2024年房屋施工人工费用协议样本

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年房屋施工人工费用协议样本本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1甲方名称及地址1.2乙方名称及地址第二条工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程预算第三条人工费用及支付3.1人工费用明细3.1.1工种分类3.1.2工资标准3.1.3工作时间3.1.4加班工资3.2人工费用支付方式3.2.1支付周期3.2.2支付金额3.2.3支付时间第四条工程变更4.1变更范围4.2变更导致的费用调整4.3变更审批流程第五条工期延误5.1工期延误责任5.2工期延误导致的费用调整第六条停工6.1停工原因6.2停工期间的工资支付第七条解除合同7.1合同解除条件7.2合同解除后的责任处理第八条争议解决8.1争议解决方式8.2争议解决机构第九条违约责任9.1违约行为9.2违约责任承担第十条不可抗力10.1不可抗力事件10.2不可抗力导致的合同履行障碍第十一条保密条款11.1保密内容11.2保密期限11.3违约保密条款的后果第十二条合同的生效、变更和终止12.1合同生效条件12.2合同变更程序12.3合同终止条件第十三条其他约定13.1双方的其他权利和义务13.2合同的补充条款第十四条合同争议解决14.1争议解决方式14.2争议解决机构第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1甲方名称：×××公司甲方地址：×××市×××路×××号1.2乙方名称：×××施工队乙方地址：×××市×××路×××号第二条工程概况2.1工程名称：2024年×××房屋施工项目2.2工程地点：×××市×××路×××号2.3工程规模：根据工程设计图纸及工程量清单确定2.4工程预算：人民币×××万元（大写：玖佰玖拾玖万元整）第三条人工费用及支付3.1人工费用明细3.1.1工种分类：按实际施工工种分为土建、水电安装、装修等3.1.2工资标准：根据工种、技能水平及市场行情确定，详见附件一3.1.3工作时间：按照工程进度和甲方要求，实行弹性工作制3.1.4加班工资：按国家规定标准计算，加班工资发放详见附件二3.2人工费用支付方式3.2.1支付周期：按工程进度分阶段支付，具体支付周期见附件三3.2.2支付金额：根据实际完成工程量和附件一、附件二确定3.2.3支付时间：双方协商确定，具体支付时间见附件四第四条工程变更4.1变更范围：工程设计变更、工程量增减等4.2变更导致的费用调整：根据变更内容，双方协商确定新的费用4.3变更审批流程：变更内容需甲方书面确认，乙方按照确认内容执行第五条工期延误5.1工期延误责任：因甲方原因导致工期延误，甲方承担相应责任；因乙方原因导致工期延误，乙方承担相应责任5.2工期延误导致的费用调整：根据工期延误天数，双方协商确定费用调整方案第六条停工6.1停工原因：不可抗力、甲方要求等6.2停工期间的工资支付：停工期间，乙方按约定工资标准支付工资，具体支付办法见附件五第七条解除合同7.1合同解除条件：双方协商一致、甲方单方面解除合同第八条争议解决8.1争议解决方式：通过友好协商解决，协商不成的，可以选择仲裁或诉讼8.2争议解决机构：如选择仲裁，仲裁机构为×××仲裁委员会；如选择诉讼，管辖法院为甲方所在地人民法院第九条违约责任9.1违约行为：包括但不限于未按约定履行合同义务、迟延履行、不履行等9.2违约责任承担：违约方应承担守约方的经济损失，包括但不限于赔偿金、违约金、诉讼费等第十条不可抗力10.1不可抗力事件：如自然灾害、社会事件等不可预见、不可避免、不能克服的事件10.2不可抗力导致的合同履行障碍：双方根据不可抗力事件的影响，协商确定合同履行的调整方案第十一条保密条款11.1保密内容：合同内容及双方商业秘密11.2保密期限：自合同签订之日起至合同终止或履行完毕之日止11.3违约保密条款的后果：违约方应承担相应的违约责任，赔偿对方因此造成的损失第十二条合同的生效、变更和终止12.1合同生效条件：双方签字盖章，并经甲方审批同意12.2合同变更程序：双方书面协商一致，并经甲方审批同意12.3合同终止条件：工程完工、合同履行完毕、双方协商一致第十三条其他约定13.1双方的其他权利和义务：详见附件七13.2合同的补充条款：如有补充条款，详见附件八第十四条合同争议解决14.1争议解决方式：通过友好协商解决，协商不成的，可以选择仲裁或诉讼14.2争议解决机构：如选择仲裁，仲裁机构为×××仲裁委员会；如选择诉讼，管辖法院为甲方所在地人民法院第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：工程设计图纸及工程量清单详细要求和说明：本附件应包括完整的工程设计图纸、工程量清单及相关技术文件，用于明确工程内容和工程量，作为双方履行合同的依据。附件二：工资标准及加班工资发放办法详细要求和说明：本附件应详细列出各类工种的工资标准、加班工资计算方式及发放办法，以便双方参照执行。附件三：支付周期、金额及时间详细要求和说明：本附件应明确支付周期、支付金额及支付时间，用于指导双方进行工资支付。附件四：工程变更审批流程详细要求和说明：本附件应详细描述工程变更的审批流程，包括变更申请、审批权限、审批时间等，以确保工程变更的合法性和合理性。附件五：停工期间的工资支付办法详细要求和说明：本附件应明确停工期间的工资支付标准、支付时间及支付方式，保障乙方权益。附件六：合同解除后的责任处理办法附件七：双方的其他权利和义务详细要求和说明：本附件应列出双方除合同外的其他权利和义务，以补充和完善合同内容。附件八：合同补充条款详细要求和说明：本附件应包括合同的补充条款，用于对合同的补充和修改。说明二：违约行为及责任认定：1.甲方违约行为及责任认定：示例：甲方未按照合同约定支付工资，乙方有权要求甲方支付违约金，违约金计算方式为应付工资的10%。2.乙方违约行为及责任认定：示例：乙方未按照工程进度完成工作，甲方有权要求乙方支付逾期完工违约金，违约金计算方式为工程合同金额的0.5%。3.双方共同违约行为及责任认定：示例：双方未履行合同约定的保密义务，导致对方商业秘密泄露，双方应共同承担泄露造成的损失赔偿责任。说明三：法律名词及解释：1.不可抗力：指无法预见、无法避免、无法克服且对合同履行产生重大影响的事件，如自然灾害、社会事件等。2.违