版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024年建筑工地瓦工劳务分包合同本合同目录一览第一条合同双方基本信息1.1分包方信息1.1.1分包方名称1.1.2分包方地址1.1.3分包方法定代表人1.1.4分包方联系方式1.2总包方信息1.2.1总包方名称1.2.2总包方地址1.2.3总包方法定代表人1.2.4总包方联系方式第二条工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程内容2.5工程合同总价第三条分包范围3.1瓦工工程内容3.2工程量清单3.3工程进度要求第四条工程质量要求4.1质量标准4.2质量检验4.3质量责任第五条工程进度5.1进度计划5.2进度调整5.3进度延误责任第六条合同价款及支付6.1合同价款6.2支付方式6.3支付时间6.4支付条件第七条保险7.1工程保险7.2人员保险7.3保险责任第八条材料供应8.1材料供应方式8.2材料质量要求8.3材料价格及结算第九条工程变更9.1变更原因9.2变更程序9.3变更费用第十条工程验收10.1验收标准10.2验收程序10.3验收责任第十一条违约责任11.1违约情形11.2违约责任11.3违约处理第十二条合同解除12.1解除条件12.2解除程序12.3解除责任第十三条争议解决13.1争议解决方式13.2争议解决程序13.3争议解决地点第十四条合同生效及其他14.1合同生效条件14.2合同生效日期14.3合同附件14.4其他约定事项第一部分:合同如下:第一条合同双方基本信息1.1分包方信息1.1.1分包方名称:建筑劳务有限公司1.1.2分包方地址:市区路号1.1.3分包方法定代表人:1.2总包方信息1.2.1总包方名称:建筑工程有限公司1.2.2总包方地址:市区路号1.2.3总包方法定代表人:第二条工程概况2.1工程名称:住宅小区建设项目2.2工程地点:市区街道2.3工程规模:占地面积10000平方米,建筑面积80000平方米2.4工程内容:主体结构、内外墙装修、地面铺装等2.5工程合同总价:人民币1000万元第三条分包范围3.1瓦工工程内容:内外墙抹灰、瓷砖粘贴、地砖铺设等3.2工程量清单:详见附件一3.3工程进度要求:按照总包方提供的进度计划执行,确保按期完成第四条工程质量要求4.1质量标准:符合国家现行相关标准和规范要求4.2质量检验:按照国家有关质量检验规定执行,由总包方负责监督4.3质量责任:分包方对所承包的工程质量负责,确保工程质量合格第五条工程进度5.1进度计划:详见附件二5.2进度调整:如遇特殊情况需调整进度,双方应协商一致,并签订补充协议5.3进度延误责任:因分包方原因造成工程进度延误,分包方应承担相应责任第六条合同价款及支付6.1合同价款:人民币1000万元6.2支付方式:分阶段支付,具体支付比例和节点详见附件三6.3支付时间:按照合同约定的支付节点支付6.4支付条件:工程进度达到约定的节点,且质量符合要求第七条保险7.1工程保险:分包方应自行购买建筑工程一切险,并承担相应的保险费用7.2人员保险:分包方应为其员工购买工伤保险,并承担相应的保险费用7.3保险责任:按照保险合同的约定执行第八条材料供应8.1材料供应方式8.1.1总包方负责提供主要材料,分包方负责提供辅助材料8.1.2主要材料清单及品牌要求详见附件四8.2材料质量要求8.2.1所有材料必须符合国家及行业标准8.2.2材料进场前需提供合格证明文件,如质量检验报告、出厂合格证等8.3材料价格及结算8.3.1主要材料价格由总包方提供,辅助材料价格由分包方自行采购并结算8.3.2材料价格变动按照合同约定或市场价格进行调整第九条工程变更9.1变更原因9.1.1因设计变更、工程量增减、不可抗力等因素导致的工程变更9.2变更程序9.2.1变更需经双方协商一致,并由总包方书面确认9.2.2变更后需重新签订补充协议或调整合同条款9.3变更费用9.3.1变更费用根据实际发生进行调整,并计入合同总价第十条工程验收10.1验收标准10.1.1符合国家及行业标准10.1.2符合设计文件要求10.2验收程序10.2.1分包方在工程完成后,向总包方提出验收申请10.2.2总包方在收到申请后,组织相关人员对工程进行验收10.3验收责任10.3.1分包方负责确保工程符合验收标准,并承担相应的责任第十一条违约责任11.1违约情形11.1.1分包方未按合同约定完成工程或质量不符合要求