故处理与报告7.1事故报告程序7.2事故调查与处理8.紧急预案8.1紧急预案内容8.2紧急预案演练9.保险与赔偿9.1保险种类及额度9.2赔偿责任10.协议的生效、变更和终止10.1协议生效条件10.2协议变更程序10.3协议终止条件11.违约责任11.1违约行为及认定11.2违约责任承担12.争议解决方式12.1争议解决途径12.2争议解决程序13.其他约定13.1不可抗力条款13.2合同附件14.合同签署与生效日期第一部分：合同如下：1.协议双方的基本信息1.1分包单位名称：建筑劳务分包有限公司1.2分包单位地址：省市区路号1.4总承包单位名称：建筑集团有限公司1.5总承包单位地址：省市区路号2.项目概况2.1项目名称：住宅小区建设项目2.2项目地点：省市区2.3项目规模：总建筑面积万平方米，包括住宅楼、商业楼、地下车库等2.4项目建设内容及要求：按照国家及地方相关法律法规、设计文件、施工图及合同约定，完成项目范围内的土建、安装、装修等工程，确保工程质量、安全、进度满足合同要求。3.安全生产责任3.1分包单位安全生产责任（1）严格执行国家和地方安全生产法律法规，建立健全安全生产责任制，落实安全生产措施；（2）对分包单位施工人员进行安全生产教育和培训，提高安全生产意识；（3）定期进行安全生产检查，及时发现和消除安全隐患；（4）对发生的事故进行及时报告和处理，落实事故责任追究。3.2总承包单位安全生产责任（1）对分包单位安全生产工作进行监督管理，确保安全生产责任落实；（2）提供必要的安全生产条件，如安全防护设施、安全培训等；（3）组织安全生产检查，发现安全隐患及时整改；（4）对发生的事故进行协调处理，落实事故责任追究。4.安全生产管理制度4.1安全生产目标（1）实现零事故、零伤亡；（2）确保工程质量、安全、进度满足合同要求。4.2安全生产措施（1）建立健全安全生产责任制，明确各级人员安全生产职责；（2）制定安全生产操作规程，规范施工行为；（3）加强施工现场安全管理，确保施工安全；（4）对施工设备进行定期检查、维护，确保设备安全运行；（5）加强安全生产教育培训，提高施工人员安全生产意识。4.3安全生产责任追究（1）对违反安全生产规定的人员，视情节轻重给予警告、罚款、停工等处罚；（2）对发生事故的，依法承担相应责任。5.安全生产教育培训5.1安全生产教育培训计划（1）对新入职的施工人员进行岗前安全生产教育培训；（2）对在岗施工人员进行定期安全生产教育培训；（3）对特殊工种人员进行专项安全生产教育培训。5.2安全生产教育培训内容（1）国家及地方安全生产法律法规；（2）安全生产操作规程；（3）事故案例分析；（4）应急处置技能。6.安全生产检查与监督6.1安全生产检查内容（1）施工现场安全管理；（2）施工人员安全生产教育培训；（3）施工设备安全运行；（4）施工现场安全隐患。6.2安全生产监督机制（1）成立安全生产监督小组，负责安全生产监督工作；（2）定期对施工现场进行安全生产检查，发现问题及时整改；（3）对安全生产违规行为进行查处，确保安全生产责任落实。8.事故处理与报告8.1事故报告程序（1）发生安全事故后，立即启动应急预案，组织救援；（2）立即向总承包单位及相关部门报告事故情况，包括事故发生的时间、地点、原因、伤亡情况等；（3）在事故发生后24小时内，向当地安全生产监督管理部门报告事故情况；（4）事故调查组成立后，按照调查程序开展事故调查。8.2事故调查与处理（1）事故调查组应当依法进行调查，查明事故原因、责任及处理建议；（2）事故调查组应当在事故发生后30日内完成调查报告，并向相关单位提交；（3）事故责任单位应当根据事故调查结果，依法承担相应的责任；（4）事故处理结果应当及时向事故受害者及其家属通报。9.紧急预案9.1紧急预案内容（1）火灾应急预案；（2）坍塌应急预案；（3）触电应急预案；（4）高处坠落应急预案；（5）物体打击应急预案；（6）中毒和窒息应急预案；（7）其他可能发生的紧急情况应急预案。9.2紧急预案演练（1）定期组织应急预案演练，提高应急处置能力；（2）演练内容应包括应急预案的启动、应急响应、救援措施、后期处置等；10.保险与赔偿10.1保险种类及额度（1）分包单位应购买意外伤害保险，保险金额不低于每人万元；（2）分包单位应购买雇主责任保险，保险金额不低于每人万元；（3）总承包单位应购买建筑工程一切险，保险金额不低于合同总价。10.2赔偿责任（1）因分包单位责任导致的事故，由分包单位承担赔偿责任；（2）因总承包单位责任导致的事故，由总承包单位承担赔偿责任；（3）双方责任分不清的，由双方协商解决，协商不成的，依法解决。11.协议的生效、变更和终止11.1协议生效条件（1）双方签署协议；（2）协议经双方法定代表人签字或盖章；（3）协议内容符合法律法规。11.2协议变更程序（1）协议变更需经双方协商一致；（2）协议变更内容应以书面形式进行；（3）协议变更经双方法定代表人签字或盖章后生效。11.3协议终止条件（1）协议约定的工程全部完成；（2）协议约定的安全生产责任终止；（3）双方协商一致解除协议。12.违约责任12.1违约行为及认定（1）未按时完成工程任务的；（2）未按质量标准完成工程的；（3）未按规定进行安全生产的；（4）其他违反协议约定的行为。12.2违约责任承担（1）违约方应承担违约责任，包括赔偿损失、支付违约金等；（2）违约方未支付违约金或赔偿损失的，另一方有权依法追偿。13.争议解决方式13.1争议解决途径（1）协商解决；（2）调解解决；（3）仲裁；（4）诉讼。13.2争议解决程序（1）争议发生后，双方应尽快协商解决；（2）协商不成的，可申请调解或仲裁；（3）调解或仲裁不成的，可依法向人民法院提起诉讼。14.其他约定14.1不可抗力条款（1）因不可抗力导致协议无法履行，双方互不承担违约责任；（2）不可抗力事件包括自然灾害、政府行为、社会异常事件等。14.2合同附件（1）工程量清单；（2）工程进度计划；（3）安全生产措施及制度；（4）其他相关文件。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入的定义及范围15.1定义本合同所指的第三方是指非合同双方，但在合同执行过程中提供专业服务、技术支持或参与合同履行的个人或组织，包括但不限于监理单位、检测机构、设计单位、咨询公司等。15.2范围（1）工程质量监督；（2）工程进度控制；（3）工程造价咨询；（4）安全生产监管；（5）合同履行过程中的其他专业服务。16.第三方介入的程序16.1介入申请（1）任何一方认为需要第三方介入时，应向对方提出书面申请；（2）申请应详细说明介入的原因、目的、所需第三方类型及预期服务内容。16.2介入批准（1）对方应在收到申请后个工作日内回复是否同意第三方介入；（2）双方同意后，应及时签订第三方介入协议。17.第三方的责权利17.1责任（1）第三方应按照合同约定和介入协议的规定，履行相应的职责；（2）第三方对自身提供的服务质量承担责任；（3）第三方应遵守国家法律法规和行业标准。17.2权利（1）第三方有权获取合同执行过程中所需的信息；（2）第三方有权按照合同约定和介入协议的规定，获取相应的报酬。17.3利益（1）第三方通过提供专业服务，获得合理的报酬；（2）第三方在合同执行过程中，提升自身专业能力和市场竞争力。18.第三方与其他各方的划分说明18.1与分包单位的关系（1）第三方对分包单位的工作进行监督，但不直接参与分包单位的日常管理；（2）分包单位应配合第三方的工作，并提供必要的信息和支持。