2024有关建设工程合同模板

合同编号：__________鉴于委托方拟进行建设工程，经委托方招标，承包方被确定为该工程的承包人。双方为了明确双方的权利义务，就该工程建设事项，达成如下协议：第一条工程概况1.1工程名称：____________________1.2工程地点：____________________1.3工程规模：____________________1.4工程内容：____________________1.5工程总投资：__________________第二条合同价格2.1本工程的合同总价为人民币（大写）：____元整（小写）：_____元。2.2合同价格包括：工程设计费、建筑材料费、施工费、人员工资、设备使用费、税费等一切与工程有关的费用。2.3合同价格采用固定价格方式，未经双方协商一致，不得变更。第三条合同履行3.1承包方应按照合同约定的工程内容、工程规模、工程质量等要求，按时完成工程建设。3.2承包方应保证工程质量符合国家相关法律法规、行业标准和双方约定的标准。3.3委托方应按照合同约定支付合同价款。3.4双方应共同办理工程验收、竣工备案等手续。第四条合同价款的支付4.1委托方支付合同价款的方式如下：（1）合同签订后7个工作日内，委托方支付合同总价款的30%；（2）工程进度达到50%时，委托方支付合同总价款的30%；（3）工程竣工并验收合格后，委托方支付合同总价款的20%；（4）剩余的10%作为质量保证金，自工程竣工验收合格之日起保留一年，期间无质量问题，委托方应当在质量保证期满后七个工作日内支付给承包方。4.2支付方式：银行转账、支票支付等方式。第五条违约责任5.1任何一方违反本合同的约定，导致合同不能履行或者造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金，并赔偿损失。5.2承包方如未按照合同约定的时间、质量、规模完成工程，应按照逾期天数向委托方支付工程总价款的千分之二的逾期违约金。5.3委托方如未按照约定时间支付合同价款，应按照逾期天数向承包方支付合同总价款的千分之二的逾期违约金。第六条争议解决6.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。第七条其他约定7.1本合同一式两份，双方各执一份。7.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程竣工验收合格之日止。甲方（盖章）：________________乙方（盖章）：________________签订日期：________________注意事项：1.确保合同双方的主体资格合法，具有签订和履行合同的能力。2.明确工程项目的范围、规模、质量等要求，避免因模糊不清导致纠纷。3.注意合同价款的支付方式和时间，确保按时支付，避免逾期违约。4.关注工程进度和质量，确保工程按时按质完成。5.明确违约责任，确保在发生违约情况时，有明确的解决办法。6.注意合同的签订和履行过程中，可能涉及到的法律法规，确保合同的合法性。解决办法：1.对涉及到的法律名词及名词解释有疑问时，可向专业法律人士咨询。2.在签订合同前，可邀请法律专业人士对合同进行审查，确保合同条款的合法性和合理性。3.在履行合同过程中，如发生纠纷，尝试通过友好协商解决，协商不成的，可依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。涉及到的法律名词及名词解释：1.合同：双方或多方当事人之间，为了明确各自的权利义务，而达成的具有法律约束力的协议。2.甲方：指合同中的一方，即委托方。3.乙方：指合同中的另一方，即承包方。4.工程：指合同中约定的建设项目。5.合同价款：指双方约定的，为完成工程所需支付的金额。6.违约金：指一方违反合同约定，需向另一方支付的赔偿金。7.质量保证金：用于保证工程质量的一种担保方式，保留一定比例的价款，待工程验收合格后支付。8.逾期违约金：指一方未按合同约定时间履行合同义务，需向另一方支付的违约金。9.争议解决：指当合同双方在履行合同过程中发生纠纷，通过协商或法律途径解决的过程。应用场合：1.适用于各类建设工程项目，如房屋建筑、基础设施建设、装修装饰等。2.适用于委托方和承包方之间的工程承包合同。3.适用于工程规模、投资金额、工程内容等不同的建设工程项目。补充条款：1.工程变更条款：当工程在实施过程中，如发生变更，双方应协商一致，并签订变更协议。2.不可抗力条款：因不可抗力导致工程无法正常进行，双方应协商解决，并根据情况调整合同履行期限和方式。3.保密条款：双方应对合同内容和工程相关资料保密，未经对方同意，不得向第三方泄露。4.知识产权保护条款：双方应尊重对方的知识产权，不得侵犯对方的专利、商标、著作权等。5.争议解决条款：双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。附件列表：1.工程设计文件2.