11.1.2分包方未按时支付工程款11.2违约责任11.2.1分包方应承担违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等11.2.2违约金按合同约定比例计算11.3违约处理11.3.1双方协商解决;协商不成的,可向仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼第十二条合同解除12.1解除条件12.1.1双方协商一致12.1.2因不可抗力导致合同无法履行12.2解除程序12.2.1提出解除合同的一方应书面通知对方12.2.2解除合同后,双方应按照约定处理已发生的事项12.3解除责任12.3.1因一方违约导致合同解除的,违约方应承担相应责任第十三条争议解决13.1争议解决方式13.1.1双方协商13.1.2仲裁13.1.3诉讼13.2争议解决程序13.2.1双方应在争议发生后30日内协商解决13.2.2协商不成的,可提交仲裁委员会仲裁或向人民法院提起诉讼13.3争议解决地点13.3.1仲裁地点:市仲裁委员会13.3.2诉讼地点:市人民法院第十四条合同生效及其他14.1合同生效条件14.1.1双方签署并加盖公章14.1.2合同经市区市场监督管理局备案14.2合同生效日期14.2.1自合同双方签署之日起生效14.3合同附件14.3.1附件一:工程量清单14.3.2附件二:进度计划14.3.3附件三:支付节点及比例14.3.4附件四:主要材料清单及要求14.4其他约定事项14.4.1本合同未尽事宜,双方可另行协商解决14.4.2本合同一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力第二部分:第三方介入后的修正第一条第三方定义1.1本合同所指的第三方包括但不限于中介方、监理方、评估机构、鉴定机构、检测机构等。1.2第三方介入是指因合同履行需要,由合同双方邀请或委托第三方参与合同相关活动或提供专业服务。第二条第三方介入条件2.1合同双方协商一致,认为需要第三方介入以保障合同履行或提高工程质量。2.2第三方具备相应的资质和条件,能够独立、公正地履行其职责。第三条第三方职责3.1.1监理方:对工程质量、进度、安全进行监督检查,确保工程质量符合要求。3.1.2评估机构:对工程成本、进度、质量进行评估,提出评估报告。3.1.3鉴定机构:对工程质量争议进行鉴定,出具鉴定结论。3.1.4检测机构:对工程材料、产品进行检测,确保其符合质量要求。第四条第三方权利4.1.1收取合理的服务费用。4.1.2要求合同双方提供必要的资料和协助。4.1.3独立、公正地行使职责,不受合同双方影响。第五条第三方义务5.1.1严格遵守国家法律法规和行业标准。5.1.2保持独立性,不得参与任何可能影响其公正性的活动。5.1.3秘密履行职责,不得泄露合同双方的商业秘密。第六条第三方责任限额6.1第三方在履行职责过程中,因自身原因导致合同双方损失,应承担相应的赔偿责任。6.2第三方责任限额根据其服务性质、资质和合同约定确定。6.3第三方责任限额不得超过合同总价的10%。第七条第三方介入程序7.1合同双方协商确定第三方介入的事宜,并签订书面协议。7.2合同双方应将第三方介入协议作为本合同的附件。7.3第三方介入协议应明确第三方的职责、权利、义务和责任限额。第八条第三方与其他方的划分说明8.1第三方介入后,其职责仅限于合同约定范围内,不影响合同双方的权利和义务。8.2第三方不得干预合同双方的正常沟通和协商。8.3合同双方应与第三方保持良好沟通,确保第三方能够顺利履行其职责。第九条第三方变更9.1合同双方认为有必要变更第三方时,应书面通知对方,并签订变更协议。9.2第三方变更协议作为本合同的附件。第十条第三方退出10.1第三方因故退出时,合同双方应书面通知对方,并签订退出协议。10.2第三方退出协议应明确退出原因、退出时间及后续事宜的处理。第十一条本合同与第三方协议的关系11.1本合同与第三方协议具有同等法律效力。11.2如有冲突,以本合同为准。第十二条本合同附件12.1第三方介入协议12.2第三方变更协议12.3第三方退出协议第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:工程量清单详细要求:包括工程名称、规格、数量、单价、总价等,需与合同约定一致。说明:工程量清单是工程款结算的依据,需准确无误。2.