版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024年光伏发电安装合同本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1双方名称1.2法定代表人或授权代表1.3联系方式2.项目概述2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目类型3.合同标的及内容3.1发电设备3.2安装工程3.3配电设施3.4附属设施4.合同签订及生效4.1签订日期4.2生效日期4.3合同期限5.发电设备供应5.1设备品牌及型号5.2设备数量5.3设备质量保证5.4交货时间及地点6.安装工程实施6.1安装进度安排6.2安装质量控制6.3安装验收标准6.4施工安全及环保7.配电设施建设7.1配电设施类型7.2配电设施容量7.3配电设施建设标准7.4配电设施验收8.附属设施建设8.1附属设施类型8.2附属设施建设要求8.3附属设施验收9.发电运行管理9.1发电运行指标9.2运行维护责任9.3运行故障处理9.4运行数据监测10.发电收益分配10.1收益计算方法10.2分配比例10.3分配方式10.4分配时间11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构11.3争议解决费用12.违约责任12.1违约情形12.2违约责任承担12.3违约赔偿计算方法13.合同变更及终止13.1变更条件13.2变更程序13.3终止条件13.4终止程序14.其他约定14.1通知方式14.2合同附件14.3不可抗力14.4合同解释权14.5合同份数第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1双方名称(1)甲方:光伏发电有限公司(2)乙方:电力设备制造有限公司1.2法定代表人或授权代表(1)甲方法定代表人:(2)乙方法定代表人:1.3联系方式2.项目概述2.1项目名称光伏发电项目2.2项目地点省市区镇2.3项目规模100MW2.4项目类型地面光伏发电项目3.合同标的及内容3.1发电设备(1)品牌:品牌(2)型号:型号(3)数量:100套(4)质量保证:设备质保期5年3.2安装工程(1)安装内容:光伏组件安装、逆变器安装、支架安装等(2)安装标准:按照国家相关标准和行业规范执行3.3配电设施(1)配电设施类型:箱式变电站(2)配电设施容量:100MVA(3)配电设施建设标准:满足国家相关标准和行业规范3.4附属设施(1)附属设施类型:升压站、防雷接地等(2)附属设施建设要求:满足国家相关标准和行业规范4.合同签订及生效4.1签订日期:2024年3月1日4.2生效日期:合同签订后30日内4.3合同期限:10年5.发电设备供应5.1设备品牌及型号品牌,型号5.2设备数量100套5.3设备质量保证(1)设备质保期:5年(2)质保期内,乙方负责设备的维修和更换5.4交货时间及地点(1)交货时间:2024年5月1日前(2)交货地点:甲方指定地点6.安装工程实施6.1安装进度安排(1)安装前期准备:2024年5月1日至2024年5月10日(2)设备安装:2024年5月11日至2024年6月10日(3)调试及验收:2024年6月11日至2024年6月20日6.2安装质量控制(1)严格按照国家相关标准和行业规范执行(2)确保工程质量,符合设计要求6.3安装验收标准(1)设备安装到位,符合设计要求(2)设备运行正常,无故障6.4施工安全及环保(1)施工过程中,确保施工人员安全(2)遵守国家环保法规,减少施工污染8.配电设施建设8.1配电设施类型箱式变电站8.2配电设施容量100MVA8.3配电设施建设标准(2)符合《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》8.4配电设施验收(1)由甲方组织验收(2)验收合格后,由第三方检测机构出具检测报告9.附属设施建设9.1附属设施类型升压站、防雷接地等9.2附属设施建设要求(1)升压站设计符合《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》(2)防雷接地系统符合《建筑物防雷设计规范》9.3附属设施验收(1)由甲方组织验收(2)验收合格后,由第三方检测机构出具检测报告10.