18.2与总承包单位的关系（1）第三方对总承包单位的工作进行监督，并向总承包单位提供专业意见；（2）总承包单位应尊重第三方的专业意见，并在必要时调整工作计划。18.3与工程所有者的关系（1）第三方在合同执行过程中，代表工程所有者行使监督权；（2）工程所有者应支持第三方的监督工作，并提供必要的资源。19.第三方的责任限额19.1第三方责任限额的确定（1）第三方责任限额应根据第三方介入协议和相关法律法规确定；（2）责任限额应包括第三方因自身过失导致的损失、违约金等。19.2责任限额的调整（1）在合同执行过程中，如需调整第三方责任限额，应经双方协商一致，并以书面形式确认；（2）调整后的责任限额应纳入第三方介入协议中。20.第三方介入协议的签订与生效20.1协议签订（1）第三方介入协议应由合同双方与第三方共同签订；（2）协议应包括介入范围、责任、权利、义务、报酬等内容。20.2协议生效（1）第三方介入协议经合同双方签字盖章后生效；（2）协议生效后，各方应严格遵守协议内容，履行各自义务。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.第三方介入协议详细要求：协议应明确第三方的介入范围、责任、权利、义务、报酬等内容，并由合同双方与第三方共同签订。说明：第三方介入协议是合同执行过程中不可或缺的附件，用于规范第三方在合同执行中的行为和责任。2.工程量清单详细要求：清单应详细列出工程项目名称、规格、数量、单位、单价、总价等内容。说明：工程量清单是合同执行过程中的重要依据，用于计算工程款和结算。3.工程进度计划详细要求：计划应明确工程各阶段的起止时间、关键节点、预期完成时间等内容。说明：工程进度计划是合同执行过程中的重要文件，用于跟踪工程进度和协调各方工作。4.安全生产措施及制度详细要求：制度应包括安全生产责任制、安全操作规程、应急预案等内容。说明：安全生产措施及制度是合同执行过程中的重要保障，用于确保施工安全。5.保险单详细要求：保险单应包含保险种类、保险金额、保险期限、保险责任等内容。说明：保险单是合同执行过程中的重要文件，用于证明保险责任的落实。6.事故报告及处理记录详细要求：记录应包括事故发生时间、地点、原因、伤亡情况、处理结果等内容。7.付款凭证详细要求：凭证应包括付款时间、金额、付款方式、收款人等内容。说明：付款凭证是合同执行过程中的重要文件，用于证明款项的支付。8.其他相关文件详细要求：根据合同执行过程中的具体需求，可能涉及其他相关文件。说明：其他相关文件应根据实际情况补充，以保障合同执行的有效性。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：未按时完成工程任务责任认定标准：根据合同约定的工程进度计划，未按时完成工程任务的，应按合同约定支付违约金。示例：合同约定某工程应在天内完成，但实际完成时间为天，则承包方应支付%的违约金。2.违约行为：未按质量标准完成工程责任认定标准：根据国家及地方相关质量标准，未按质量标准完成工程的，应承担修复、返工或赔偿损失的责任。示例：某工程不符合国家规定的质量标准，承包方需进行修复，修复费用由承包方承担。3.违约行为：未按规定进行安全生产责任认定标准：根据国家及地方相关安全生产法律法规，未按规定进行安全生产的，应承担相应的法律责任。示例：因承包方未按安全生产规定施工，导致安全事故发生，承包方应承担相应的法律责任。4.违约行为：违反合同约定责任认定标准：根据合同约定，违反合同约定的，应承担相应的违约责任。示例：合同约定承包方不得擅自修改设计方案，但承包方擅自修改，则应承担相应的违约责任。全文完。2024年度建筑劳务分包安全生产协议1本合同目录一览1.协议双方基本信息1.1协议甲方基本信息1.2协议乙方基本信息2.协议签订目的和依据2.1协议签订目的2.2协议签订依据3.工程概况3.1工程名称3.2工程地点3.3工程规模3.4工程类型4.劳务分包内容4.1分包工程范围4.2分包工程量4.3分包工程期限5.安全生产责任5.1甲方安全生产责任5.2乙方安全生产责任5.3双方安全生产责任6.安全生产管理制度6.1安全生产责任制6.2安全生产教育培训6.3安全生产检查与隐患排查6.4安全生产事故处理7.安全生产费用7.1安全生产费用总额7.2安全生产费用使用范围7.3安全生产费用支付方式8.安全生产保障措施8.1乙方安全设施配置8.2乙方安全防护用品配备8.3乙方安全生产教育培训8.4乙方安全生产监督检查9.安全生产事故处理9.1事故报告9.2事故调查9.3事故处理10.协议履行与变更10.1协议履行10.2协议变更11.违约责任11.1甲方违约责任11.2乙方违约责任12.争议解决12.1争议解决方式12.2争议解决机构13.协议生效与终止13.1协议生效13.2协议终止14.其他约定事项14.1法律适用14.2合同附件14.3其他约定事项第一部分：合同如下：1.协议双方基本信息1.1协议甲方基本信息甲方名称：建筑集团有限公司甲方法定代表人：甲方住所地：省市区路号1.2协议乙方基本信息乙方名称：建筑劳务分包有限公司乙方法定代表人：乙方住所地：省市区路号2.协议签订目的和依据2.1协议签订目的本协议旨在明确甲方与乙方在2024年度建筑劳务分包工程中的安全生产责任，确保工程顺利进行，保障人员安全和工程质量。2.2协议签订依据本协议依据《中华人民共和国安全生产法》、《建筑法》、《建设工程安全生产管理条例》等相关法律法规及国家安全生产标准制定。3.工程概况3.1工程名称市区项目3.2工程地点省市区3.3工程规模总建筑面积约10万平方米3.4工程类型住宅及商业综合体4.劳务分包内容4.1分包工程范围本协议乙方负责甲方项目的劳务分包工作，包括但不限于土建、装修、安装等劳务作业。4.2分包工程量具体工程量以甲方提供的工程量清单为准。4.3分包工程期限自本协议签订之日起至2024年12月31日止。5.安全生产责任5.1甲方安全生产责任甲方负责整个项目的安全生产管理工作，确保施工现场符合安全生产要求。5.2乙方安全生产责任乙方负责本协议所涉及劳务分包工程的安全生产，确保施工安全。5.3双方安全生产责任双方应共同履行安全生产责任，确保工程安全顺利进行。6.安全生产管理制度6.1安全生产责任制双方应建立安全生产责任制，明确各自安全生产职责。6.2安全生产教育培训双方应定期对施工人员进行安全生产教育培训，提高安全意识。6.3安全生产检查与隐患排查双方应定期开展安全生产检查，及时发现并消除安全隐患。6.4安全生产事故处理发生安全生产事故时，双方应立即启动事故应急预案，妥善处理事故。7.安全生产费用7.1安全生产费用总额本协议安全生产费用总额为人民币万元。7.2安全生产费用使用范围安全生产费用用于安全生产管理、安全防护用品购置、安全生产教育培训等。7.3安全生产费用支付方式安全生产费用按月支付，甲方在每月末前向乙方支付当月安全生产费用。8.安全生产保障措施8.1乙方安全设施配置乙方应在施工现场配备必要的安全设施，包括安全防护网、安全通道、安全标志等。8.2乙方安全防护用品配备乙方应向施工人员提供符合国家标准的安全防护用品，如安全帽、安全带、防护眼镜等。8.3乙方安全生产教育培训乙方应对施工人员进行安全生产教育培训，确保其了解和掌握安全操作规程。