附件二:进度计划详细要求:包括工程各阶段的开始时间、结束时间、验收时间等。说明:进度计划是确保工程按时完成的依据,需双方共同遵守。3.附件三:支付节点及比例详细要求:明确每个支付节点的工程进度、支付金额、支付方式等。说明:支付节点及比例是工程款支付的关键,需双方协商一致。4.附件四:主要材料清单及要求详细要求:包括材料名称、规格、品牌、质量标准等。说明:主要材料清单及要求是确保工程质量的重要依据。5.附件五:第三方介入协议详细要求:包括第三方名称、职责、权利、义务、责任限额等。说明:第三方介入协议是明确第三方在合同中的地位和作用的依据。6.附件六:第三方变更协议详细要求:包括变更原因、变更内容、变更后的合同条款等。说明:第三方变更协议是双方协商一致后对第三方变更的书面确认。7.附件七:第三方退出协议详细要求:包括退出原因、退出时间、退出后的合同履行等。说明:第三方退出协议是明确第三方退出后合同双方责任的依据。8.附件八:验收报告详细要求:包括验收时间、验收内容、验收结果、验收人等。说明:验收报告是工程验收的重要依据,需双方签字确认。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:分包方未按合同约定完成工程或质量不符合要求。责任认定标准:分包方需承担违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。示例说明:若分包方未按合同约定完成工程,导致总包方遭受损失,分包方需支付违约金,并赔偿总包方因此产生的经济损失。2.违约行为:分包方未按时支付工程款。责任认定标准:分包方需承担违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。示例说明:若分包方未按时支付工程款,导致总包方资金周转困难,分包方需支付违约金,并赔偿总包方因此产生的经济损失。3.违约行为:第三方未按规定履行职责。责任认定标准:第三方需承担违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。示例说明:若监理方未按规定履行监督检查职责,导致工程质量问题,监理方需支付违约金,并赔偿因此产生的经济损失。4.违约行为:合同双方未按约定履行合同义务。责任认定标准:违约方需承担违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。示例说明:若总包方未按约定提供主要材料,导致工程进度延误,总包方需支付违约金,并赔偿分包方因此产生的经济损失。全文完。2024年建筑工地瓦工劳务分包合同1本合同目录一览1.定义与解释1.1定义1.2解释2.合同主体2.1分包方2.2总包方2.3工程项目3.工程范围与内容3.1工程名称3.2工程地点3.3工程规模3.4工程内容4.工程进度与工期4.1工程进度计划4.2工期规定4.3工期延误处理5.工程质量标准5.1质量标准5.2质量检验5.3质量纠纷处理6.劳动力管理6.1劳动力来源6.2劳动力配置6.3劳动力培训6.4劳动力工资与福利7.材料供应与管理7.1材料供应责任7.2材料质量要求7.3材料检验与验收7.4材料保管与使用8.工程款支付与结算8.1工程款支付方式8.2工程款支付周期8.3工程款结算程序8.4工程款争议解决9.保险与安全9.1保险种类与责任9.2安全生产责任9.3安全生产措施9.4安全事故处理10.违约责任10.1违约情形10.2违约责任承担10.3违约赔偿计算11.合同解除与终止11.1合同解除条件11.2合同终止条件11.3合同解除与终止程序12.争议解决12.1争议解决方式12.2争议解决机构12.3争议解决程序13.合同生效与变更13.1合同生效条件13.2合同变更程序13.3合同解除与终止14.其他约定事项第一部分:合同如下:1.定义与解释1.1定义1.1.1"分包方"是指在本合同项下承担瓦工劳务施工任务的单位。1.1.2"总包方"是指在本合同项下委托分包方进行瓦工劳务施工任务的单位。1.1.3"工程项目"是指总包方所承接的,分包方提供瓦工劳务施工的具体建筑项目。1.1.4"工程范围"是指分包方按照合同约定应完成的全部瓦工劳务施工工作内容。1.1.5"工程内容"是指具体到瓦工施工的各个工序和细节,如砌筑、抹灰、防水等。1.1.6"工程质量"是指符合国家现行建筑工程质量标准的要求。1.2解释1.2.1本合同中出现的专业术语和缩写词,除非有特殊说明,均按照国家相关标准或行业惯例进行解释。