发电运行管理10.1发电运行指标(1)年发电量不低于预计值的90%(2)设备运行效率不低于95%10.2运行维护责任(1)甲方负责发电设备的运行维护(2)乙方负责光伏组件的运行维护10.3运行故障处理(1)发生故障时,双方应及时沟通(2)故障处理费用由责任方承担10.4运行数据监测(1)双方应建立运行数据监测系统(2)定期交换运行数据,确保数据真实准确11.发电收益分配11.1收益计算方法(1)根据实际发电量计算收益(2)扣除国家规定的电价补贴后,剩余收益按双方约定的比例分配11.2分配比例(1)甲方:60%(2)乙方:40%11.3分配方式(1)按月结算(2)通过银行转账方式进行支付11.4分配时间每月5日前结算上个月收益12.争议解决12.1争议解决方式(1)双方协商解决(2)协商不成,提交仲裁委员会仲裁12.2争议解决机构仲裁委员会12.3争议解决费用(1)仲裁费用由败诉方承担(2)双方另有约定的,从其约定13.违约责任13.1违约情形(1)一方未按合同约定履行义务(2)一方提供虚假信息或隐瞒重要事实13.2违约责任承担(1)违约方应承担违约责任,包括但不限于赔偿损失(2)违约方应支付违约金13.3违约赔偿计算方法(1)根据实际损失计算赔偿金额(2)违约金按合同金额的10%计算14.其他约定14.1通知方式(1)书面通知(2)通过快递或电子邮件发送14.2合同附件(1)项目可行性研究报告(2)设备采购合同(3)安装施工合同14.3不可抗力(1)因不可抗力导致合同无法履行的,双方互不承担责任(2)不可抗力事件发生后,双方应及时通知对方,并提供相关证明14.4合同解释权本合同解释权归甲方所有14.5合同份数本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方概念在本合同中,第三方指非甲乙双方的第三方机构或个人,包括但不限于中介方、监理方、检测机构、咨询顾问等。15.2第三方介入目的第三方介入旨在确保合同履行过程中的公正性、专业性,提高工程质量、安全及效率。15.3第三方选择及委托15.3.1第三方选择甲乙双方可共同协商确定第三方,或由一方推荐,另一方同意后确定。15.3.2委托确定第三方后,甲乙双方应签订委托协议,明确委托内容、期限、费用及权利义务。15.4第三方责任15.4.1责任范围第三方应在其委托范围内履行职责,对因其工作失误或疏忽导致的问题承担责任。15.4.2责任限额15.4.2.1第三方责任限额第三方责任限额根据委托协议约定,但不得低于合同总金额的10%。15.4.2.2限额计算(1)根据委托协议约定的责任范围和费用;(2)乘以合同总金额的10%。15.5第三方与其他各方的关系15.5.1第三方与甲方的关系第三方应服从甲方管理,遵守甲方相关规定,确保合同履行。15.5.2第三方与乙方的关系第三方应服从乙方管理,遵守乙方相关规定,确保合同履行。15.5.3第三方与其他各方的关系第三方与其他各方(包括甲乙双方)应保持沟通,共同确保合同履行。16.增加条款及说明16.1增加条款(1)委托协议条款:明确第三方介入的目的、范围、期限、费用及权利义务。(2)第三方责任条款:明确第三方责任范围、责任限额及违约责任。(3)沟通协调条款:明确甲乙双方与第三方之间的沟通协调机制。16.2说明增加条款的目的是为了明确第三方介入后的责任划分和权利义务,确保合同履行过程中各方权益得到保障。17.第三方责任追究17.1违约责任追究若第三方在履行职责过程中出现违约行为,甲乙双方可依据委托协议和合同条款追究其违约责任。17.2损害赔偿若第三方因其工作失误或疏忽导致甲乙双方或合同项目遭受损失,第三方应承担相应的损害赔偿责任。17.3争议解决若甲乙双方与第三方在责任追究或损害赔偿问题上发生争议,可按照第12.1节“争议解决方式”的规定处理。18.合同变更及终止18.1合同变更若因第三方介入导致合同需要变更,甲乙双方应协商一致,签订合同变更协议。18.2合同终止若第三方介入导致合同无法履行,甲乙双方可协商一致,终止合同,并按照合同约定处理相关事宜。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.