8.4乙方安全生产监督检查乙方应设立安全生产监督检查机构，对施工现场进行定期和不定期的监督检查。9.安全生产事故处理9.1事故报告发生安全生产事故后，乙方应在第一时间向甲方报告，并采取必要措施防止事故扩大。9.2事故调查甲方应在接到事故报告后，组织事故调查组进行调查，查明事故原因。9.3事故处理根据事故调查结果，采取相应的处理措施，包括责任追究、赔偿等。10.协议履行与变更10.1协议履行双方应严格按照本协议约定履行各自的权利和义务。10.2协议变更任何一方要求变更本协议内容，应书面通知对方，经双方协商一致后，签订书面变更协议。11.违约责任11.1甲方违约责任甲方未按时支付安全生产费用或违反安全生产规定的，应承担相应的违约责任。11.2乙方违约责任乙方未按时完成分包工程或违反安全生产规定的，应承担相应的违约责任。12.争议解决12.1争议解决方式双方发生争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可向合同履行地人民法院提起诉讼。12.2争议解决机构除非双方另有约定，争议解决机构为合同履行地的人民法院。13.协议生效与终止13.1协议生效本协议自双方签字盖章之日起生效。13.2协议终止本协议因下列原因终止：（1）协议约定的工程完工且安全生产责任解除；（2）协议双方协商一致解除本协议；（3）协议约定的其他终止条件成就。14.其他约定事项14.1法律适用本协议适用中华人民共和国法律法规。14.2合同附件（1）工程量清单；（2）安全生产费用预算；（3）安全生产应急预案。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定义在本合同中，第三方是指除甲方、乙方以外的，为履行本合同而提供专业服务、咨询、监理、检验、检测等服务的独立法人或其他组织。15.2第三方介入方式（1）中介方：为甲方和乙方提供信息匹配、沟通协调等服务的第三方。（2）咨询服务：为甲方或乙方提供专业咨询服务，如项目管理、安全生产咨询等。（3）监理单位：对施工过程进行监督管理，确保工程质量、进度和安全生产的第三方。（4）检验检测机构：对工程材料、设备等进行检验检测的第三方。16.第三方责任限额16.1第三方责任第三方在履行本合同时，应按照其提供的专业服务内容，承担相应的责任。16.2责任限额第三方的责任限额应按照其提供服务时的市场价格和行业标准确定。具体责任限额由双方在合同中约定。17.第三方责任承担17.1第三方责任界定第三方责任界定如下：（1）中介方：对提供的信息真实性、准确性负责，但不承担因甲方或乙方依据该信息作出的决策所导致的损失。（2）咨询服务：对提供的咨询服务内容负责，但不承担因甲方或乙方依据该咨询服务内容作出的决策所导致的损失。（3）监理单位：对施工过程中的质量、进度和安全生产负责，但不承担因施工过程中乙方自身原因导致的损失。（4）检验检测机构：对检验检测结果的准确性负责，但不承担因检验检测结果不满足要求而导致的损失。18.第三方与其他各方的划分说明18.1甲方与第三方甲方应与第三方签订书面服务协议，明确双方的权利义务和责任。甲方应确保第三方遵守国家法律法规和行业标准。18.2乙方与第三方乙方应与第三方签订书面服务协议，明确双方的权利义务和责任。乙方应确保第三方遵守国家法律法规和行业标准。18.3第三方与施工人员第三方在施工过程中应确保施工人员遵守国家法律法规和行业标准，并对施工人员进行必要的安全教育和培训。19.第三方介入时的额外条款19.1甲方责任甲方应负责协调第三方与乙方之间的关系，确保第三方能够顺利开展工作。19.2乙方责任乙方应配合第三方的工作，提供必要的协助和支持。19.3第三方责任第三方应按照本合同约定，履行其职责，确保提供的服务符合合同要求。19.4费用承担第三方服务的费用由甲方、乙方或双方协商确定，并在合同中明确。19.5责任追究若第三方在履行本合同时发生违约行为，应承担相应的法律责任。甲方、乙方可依法追究其责任。20.争议解决20.1争议解决方式第三方介入过程中发生的争议，应通过协商解决；协商不成的，可依法向合同履行地人民法院提起诉讼。20.2争议解决机构除非双方另有约定，争议解决机构为合同履行地的人民法院。21.本条款的生效本条款自本合同签订之日起生效，作为本合同的补充部分。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.工程量清单要求：详细列出工程项目的名称、规格、数量、单价、总价等信息。2.安全生产费用预算要求：详细列出安全生产费用的构成、使用范围、支付方式等信息。3.安全生产应急预案要求：详细列出事故预防、应急响应、事故处理等应急措施。4.安全生产检查记录要求：记录每次安全生产检查的时间、地点、检查内容、检查结果等信息。5.安全生产教育培训记录要求：记录每次安全生产教育培训的时间、地点、培训内容、培训人员等信息。6.安全生产费用支付凭证要求：提供每次支付安全生产费用的凭证，如银行转账记录、发票等。7.安全生产事故报告及处理结果要求：详细记录事故发生的时间、地点、原因、损失、处理结果等信息。8.安全生产协议履行情况报告要求：定期向甲方报告安全生产协议履行情况，包括安全生产费用使用、安全生产管理措施落实等情况。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：（1）甲方违约：a.未按时支付安全生产费用；b.未按约定提供安全生产所需材料、设备；c.未按规定履行安全生产监督检查职责。（2）乙方违约：a.未按时完成分包工程；b.未按规定进行安全生产管理；c.未按规定提供安全生产教育培训；d.发生安全生产事故未及时报告和处理。2.责任认定：（1）甲方违约责任认定：a.违约金的计算方式：按未支付安全生产费用的日利率计算；b.甲方未按时提供安全生产所需材料、设备，造成工期延误的，应承担相应的违约责任。（2）乙方违约责任认定：a.违约金的计算方式：按工程总价的万分之五计算；b.乙方未按时完成分包工程，造成工期延误的，应承担相应的违约责任；c.乙方未按规定进行安全生产管理，造成安全事故的，应承担相应的赔偿责任。示例：1.甲方未按时支付安全生产费用，逾期15天，应向乙方支付违约金人民币元。2.乙方未按规定提供安全生产教育培训，导致施工人员安全生产意识不足，发生安全事故，乙方应承担相应的赔偿责任。全文完。2024年度建筑劳务分包安全生产协议2本合同目录一览1.协议双方基本信息1.1分包单位基本信息1.2总包单位基本信息2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程进度3.安全生产责任划分3.1分包单位安全生产责任3.2总包单位安全生产责任3.3政府相关部门安全生产责任4.安全生产管理制度4.1安全生产管理制度概述4.2安全生产教育培训4.3安全生产检查与隐患排查4.4安全生产事故报告与处理5.安全生产费用5.1安全生产费用预算5.2安全生产费用支付方式5.3安全生产费用使用监督6.安全生产措施6.1安全生产措施概述6.2施工现场安全措施6.3机械设备安全措施6.4个人防护用品7.应急预案7.1应急预案概述7.2应急组织机构7.3应急物资储备7.4应急演练8.安全生产责任追究8.1违反安全生产规定的责任追究8.2事故责任追究8.3其他责任追究9.违约责任9.1分包单位违约责任9.2总包单位违约责任10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构11.