2.合同主体2.1分包方2.1.1分包方全称:____________________2.1.2分包方住所:____________________2.1.3分包方法定代表人:____________________2.2总包方2.2.1总包方全称:____________________2.2.2总包方住所:____________________2.2.3总包方法定代表人:____________________2.3工程项目2.3.1工程项目名称:____________________2.3.2工程项目地点:____________________2.3.3工程项目规模:____________________3.工程范围与内容3.1工程名称3.1.1工程名称:____________________3.2工程地点3.2.1工程地点:____________________3.3工程规模3.3.1工程规模:____________________平方米3.4工程内容3.4.1砌筑工程:____________________3.4.2抹灰工程:____________________3.4.3防水工程:____________________4.工程进度与工期4.1工程进度计划4.1.1工程进度计划表详见附件一。4.2工期规定4.2.1本工程计划工期为____个月。4.3工期延误处理4.3.1如因分包方原因造成工期延误,每延误一天,分包方应向总包方支付____元违约金。5.工程质量标准5.1质量标准5.1.1本工程必须符合国家现行建筑工程质量标准。5.2质量检验5.2.1质量检验由总包方负责组织,分包方配合。5.3质量纠纷处理5.3.1如发生质量纠纷,双方应协商解决;协商不成的,可向有管辖权的人民法院提起诉讼。6.劳动力管理6.1劳动力来源6.1.1分包方应负责组织具备相应资质的劳动力进行施工。6.2劳动力配置6.2.1分包方应根据工程进度和施工需要合理配置劳动力。6.3劳动力培训6.3.1分包方应对施工人员进行必要的专业技能和安全培训。6.4劳动力工资与福利6.4.1劳动力工资和福利按照国家有关法律法规和分包方内部规定执行。8.工程款支付与结算8.1工程款支付方式8.1.1工程款支付采用分阶段支付方式。8.1.2首付款:合同签订后,分包方提交相关手续,总包方支付合同总价的10%作为首付款。8.1.3进度款:根据工程进度,每月支付已完成工程量的80%作为进度款。8.1.4结算款:工程完工并经总包方验收合格后,支付剩余工程款的50%。8.2工程款支付周期8.2.1首付款支付周期:合同签订后5个工作日内。8.2.2进度款支付周期:每月5日前支付上个月完成的工程款。8.3工程款结算程序8.3.1分包方每月末提交工程量清单和结算报告。8.3.2总包方在收到报告后7个工作日内审核并支付进度款。8.4工程款争议解决8.4.1如发生工程款支付争议,双方应友好协商解决;协商不成的,可向有管辖权的人民法院提起诉讼。9.保险与安全9.1保险种类与责任9.1.1分包方应办理施工人员意外伤害保险。9.1.2总包方应办理建筑工程一切险。9.2安全生产责任9.2.1分包方负责施工过程中的安全生产管理。9.3安全生产措施9.3.1分包方应制定安全生产措施并严格执行。9.4安全事故处理9.4.1发生安全事故,分包方应立即上报并采取措施防止事故扩大。10.违约责任10.1违约情形10.1.1分包方未按合同约定完成工程任务的;10.1.2分包方施工质量不符合合同约定的;10.1.3分包方未按合同约定支付工程款的;10.2违约责任承担10.2.1违约方应承担相应的违约责任,包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。10.3违约赔偿计算10.3.1违约赔偿金额根据实际损失和合同约定计算。11.合同解除与终止11.1合同解除条件11.1.1双方协商一致解除合同;11.1.2因不可抗力导致合同无法履行;11.1.3一方严重违约;11.2合同终止条件11.2.1工程全部完成并经验收合格;11.2.2双方约定的合同终止条件成就;11.3合同解除与终止程序11.3.1双方书面通知对方解除或终止合同;11.3.2办理合同解除或终止的手续。12.争议解决12.1争议解决方式12.1.1双方应友好协商解决争议;12.1.2协商不成的,可向合同签订地人民法院提起诉讼。12.2争议解决机构12.2.1如协商不成,双方可共同选择仲裁机构进行仲裁。12.3争议解决程序12.3.1仲裁程序按照仲裁机构的规定进行。13.合同生效与变更13.1合同生效条件13.1.1双方签字盖章后生效;13.1.2合同符合法律法规的规定。13.2合同变更程序13.2.1双方协商一致后,以书面形式修改合同内容;13.2.2修改后的合同具有同等法律效力。13.3合同解除与终止13.3.1合同的解除或终止按照本合同约定执行。14.其他约定事项14.1本合同未尽事宜,双方可另行协商解决。14.2本合同一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力。14.3本合同自双方签字盖章之日起生效。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方的概念15.1.1"第三方"是指在本合同履行过程中,经甲乙双方同意介入合同关系,提供专业服务或协助履行的独立第三方主体。15.1.2第三方不包括甲乙双方的员工、代理人或任何一方关联企业。15.2第三方的职责15.2.1第三方应根据合同约定或甲乙双方的要求,提供专业服务或协助。15.2.2第三方应遵守国家法律法规和合同约定,保证服务质量。15.3第三方的权利15.3.1第三方有权获得合同约定的报酬和费用。15.3.2第三方有权要求甲乙双方提供必要的协助和便利。15.4第三方的义务15.4.1第三方应按照合同约定的时间、质量和标准完成工作。15.4.2第三方应保守甲乙双方的商业秘密和技术秘密。16.第三方介入的程序16.1甲乙双方应就第三方介入事宜达成一致意见。16.2甲乙双方应与第三方签订书面协议,明确第三方的职责、权利和义务。16.3第三方介入协议作为本合同的附件,与本合同具有同等法律效力。17.第三方与其他各方的划分说明17.1第三方与甲乙双方的关系是独立的合同关系,与合同主体的权利义务无关。17.2第三方的工作成果归甲乙双方共有,除非合同另有约定。17.3第三方在履行职责过程中产生的风险和责任,由第三方自行承担。18.第三方的责任限额18.1第三方的责任限额应根据第三方介入协议约定。18.2若第三方介入协议未约定责任限额,则第三方的责任限额为合同总价的____%。18.3第三方的责任限额是指第三方因违约行为给甲乙双方造成的直接经济损失。19.第三方介入后的合同变更19.1第三方介入不影响本合同的效力。19.2如因第三方介入导致合同内容需要变更,甲乙双方应协商一致,并以书面形式修改合同。20.第三方介入后的争议解决20.1第三方介入产生的争议,由甲乙双方与第三方协商解决。20.2协商不成的,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。21.第三方介入后的保密义务21.1第三方及其工作人员对本合同内容、甲乙双方的商业秘密和技术秘密负有保密义务。21.2保密义务在本合同终止后仍然有效。22.第三方介入后的合同解除22.1第三方介入不符合合同约定的,甲乙双方有权解除与第三方的协议。22.2第三方介入协议解除后,甲乙双方应根据实际情况处理相关事宜。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.工程进度计划表要求:详细列出工程各个阶段的进度计划,包括开始和结束时间、关键节点等。说明:本附件用于跟踪和控制工程进度,确保工程按计划进行。2.质量检验报告要求:记录工程各个阶段的检验结果,包括原材料、施工过程和最终验收等。说明:本附件用于证明工程质量符合合同约定标准。3.材料清单及验收单要求:列出所有使用材料的名称、规格、数量和供应商信息,以及验收结果。说明:本附件用于确保工程使用的材料符合质量要求。4.工程款支付申请及支付凭证要求:记录工程款支付申请的金额、时间、依据和支付凭证。说明:本附件用于证明工程款已按照约定支付。5.安全生产措施及记录要求:列出施工过程中的安全措施,包括人员培训、设备检查、事故处理等。说明:本附件用于证明分包方已履行安全生产责任。6.第三方介入协议要求:明确第三方介入的具体事项、职责、权利和义务。说明:本附件作为合同的一部分,具有同等法律效力。7.合同变更协议要求:记录合同变更的内容、原因和时间。说明:本附件用于证明合同变更的合法性和有效性。8.争议解决协议要求:明确争议解决的方式、程序和机构。