合同生效及终止11.1合同生效条件11.2合同终止条件12.合同解除12.1合同解除条件12.2合同解除程序13.合同附件13.1安全生产管理制度13.2安全生产费用预算表13.3应急预案14.其他约定事项第一部分：合同如下：1.协议双方基本信息1.1分包单位基本信息1.1.1单位名称：X建筑劳务分包有限公司1.1.2法定代表人：1.1.3联系地址：市区路号1.1.4联系电话：138xxxx56781.2总包单位基本信息1.2.1单位名称：建筑集团有限公司1.2.2法定代表人：1.2.3联系地址：市区路号1.2.4联系电话：139xxxx56782.工程概况2.1工程名称：市商业综合体项目2.2工程地点：市区2.3工程规模：总建筑面积100000平方米2.4工程进度：预计2024年6月30日前完成主体结构施工3.安全生产责任划分3.1分包单位安全生产责任3.1.1负责分包范围内施工现场的安全管理3.1.2配合总包单位进行安全生产教育培训3.1.3定期进行安全生产检查，发现隐患及时整改3.2总包单位安全生产责任3.2.1负责整个工程的安全管理3.2.2对分包单位的安全生产进行监督指导3.2.3定期组织安全生产检查，确保工程安全4.安全生产管理制度4.1安全生产管理制度概述4.1.1本协议双方应严格遵守国家安全生产法律法规4.1.2建立健全安全生产管理制度，确保工程安全4.2安全生产教育培训4.2.1分包单位应对所有进场人员进行安全生产教育培训4.2.2总包单位应定期对分包单位进行安全生产教育培训4.3安全生产检查与隐患排查4.3.1分包单位应定期进行安全生产检查，发现隐患及时整改4.3.2总包单位应定期组织安全生产检查，确保工程安全4.4安全生产事故报告与处理4.4.1发生安全生产事故时，应立即上报相关部门4.4.2分包单位、总包单位应共同参与事故调查和处理5.安全生产费用5.1安全生产费用预算5.1.1分包单位安全生产费用预算：人民币100万元5.1.2总包单位安全生产费用预算：人民币200万元5.2安全生产费用支付方式5.2.1分包单位安全生产费用按月支付5.2.2总包单位安全生产费用按季度支付5.3安全生产费用使用监督5.3.1分包单位应定期向总包单位报告安全生产费用使用情况5.3.2总包单位对安全生产费用使用情况进行监督6.安全生产措施6.1安全生产措施概述6.1.1本协议双方应采取切实有效的安全生产措施，确保工程安全6.2施工现场安全措施6.2.1施工现场应设置安全警示标志6.2.2施工现场应配备必要的安全防护设施6.3机械设备安全措施6.3.1机械设备应定期进行检修和维护6.3.2机械设备操作人员应经过培训合格6.4个人防护用品6.4.1工人进场前应配发符合国家标准的安全帽、安全带等个人防护用品7.应急预案7.1应急预案概述7.1.1本协议双方应制定应急预案，应对突发事件7.2应急组织机构7.2.1分包单位应成立应急组织机构，负责应急管理工作7.2.2总包单位应成立应急组织机构，负责应急管理工作7.3应急物资储备7.3.1分包单位应储备必要的应急物资7.3.2总包单位应储备必要的应急物资7.4应急演练7.4.1分包单位应定期组织应急演练7.4.2总包单位应定期组织应急演练8.安全生产费用8.1安全生产费用预算8.1.1分包单位安全生产费用预算总额：人民币500,000元8.1.2安全生产费用预算明细：8.1.2.1安全教育培训费用：人民币100,000元8.1.2.2安全防护用品购置费用：人民币200,000元8.1.2.3安全检查与隐患排查费用：人民币150,000元8.1.2.4应急救援费用：人民币50,000元8.2安全生产费用支付方式8.2.1安全生产费用按月支付8.2.2每月支付安全生产费用为人民币41,667元8.2.3支付时间为每月5日前8.3安全生产费用使用监督8.3.1分包单位每月向总包单位提交安全生产费用使用报告8.3.2总包单位对安全生产费用使用情况进行监督和审核9.安全生产措施9.1安全生产措施概述9.1.1分包单位应按照国家相关安全生产法规和标准，制定详细的安全生产措施9.1.2安全生产措施应包括但不限于施工现场安全管理、机械设备安全操作、人员安全防护等方面9.2施工现场安全措施9.2.1施工现场应设置安全警示标志，明确安全操作规程9.2.2施工现场应配备必要的安全防护设施，如安全网、防护栏杆等9.2.3施工现场应定期进行安全检查，确保安全措施落实到位9.3机械设备安全措施9.3.1机械设备应定期进行检修和维护，确保其安全运行9.3.2机械设备操作人员应经过专业培训，取得操作资格9.3.3机械设备操作过程中应严格遵守操作规程，确保安全操作10.应急预案10.1应急预案概述10.1.1分包单位应制定完善的应急预案，包括火灾、触电、高空坠落等常见事故的应急处理措施10.1.2应急预案应明确应急组织机构、应急物资储备、应急演练等内容10.2应急组织机构10.2.1应急组织机构应包括应急指挥部、现场指挥组、救援组、医疗救护组等10.2.2应急组织机构负责人由分包单位负责人担任10.3应急物资储备10.3.1分包单位应储备必要的应急物资，如灭火器、急救箱、防毒面具等10.3.2应急物资应定期检查，确保其有效性和可用性10.4应急演练10.4.1分包单位应定期组织应急演练，提高应急处置能力10.4.2应急演练应包括应急预案的演练和实际事故处置演练11.安全生产责任追究11.1违反安全生产规定的责任追究11.1.1对违反安全生产规定的分包单位，总包单位有权要求其整改，并追究相应责任11.1.2违反安全生产规定造成事故的，分包单位应承担相应责任11.2事故责任追究11.2.1发生安全生产事故，分包单位应立即上报，并积极配合事故调查11.2.2事故责任认定后，分包单位应承担相应责任，包括经济赔偿和行政处罚11.3其他责任追究11.3.1对违反本协议其他相关条款的分包单位，总包单位有权要求其整改，并追究相应责任12.违约责任12.1分包单位违约责任12.1.1分包单位未按约定履行安全生产责任的，总包单位有权要求其承担违约责任12.1.2分包单位未按约定支付安全生产费用的，总包单位有权要求其支付逾期付款利息12.2总包单位违约责任12.2.1总包单位未按约定履行安全生产监管责任的，分包单位有权要求其承担违约责任12.2.2总包单位未按约定支付安全生产费用的，分包单位有权要求其支付逾期付款利息13.争议解决13.1争议解决方式13.1.1双方发生争议时，应通过友好协商解决13.1.2协商不成的，任何一方均有权将争议提交至市区人民法院诉讼解决13.2争议解决机构13.2.1争议解决机构为市区人民法院14.合同生效及终止14.1合同生效条件14.1.1双方签署本合同，并加盖公章14.1.2分包单位按约定支付首期安全生产费用14.2合同终止条件14.2.1工程完工验收合格14.2.2双方协商一致解除合同14.2.3发生不可抗力导致合同无法履行14.3合同解除程序14.3.1双方协商一致解除合同的，应签署解除合同协议14.3.2发生不可抗力导致合同无法履行的，双方应及时通知对方，并按照国家相关法律法规处理第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方概念15.1.1本合同所称第三方，是指除甲、乙双方以外的，为履行本合同目的而介入本合同的任何自然人、法人或其他组织。