说明:本附件用于指导争议解决的过程。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:1.1分包方未按合同约定完成工程任务。1.2分包方施工质量不符合合同约定。1.3分包方未按合同约定支付工程款。1.4第三方未按协议约定提供服务。1.5甲乙双方未按合同约定履行义务。2.责任认定标准:2.1违约行为发生后,甲乙双方应及时协商解决。2.1.1违约方应承担由此产生的直接经济损失。2.1.2违约方应承担违约金,违约金金额根据合同约定或法律法规确定。2.1.3违约方应承担由此产生的间接经济损失。3.示例说明:3.1分包方未按合同约定完成工程任务,导致工期延误。根据合同约定,分包方应支付每天____元的违约金。3.2第三方未按协议约定提供服务,导致工程质量不合格。第三方应承担由此产生的直接经济损失,并向甲乙双方支付____元的违约金。3.3甲乙双方未按合同约定履行义务,导致合同无法履行。甲乙双方应根据实际情况承担相应的责任。全文完。2024年建筑工地瓦工劳务分包合同2本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1分包单位信息1.2总包单位信息1.3用工单位信息2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程进度3.劳务分包范围3.1瓦工施工内容3.2材料供应责任3.3施工工具及设备提供4.合同工期及节点4.1合同工期4.2关键节点工期要求4.3工期延误责任5.工程质量要求5.1质量标准5.2质量检验程序5.3质量保证措施6.工程量及计量6.1工程量清单6.2计量方式6.3计量争议解决7.工资支付方式7.1工资计算方法7.2工资支付周期7.3工资支付条件7.4工资调整机制8.材料采购及管理8.1材料采购责任8.2材料验收程序8.3材料保管责任9.安全生产责任9.1安全生产管理制度9.2安全责任划分9.3事故处理程序10.环境保护责任10.1环保措施要求10.2环保责任划分10.3环保违规处理11.合同变更及解除11.1变更程序11.2解除条件11.3解除程序12.违约责任12.1违约情形12.2违约责任承担12.3违约争议解决13.争议解决方式13.1争议解决机制13.2争议解决程序13.3争议解决地点14.合同生效及终止14.1合同生效条件14.2合同终止条件14.3合同终止程序第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1分包单位信息1.1.1分包单位名称:瓦工施工有限公司1.1.2分包单位法定代表人:1.1.3分包单位注册地址:省市区路号1.1.4分包单位联系电话:138xxxx56781.2总包单位信息1.2.1总包单位名称:建筑工程有限公司1.2.2总包单位法定代表人:1.2.3总包单位注册地址:省市区路号1.2.4总包单位联系电话:139xxxx1.3用工单位信息1.3.1用工单位名称:房地产开发有限公司1.3.2用工单位法定代表人:1.3.3用工单位注册地址:省市区路号1.3.4用工单位联系电话:137xxxx87652.工程概况2.1工程名称:住宅小区项目2.2工程地点:省市区街道2.3工程规模:总建筑面积约100000平方米2.4工程进度:根据工程实际情况分阶段进行3.劳务分包范围3.1瓦工施工内容:包括墙面抹灰、地面铺设、墙面瓷砖粘贴等3.2材料供应责任:分包单位负责材料的采购、运输及验收3.3施工工具及设备提供:分包单位负责施工所需的工具及设备的租赁或购买4.合同工期及节点4.1合同工期:自2024年1月1日至2024年6月30日4.2关键节点工期要求:各阶段工程必须在规定的时间内完成4.3工期延误责任:因分包单位原因导致的工期延误,由分包单位承担相应责任5.工程质量要求5.1质量标准:按照国家相关标准及行业标准执行5.2质量检验程序:在施工过程中进行定期质量检查,并做好记录5.3质量保证措施:建立完善的质量管理体系,确保工程质量6.工程量及计量6.1工程量清单:详见附件一《工程量清单》6.2计量方式:按照工程量清单进行计量6.3计量争议解决:双方协商解决,协商不成可向相关机构申请仲裁7.工资支付方式7.1工资计算方法:按照实际工作量和质量标准计算7.2工资支付周期:每月支付一次7.3工资支付条件:工程进度达到约定节点,且质量合格7.4工资调整机制:根据市场行情和工程实际情况进行适度调整8.