15.1.2第三方可能包括但不限于监理方、审计方、评估方、咨询方、保险方等。15.2第三方介入目的15.2.1第三方介入旨在提高安全生产管理水平，确保合同的有效履行，以及维护各方的合法权益。15.3第三方介入方式15.3.1第三方介入方式包括但不限于监督、评估、审计、咨询等。16.第三方责任限额16.1第三方责任16.1.1第三方在本合同项下的责任，限于其专业能力范围和提供的服务的范围。16.1.2第三方在履行职责过程中，因自身原因造成的损失，应承担相应的赔偿责任。16.2第三方责任限额16.2.1第三方责任限额由甲、乙双方在合同中约定，并在第三方介入协议中明确。16.2.2第三方责任限额最高不超过人民币100万元。16.3第三方责任免除16.3.1如因不可抗力、政策调整、甲方或乙方原因等非第三方责任因素导致合同无法履行或造成损失，第三方不承担赔偿责任。17.第三方介入协议17.1.1第三方的基本信息，包括名称、地址、联系人等。17.1.2第三方介入的具体事项和范围。17.1.3第三方的工作内容和职责。17.1.4第三方的工作期限和报告要求。17.1.5第三方的责任限额和赔偿责任。17.1.6第三方与其他各方之间的权利义务划分。18.第三方与其他各方的权利义务划分18.1第三方与甲方18.1.1第三方应向甲方提供独立、客观、公正的评估、监督或咨询服务。18.1.2第三方应根据甲方的要求，及时提交相关报告或建议。18.1.3第三方在履行职责过程中，应保护甲方的商业秘密。18.2第三方与乙方18.2.1第三方应遵守乙方提供的工程现场安全和操作规程。18.2.2第三方在履行职责过程中，应与乙方保持良好沟通，及时反馈问题。18.2.3第三方应配合乙方的安全生产管理要求。18.3第三方与甲乙双方18.3.1第三方应同时向甲乙双方报告工作进展和发现的问题。18.3.2第三方在履行职责过程中，应保持中立，不偏袒任何一方。18.3.3第三方应确保其工作不会对甲乙双方的正常业务造成不利影响。19.第三方介入的变更19.1如需变更第三方介入的事项、范围或期限，甲乙双方应协商一致，并书面通知第三方。20.第三方介入的终止20.1如第三方因故无法继续履行职责，甲乙双方应协商确定替代第三方或终止第三方介入。20.2第三方介入终止后，甲乙双方应就相关事宜进行结算，并妥善处理遗留问题。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：安全生产管理制度1.1详细要求：包括安全生产组织机构、安全生产教育培训、安全检查与隐患排查、安全生产事故报告与处理等内容。1.2说明：本附件为合同组成部分，甲方和乙方应共同遵守。2.附件二：安全生产费用预算表2.1详细要求：包括安全生产费用预算总额、各项费用明细及预计使用时间。2.2说明：本附件为合同组成部分，甲方和乙方应共同遵守。3.附件三：应急预案3.1详细要求：包括应急预案概述、应急组织机构、应急物资储备、应急演练等内容。3.2说明：本附件为合同组成部分，甲方和乙方应共同遵守。4.附件四：第三方介入协议4.1详细要求：包括第三方基本信息、介入事项、工作内容、职责、工作期限、报告要求、责任限额、赔偿责任等。4.2说明：本附件为合同组成部分，甲方、乙方和第三方应共同遵守。5.附件五：安全生产检查记录5.1详细要求：包括检查时间、检查人员、检查内容、检查结果、整改措施等。5.2说明：本附件为合同组成部分，用于记录安全生产检查情况。6.附件六：安全生产事故报告6.1详细要求：包括事故时间、事故地点、事故原因、事故经过、事故损失、处理措施等。6.2说明：本附件为合同组成部分，用于记录安全生产事故情况。7.附件七：安全生产费用使用报告7.1详细要求：包括费用使用时间、费用使用内容、费用使用金额、费用使用效果等。7.2说明：本附件为合同组成部分，用于报告安全生产费用使用情况。8.附件八：应急演练记录8.1详细要求：包括演练时间、演练地点、演练内容、演练人员、演练结果等。8.2说明：本附件为合同组成部分，用于记录应急演练情况。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：分包单位未按约定履行安全生产责任责任认定标准：根据《安全生产法》及相关法律法规，分包单位应承担相应的法律责任。示例：分包单位未按照安全生产管理制度进行安全生产教育培训，导致安全事故发生，分包单位应承担相应责任。2.违约行为：总包单位未按约定履行安全生产监管责任责任认定标准：根据《安全生产法》及相关法律法规，总包单位应承担相应的法律责任。示例：总包单位未对分包单位进行定期安全生产检查，导致安全事故发生，总包单位应承担相应责任。3.违约行为：第三方未按约定履行职责责任认定标准：根据第三方介入协议，第三方应承担相应的法律责任。示例：第三方在履行职责过程中，未按照约定提交报告，导致甲方或乙方利益受损，第三方应承担相应责任。4.违约行为：甲方或乙方未按约定支付安全生产费用责任认定标准：根据合同约定，甲方或乙方应承担相应的违约责任。示例：乙方未按约定支付安全生产费用，甲方有权要求乙方支付逾期付款利息。5.违约行为：甲方或乙方未按约定履行合同解除程序责任认定标准：根据合同约定，甲方或乙方应承担相应的违约责任。示例：甲方或乙方在合同解除过程中，未按约定履行通知义务，导致对方利益受损，应承担相应责任。全文完。2024年度建筑劳务分包安全生产协议3本合同目录一览1.协议签订双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方地址1.3合同双方法定代表人或授权代表1.4合同双方联系方式2.协议标的及范围2.1分包工程名称2.2分包工程地点2.3分包工程内容2.4分包工程规模2.5分包工程工期3.安全生产责任及要求3.1安全生产责任制3.2安全生产目标3.3安全生产管理制度3.4安全生产教育培训3.5安全生产设施及设备4.安全生产责任划分4.1总包方责任4.2分包方责任4.3人员责任4.4工程现场责任5.安全生产费用5.1安全生产费用来源5.2安全生产费用支出5.3安全生产费用结算6.安全生产监督及检查6.1安全生产监督机构6.2安全生产检查制度6.3安全生产检查内容6.4安全生产检查结果处理7.事故报告及处理7.1事故报告要求7.2事故调查程序7.3事故处理措施7.4事故责任追究8.违约责任8.1违约情形8.2违约责任承担8.3违约赔偿9.争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决程序9.3争议解决机构10.合同生效及终止10.1合同生效条件10.2合同终止条件10.3合同解除条件11.其他约定11.1本合同未尽事宜11.2本合同补充协议11.3本合同附件12.合同附件清单12.1附件1：分包工程概况12.2附件2：安全生产管理制度12.3附件3：安全生产教育培训记录12.4附件4：安全生产设施及设备清单13.合同签订及生效日期14.合同签署及盖章第一部分：合同如下：第一条协议签订双方基本信息1.1合同双方名称甲：[甲方全称]乙：[乙方全称]1.2合同双方地址甲：[甲方详细地址]乙：[乙方详细地址]1.3合同双方法定代表人或授权代表甲：[甲方法定代表人姓名]或[甲方授权代表姓名]乙：[乙方法定代表人姓名]或[乙方授权代表姓名]1.4合同双方联系方式甲：[甲方联系电话]或[甲方电子邮箱]乙：[乙方联系电话]或[乙方电子邮箱]第二条协议标的及范围2.1分包工程名称[具体工程名称]2.2分包工程地点[具体工程地址]2.3分包工程内容[详细列出工程包含的施工项目]2.4分包工程规模[工程量或面积等具体指标]2.5分包工程工期[合同约定的开始日期至结束日期]第三条安全生产责任及要求3.1安全生产责任制[明确各级人员的安全责任，包括项目经理、施工队长、班组长等]3.2安全生产目标[设定具体的安全生产目标，如事故发生率、伤亡事故率等]3.3安全生产管理制度[列出具体的安全生产管理制度，如安全操作规程、应急预案等]3.4安全生产教育培训[规定员工必须接受的安全教育培训内容和频次]3.5安全生产设施及设备[列出必须配备的安全设施和设备，并明确其使用和维护要求]第四条安全生产责任划分4.1总包方责任[总包方在安全生产方面的责任和义务]4.2分包方责任[分包方在安全生产方面的责任和义务]4.3人员责任[明确各级人员，特别是施工人员的安全生产责任]4.4工程现场责任[规定施工现场安全管理的要求和措施]第五条安全生产费用5.1安全生产费用来源[明确安全生产费用的来源，如工程款中列支等]5.2安全生产费用支出[详细列出安全生产费用的支出项目，如培训费用、设施设备购置等]5.3安全生产费用结算[规定安全生产费用的结算方式和时间]第六条安全生产监督及检查6.1安全生产监督机构[明确安全生产监督机构的设置和职责]6.2安全生产检查制度[制定定期的安全生产检查制度，包括检查内容、频次等]6.3安全生产检查内容[列出安全生产检查的具体内容，如施工现场安全设施、人员操作等]6.4安全生产检查结果处理[规定对安全生产检查中发现的问题的处理措施和责任追究]第七条事故报告及处理7.1事故报告要求[规定事故发生后，报告的时间、方式、内容等要求]7.2事故调查程序[列出事故调查的具体程序，包括调查组组成、调查方法等]7.3事故处理措施[明确事故处理的具体措施，如停工整改、恢复重建等]7.4事故责任追究[规定事故责任的认定和追究方式，包括经济责任、行政责任等]第八部分：合同如下：第八条违约责任8.1违约情形[列举双方可能出现的违约行为，如工期延误、质量不符合要求、安全生产事故等]8.2违约责任承担[明确违约责任的承担方式，如赔偿损失、支付违约金等]8.3违约赔偿[规定违约赔偿的计算方法和标准]第九条争议解决9.1争议解决方式[约定争议解决的方式，如协商、调解、仲裁或诉讼]9.2争议解决程序[详细说明争议解决的程序，包括申请、受理、审理、裁决等]9.3争议解决机构[指定争议解决的机构，如仲裁委员会、法院等]第十条合同生效及终止10.1合同生效条件[明确合同生效的具体条件，如双方签字盖章、合同备案等]10.2合同终止条件[列出可能导致合同终止的情形，如工程完成、双方协商一致等]10.3合同解除条件[规定合同解除的条件，如严重违约、不可抗力等]第十一部分：其他约定11.1本合同未尽事宜[约定本合同未尽事宜的处理原则，如参照相关法律法规、行业惯例等]11.2本合同补充协议[规定补充协议的签订程序和效力]11.3本合同附件[列出本合同的附件清单，并说明附件的效力]第十二部分：合同附件清单12.1附件1：分包工程概况[附件1的具体内容和要求]12.2附件2：安全生产管理制度[附件2的具体内容和要求]12.3附件3：安全生产教育培训记录[附件3的具体内容和要求]12.4附件4：安全生产设施及设备清单[附件4的具体内容和要求]第十三部分：合同签订及生效日期[记录合同签订的日期和地点]第十四部分：合同签署及盖章14.1甲方签署[甲方法定代表人或授权代表签字]14.2乙方签署[乙方法定代表人或授权代表签字]14.3盖章[双方加盖公章或合同专用章]第二部分：第三方介入后的修正1.第三方定义1.1第三方是指在合同执行过程中，由甲乙双方共同邀请或选择的，为合同履行提供咨询、监督、管理或其他服务的独立第三方。1.2第三方可以是中介机构、咨询公司、监理单位、检测机构等。2.第三方介入目的2.1第三方介入旨在提高合同履行的效率、保证工程质量、确保安全生产、降低合同风险。3.第三方介入程序3.1第三方介入需经甲乙双方协商一致，并签订第三方介入协议。3.2第三方介入协议应明确第三方的职责、权利、义务及责任限额。4.第三方职责4.1第三方应按照合同约定和第三方介入协议，对合同履行的全过程进行监督、管理和服务。4.2第三方应定期向甲乙双方报告工作进展和发现的问题。5.第三方权利5.1第三方有权要求甲乙双方提供必要的资料和协助。5.2第三方有权对甲乙双方违反合同约定或第三方介入协议的行为提出警告或建议。6.第三方义务6.1第三方应保证其提供的服务符合法律法规和行业标准。6.2第三方应保守甲乙双方的商业秘密。7.第三方责任限额7.1第三方责任限额应根据第三方介入协议约定，由甲乙双方协商确定。7.2第三方责任限额包括但不限于第三方在履行合同过程中因过错导致的损失。8.第三方与其他各方的划分说明8.1第三方与甲方的划分：第三方对甲方负责，甲方应向第三方提供必要的资料和协助。甲方应监督第三方的工作，确保其履行合同约定的职责。8.2第三方与乙方的划分：第三方对乙方负责，乙方应向第三方提供必要的资料和协助。乙方应监督第三方的工作，确保其履行合同约定的职责。8.3第三方与其他第三方的关系：第三方之间应相互尊重、协作，共同保证合同履行的顺利进行。8.4第三方与工程相关方的划分：第三方对工程相关方负责，如设计单位、材料供应商等。工程相关方应向第三方提供必要的资料和协助。9.第三方介入协议的变更与解除9.1第三方介入协议的变更需经甲乙双方协商一致，并书面通知对方。9.2第三方介入协议的解除需符合合同约定或法律法规的规定。10.第三方介入协议的争议解决10.1第三方介入协议的争议解决方式与合同争议解决方式一致。10.2第三方介入协议的争议解决程序与合同争议解决程序一致。10.3第三方介入协议的争议解决机构与合同争议解决机构一致。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件1：分包工程概况详细列出分包工程的基本信息，包括工程名称、地点、规模、工期等。提供工程图纸、设计文件和相关技术资料。2.附件2：安全生产管理制度列出合同双方共同制定的安全生产管理制度，包括安全操作规程、应急预案等。明确各级人员的安全责任和安全生产教育培训内容。3.附件3：安全生产教育培训记录记录所有参与工程人员的安全生产教育培训情况，包括培训时间、内容、考核结果等。4.附件4：安全生产设施及设备清单列出施工现场必须配备的安全设施和设备，包括型号、数量、使用要求等。5.附件5：第三方介入协议详细规定第三方的职责、权利、义务及责任限额。明确第三方介入的程序和争议解决方式。6.附件6：合同履行情况报告定期提交的合同履行情况报告，包括工程进度、质量情况、安全生产情况等。7.附件7：工程验收报告工程完工后的验收报告，包括验收时间、验收人员、验收结果等。8.附件8：工程结算报告工程完工后的结算报告，包括工程量清单、结算金额、付款方式等。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：工期延误：未按时完成工程进度，导致合同约定的工期延长。质量不符合要求：工程完工后，质量不符合合同约定的标准和规范。