材料采购及管理8.1材料采购责任:分包单位负责所有施工材料的采购,包括但不限于水泥、沙子、砖块、瓷砖、涂料等。8.2材料验收程序:所有材料进场前,必须经过分包单位质量检验员验收,合格后方可使用。8.3材料保管责任:分包单位负责材料的妥善保管,防止丢失、损坏或被盗。9.安全生产责任9.1安全生产管理制度:分包单位必须遵守国家有关安全生产的法律法规,建立完善的安全管理制度。9.2安全责任划分:分包单位对施工过程中的安全生产负总责,包括但不限于现场安全防护、安全教育、安全检查等。9.3事故处理程序:发生安全事故时,分包单位应立即采取措施,组织抢救,并及时报告总包单位及相关部门。10.环境保护责任10.1环保措施要求:分包单位必须遵守国家环保法律法规,采取有效措施减少施工对环境的影响。10.2环保责任划分:分包单位负责施工期间的环保工作,包括废水、废气、固体废弃物的处理。10.3环保违规处理:如发现分包单位有环保违规行为,由相关部门依法进行处罚。11.合同变更及解除11.1变更程序:任何合同变更必须经双方书面同意,并签署书面协议。11.2解除条件:合同解除需满足法定解除条件或双方协商一致。11.3解除程序:合同解除需提前通知对方,并按照法定程序进行。12.违约责任12.1违约情形:包括但不限于工期延误、质量不符合要求、材料供应不及时等。12.2违约责任承担:违约方应承担相应的违约责任,包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。12.3违约争议解决:双方协商解决,协商不成可向相关机构申请仲裁。13.争议解决方式13.1争议解决机制:采用友好协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决争议。13.2争议解决程序:按照相关法律法规及合同约定进行。13.3争议解决地点:双方协商确定争议解决的地点。14.合同生效及终止14.1合同生效条件:本合同自双方签字盖章之日起生效。14.2合同终止条件:合同期满或双方协商一致解除合同。14.3合同终止程序:合同终止需书面通知对方,并办理相关手续。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1定义:本合同所称第三方,是指除甲乙双方以外的,为合同履行提供专业服务或具有特定资质的单位或个人。15.2介入范围:第三方介入范围包括但不限于工程监理、质量检测、安全生产监督、材料采购代理、争议调解等。16.第三方介入的程序16.1介入申请:甲乙双方协商一致,认为需要第三方介入时,由一方提出书面申请,经另一方同意后,确定第三方介入。16.2第三方选择:第三方由甲乙双方共同选择,或由一方推荐,另一方同意。16.3第三方资质:第三方必须具备相应的资质和条件,能够胜任介入工作。17.第三方责任限额17.1责任限额:第三方在介入过程中,因自身原因导致甲乙双方损失的,应承担相应的赔偿责任,责任限额由甲乙双方与第三方在合同中约定。17.2责任认定:第三方责任由甲乙双方共同认定,必要时可委托专业机构进行评估。18.第三方权利和义务18.1权利:第三方有权根据合同约定,对甲乙双方履行合同情况进行监督,提出意见和建议。18.2义务:第三方应遵守
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 惠州学院《程序设计技术课程设计》2023-2024学年第一学期期末试卷
- 交通设施施工方案4施工组织计划
- 公司收购协议书范文
- 地铁项目应急安全施工方案
- 5G网络技术合作协议
- 石灰买卖合同
- 酒店经营管理合同
- 非经常性废水储存池及加药间施工方案
- 2025届江西省赣州市十四县高考数学全真模拟密押卷含解析
- 溪流水质监测行业研究报告
- 债权债务抵消协议-合同模板
- 【MOOC】电工学-西北工业大学 中国大学慕课MOOC答案
- 第九版内科学糖尿病
- 2024年6月第2套英语六级真题
- 护理责任组长年终总结
- 2024年人教版初二地理上册期末考试卷(附答案)
- 自然科学如何撰写和发表高水平的科研论文
- 太阳系中的有趣科学学习通超星期末考试答案章节答案2024年
- 食品安全管理制度进货查验
- 2024《鱼塘承包流转合同》鱼塘承包流转合同
- 劳动关系协调员测试题及答案
评论
0/150
提交评论