安全生产事故：在工程实施过程中发生安全事故，造成人员伤亡或财产损失。违反安全生产规定：未遵守合同约定的安全生产管理制度，导致安全事故的发生。违约赔偿：未按时支付合同约定的款项，导致对方遭受经济损失。2.责任认定标准：工期延误：根据合同约定的工期和实际完成工期计算延误天数，按合同约定的违约金比例计算赔偿金额。质量不符合要求：根据合同约定的质量标准和实际质量情况进行评估，按合同约定的赔偿标准计算赔偿金额。安全生产事故：根据事故原因、损失程度和合同约定，确定违约方承担的经济责任和法律责任。违反安全生产规定：根据合同约定的安全生产管理制度和实际违规行为，确定违约方的责任。违约赔偿：根据合同约定的赔偿标准，按实际损失计算赔偿金额。3.违约示例说明：工期延误：甲方未在合同约定的工期内完成工程，导致工期延误30天，根据合同约定，乙方有权要求甲方支付违约金人民币10万元。质量不符合要求：乙方施工的某部分工程不符合合同约定的质量标准，导致工程返工，根据合同约定，乙方需承担返工产生的全部费用。安全生产事故：在施工过程中，由于乙方未遵守安全生产规定，导致施工现场发生火灾，造成人员伤亡和财产损失，根据合同约定，乙方需承担相应的法律责任和经济赔偿。全文完。2024年度建筑劳务分包安全生产协议4本合同目录一览1.协议双方的基本信息1.1分包单位基本信息1.2总包单位基本信息1.3项目单位基本信息2.协议签订的目的和依据3.工程概况3.1工程名称3.2工程地点3.3工程规模3.4工程进度4.分包单位的安全责任4.1安全生产责任制4.2安全生产投入4.3安全生产教育培训4.4安全生产检查与隐患排查4.5事故报告与处理4.6安全生产奖励与惩罚5.总包单位的安全责任5.1安全生产监督与管理5.2安全生产协调与沟通5.3安全生产服务与支持5.4安全生产考核与评价6.安全生产规章制度6.1安全生产规章制度体系6.2安全生产规章制度内容6.3安全生产规章制度实施7.安全生产教育与培训7.1培训对象7.2培训内容7.3培训方式7.4培训考核8.安全生产设备与器材8.1设备与器材的配置8.2设备与器材的维护与保养8.3设备与器材的更新与淘汰9.安全生产检查与隐患排查9.1检查频率9.2检查内容9.3检查方法9.4隐患整改10.事故报告与处理10.1事故报告时限10.2事故报告内容10.3事故调查与分析10.4事故处理与责任追究11.安全生产奖励与惩罚11.1奖励条件11.2奖励标准11.3惩罚条件11.4惩罚措施12.协议的履行与监督12.1协议履行期限12.2协议履行方式12.3协议履行监督13.协议的变更与解除13.1协议变更条件13.2协议解除条件13.3协议变更与解除程序14.争议解决与法律适用14.1争议解决方式14.2法律适用14.3争议解决机构第一部分：合同如下：第一条协议双方的基本信息1.1分包单位基本信息1.1.1单位名称：__________________1.1.2单位地址：__________________1.1.3联系人：__________________1.1.4联系电话：__________________1.1.5法定代表人：__________________1.1.6法定代表人身份证号码：__________________1.2总包单位基本信息1.2.1单位名称：__________________1.2.2单位地址：__________________1.2.3联系人：__________________1.2.4联系电话：__________________1.2.5法定代表人：__________________1.2.6法定代表人身份证号码：__________________1.3项目单位基本信息1.3.1单位名称：__________________1.3.2单位地址：__________________1.3.3联系人：__________________1.3.4联系电话：__________________1.3.5法定代表人：__________________1.3.6法定代表人身份证号码：__________________第二条协议签订的目的和依据本协议的签订旨在明确双方在2024年度建筑劳务分包工程中的安全生产责任，确保工程安全顺利进行，保障施工人员的人身安全和财产安全。第三条工程概况3.1工程名称：__________________3.2工程地点：__________________3.3工程规模：__________________3.4工程进度：__________________第四条分包单位的安全责任4.1安全生产责任制4.1.1分包单位应建立健全安全生产责任制，明确各级人员的安全责任。4.1.2分包单位应设立安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员。4.2安全生产投入4.2.1分包单位应按照国家规定和工程实际情况，足额投入安全生产费用。4.2.2分包单位应确保安全生产费用的合理使用。4.3安全生产教育培训4.3.1分包单位应定期对施工人员进行安全生产教育培训。4.3.2分包单位应确保施工人员具备必要的安全生产知识和技能。4.4安全生产检查与隐患排查4.4.1分包单位应定期进行安全生产检查，及时发现和消除安全隐患。4.4.2分包单位应建立隐患排查治理制度，确保隐患得到及时整改。4.5事故报告与处理4.5.1分包单位应按照国家规定和工程实际情况，及时报告安全事故。4.5.2分包单位应建立事故调查和处理制度，确保事故原因得到查明，责任得到追究。第五条总包单位的安全责任5.1安全生产监督与管理5.1.1总包单位应加强对分包单位的安全生产监督和管理。5.1.2总包单位应定期对分包单位的安全生产进行检查和考核。5.2安全生产协调与沟通5.2.2总包单位应及时解决分包单位在安全生产中遇到的问题。5.3安全生产服务与支持5.3.1总包单位应向分包单位提供必要的安全生产服务和支持。5.3.2总包单位应协助分包单位解决安全生产中的困难和问题。5.4安全生产考核与评价5.4.1总包单位应建立安全生产考核制度，对分包单位的安全生产进行考核和评价。5.4.2总包单位应根据考核结果对分包单位进行奖惩。第六条安全生产规章制度6.1安全生产规章制度体系6.1.1分包单位应建立健全安全生产规章制度体系。6.1.2安全生产规章制度应包括安全生产管理、安全生产操作、安全生产检查等内容。6.2安全生产规章制度内容6.2.1安全生产规章制度应明确安全生产责任、安全生产投入、安全生产教育培训等内容。6.2.2安全生产规章制度应具有可操作性。6.3安全生产规章制度实施6.3.1分包单位应严格执行安全生产规章制度。6.3.2分包单位应定期对安全生产规章制度进行修订和完善。第八条安全生产教育与培训8.1培训对象8.1.1新入职的施工人员8.1.2在职的施工人员8.1.3管理人员8.1.4特殊工种人员8.2培训内容8.2.1国家安全生产法律法规8.2.2工程安全生产责任制8.2.3安全操作规程8.2.4应急救援知识8.2.5安全防护设施使用8.3培训方式8.3.1理论授课8.3.2实操演练8.3.3视频教学8.3.4现场观摩8.4培训考核8.4.1培训结束后进行考核8.4.2考核不合格者需重新培训第九条安全生产设备与器材9.1设备与器材的配置9.1.1按照国家标准和工程要求配置安全防护设施9.1.2定期检查和维护设备与器材9.2设备与器材的维护与保养9.2.1制定设备与器材的维护保养计划9.2.2定期进行清洁、润滑、紧固等保养工作9.2.3发现故障及时维修或更换9.3设备与器材的更新与淘汰9.3.1定期评估设备与器材的性能和安全性9.3.2及时更新或淘汰老旧、损坏的设备与器材第十条安全生产检查与隐患排查10.1检查频率10.1.1每周至少进行一次全面安全检查10.1.2每月至少进行一次专项安全检查10.2检查内容10.2.1施工现场安全管理10.2.2施工人员安全操作10.2.3安全防护设施使用10.2.4隐患排查及整改10.3检查方法10.3.1视觉检查10.3.2巡视检查10.3.3检测仪器检查10.4隐患整改10.4.1确立整改责任人10.4.2制定整改措施10.4.3定期跟踪整改效果第十一条事故报告与处理11.1事故报告时限11.1.1事故发生后立即向总包单位和项目单位报告11.2事故报告内容11.2.1事故发生的时间、地点、原因11.2.2事故造成的伤亡情况11.2.3事故现场情况11.3事故调查与分析11.3.1成立事故调查组11.3.2调查事故原因和责任11.4事故处理与责任追究11.4.1对事故责任者进行责任追究11.4.2采取补救措施，防止类似事故再次发生第十二条安全生产奖励与惩罚12.1奖励条件12.1.1严格遵守安全生产规章制度12.1.2积极参与安全生产活动12.1.3在安全生产方面做出突出贡献12.2奖励标准12.2.1根据贡献大小给予物质奖励12.2.2记入个人档案，作为评优评先的依据12.3惩罚条件12.3.1违反安全生产规章制度12.3.2故意隐瞒事故12.3.3其他违反安全生产的行为12.4惩罚措施12.4.1警告、通报批评12.4.2罚款、扣发奖金12.4.3降职、解聘等第十三条协议的履行与监督13.1协议履行期限13.1.1协议自签订之日起生效，至2024年度工程完工之日止13.2协议履行方式13.2.1双方按照协议约定履行各自的权利和义务13.3协议履行监督13.3.1项目单位负责监督协议的履行13.3.2总包单位和分包单位应定期向项目单位汇报协议履行情况第十四条争议解决与法律适用14.1争议解决方式14.1.1双方应友好协商解决争议14.1.2协商不成时，可向有管辖权的人民法院提起诉讼14.2法律适用14.2.1本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律14.3争议解决机构14.3.1双方同意将争议提交至__________________仲裁委员会仲裁解决第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方概念界定1.1本合同中所提及的第三方，指除甲乙双方以外的，为履行本合同而提供专业服务、技术支持、监督管理或其他相关服务的独立法人或其他组织。第二条第三方介入的情形2.1.1需要第三方提供专业技术支持或咨询服务；2.1.2需要第三方进行安全生产监督或现场检查；2.1.3需要第三方参与争议解决或提供仲裁服务；2.1.4甲乙双方认为有必要邀请第三方介入的其他情形。第三条第三方责任限额3.1第三方介入本合同履行过程中，其责任限额由甲乙双方根据实际情况协商确定，并在合同中明确约定。第四条第三方责任界定4.1第三方在介入本合同履行过程中，其责任限于其在合同中明确约定的范围内，超出约定范围的损失由甲乙双方自行承担。第五条第三方权利和义务5.1第三方的权利：5.1.1按照合同约定，获得甲乙双方提供的必要资料和便利条件；5.1.2在合同约定的时间内，完成其所承担的任务；5.1.3对其提供的服务或产品享有知识产权。5.2第三方的义务：5.2.1遵守国家法律法规和本合同约定；5.2.2对其提供的服务或产品承担质量保证责任；5.2.3秘密保护甲乙双方的商业秘密和知识产权；5.2.4对其介入过程中发现的安全生产隐患及时报告甲乙双方。第六条第三方与其他各方的划分说明6.1第三方与甲乙双方的关系是独立的，第三方不参与甲乙双方的合同履行和利益分配。6.2第三方在介入本合同履行过程中，应与甲乙双方保持密切沟通，及时反馈相关信息。6.3第三方不得利用介入本合同履行的机会，损害甲乙双方的合法权益。第七条第三方介入的程序7.1甲乙双方协商一致后，可邀请第三方介入本合同履行。7.2甲乙双方与第三方签订书面协议，明确双方的权利、义务和责任。7.3第三方介入本合同履行后，应按照合同约定和甲乙双方的要求，履行其职责。第八条第三方介入的费用8.1第三方介入本合同履行所产生的费用，由甲乙双方按照合同约定分担。8.2第三方介入费用包括但不限于：服务费、咨询费、检查费、仲裁费等。第九条第三方介入的效果9.1第三方介入本合同履行，不影响甲乙双方在合同中的权利和义务。9.2第三方介入本合同履行，不影响甲乙双方根据本合同所享有的权利和承担的义务。第十条第三方介入的终止10.1.1第三方完成其所承担的任务；10.1.2第三方违反合同约定，经甲乙双方催告后仍未改正；10.1.3甲乙双方协商一致，决定终止第三方的介入。10.2第三方介入终止后，甲乙双方应按照合同约定，妥善处理相关事宜。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：安全生产责任书要求：明确甲乙双方及第三方在安全生产中的责任和义务。说明：责任书应包括安全生产目标、责任分工、事故处理等内容。2.附件二：安全生产规章制度要求：详细列出甲乙双方及第三方应遵守的安全生产规章制度。说明：规章制度应包括安全生产操作规程、安全检查制度、隐患排查制度等。3.附件三：安全生产教育培训记录要求：记录甲乙双方及第三方参与安全生产教育培训的情况。说明：记录应包括培训时间、培训内容、培训人员、培训效果评估等。4.附件四：安全生产检查记录要求：记录甲乙双方及第三方进行的安全生产检查情况。说明：记录应包括检查时间、检查内容、检查结果、整改措施等。5.附件五：安全生产事故报告及处理记录要求：记录甲乙双方及第三方发生的安全生产事故及处理情况。说明：记录应包括事故时间、事故原因、事故损失、处理措施等。6.附件六：第三方服务协议要求：详细约定第三方提供服务的范围、质量、费用等。说明：协议应包括服务内容、服务期限、服务质量标准、违约责任等。7.附件七：安全生产费用预算及使用情况要求：记录安全生产费用的预算和使用情况。说明：记录应包括费用预算、费用支出、费用使用效果等。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：1.1甲乙双方未按照合同约定履行安全生产责任。1.2第三方未按照合同约定提供专业服务或技术支持。1.3任何一方未按照合同约定进行安全生产检查和隐患排查。1.4任何一方未按照合同约定进行安全生产教育培训。1.5任何一方未按照合同约定进行事故报告和处理。2.责任认定标准：2.1违约方应根据其违约行为对另一方造成的损失进行赔偿。2.2赔偿金额应根据实际损失、违约方过错程度等因素确定。2.3若违约行为导致安全事故，违约方还需承担相应的法律责任。3.示例说明：3.1示例一：若甲方未按照合同约定进行安全生产教育培训，导致乙方施工人员因缺乏安全意识而发生安全事故，甲方应承担赔偿责任。3.2示例二：若第三方未按照合同约定提供专业服务，导致安全生产隐患未能及时排查，最终发生安全事故，第三方应承担相应的责任。全文完。2024年度建筑劳务分包安全生产协