项目可行性研究报告详细要求:包括项目背景、市场分析、技术方案、经济效益分析、风险评估等。说明:可行性研究报告是项目决策的重要依据,需由专业机构出具。2.设备采购合同详细要求:包括设备名称、规格、数量、质量标准、价格、交货时间、付款方式等。说明:设备采购合同是设备供应的重要依据,需确保设备质量及按时交付。3.安装施工合同详细要求:包括施工范围、工期、质量标准、安全措施、验收标准、付款方式等。说明:安装施工合同是工程实施的重要依据,需确保工程按时、按质完成。4.委托协议详细要求:包括委托内容、期限、费用、权利义务、违约责任等。说明:委托协议是明确第三方介入后责任划分和权利义务的重要文件。5.第三方责任限额协议详细要求:包括责任限额、计算方法、适用范围、违约责任等。说明:第三方责任限额协议是明确第三方责任范围和责任限额的重要文件。6.运行维护协议详细要求:包括运行维护范围、质量标准、服务内容、费用、违约责任等。说明:运行维护协议是明确甲乙双方在运行维护阶段权利义务的重要文件。7.争议解决协议详细要求:包括争议解决方式、机构、程序、费用等。说明:争议解决协议是明确争议解决机制的重要文件。8.合同变更协议详细要求:包括变更内容、原因、程序、生效日期等。说明:合同变更协议是明确合同变更内容的重要文件。9.合同终止协议详细要求:包括终止原因、程序、责任划分、善后处理等。说明:合同终止协议是明确合同终止后各方责任的重要文件。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为设备供应方未按约定时间交付设备施工单位未按约定时间完成工程甲方未按约定时间支付款项乙方未按约定时间提供相关资料第三方未按约定履行职责2.责任认定标准违约行为发生后,由违约方承担违约责任。违约责任认定标准如下:(1)违约方应赔偿守约方因此遭受的直接损失。(2)违约方应支付违约金,违约金按合同金额的10%计算。(3)违约方应承担因此产生的其他费用。3.示例说明若设备供应方未按约定时间交付设备,导致工程延期,违约方应赔偿守约方因此遭受的工期延误损失,并支付违约金。全文完。2024年光伏发电安装合同1本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1发包方信息1.2承包方信息2.项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目类型3.项目进度安排3.1项目开工日期3.2项目竣工日期3.3阶段性验收时间4.质量要求4.1设备质量4.2工程质量4.3安全质量5.工程造价5.1设备费用5.2工程费用5.3其他费用6.支付方式6.1预付款6.2进度款6.3验收款6.4保修金7.保修期及保修内容7.1保修期限7.2保修范围7.3保修责任8.违约责任8.1违约情形8.2违约责任8.3违约赔偿9.争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决机构9.3争议解决费用10.合同生效及终止10.1合同生效条件10.2合同生效日期10.3合同终止条件10.4合同终止日期11.合同附件11.1设计文件11.2投资估算11.3工程量清单11.4其他附件12.其他约定12.1合同变更12.2通知与送达12.3合同解除12.4合同解释13.合同签署13.1签署日期13.2签署地点13.3签署人员14.合同附件清单第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1发包方信息1.1.1发包方名称:_________1.1.2发包方地址:_________1.1.3发包方联系人:_________1.1.4发包方联系电话:_________1.2承包方信息1.2.1承包方名称:_________1.2.2承包方地址:_________1.2.3承包方联系人:_________1.2.4承包方联系电话:_________2.项目概况2.1项目名称:2024年光伏发电安装项目2.2项目地点:_________2.3项目规模:_________兆瓦2.4项目类型:地面光伏发电站3.项目进度安排3.1项目开工日期:____年____月____日3.2项目竣工日期:____年____月____日3.3阶段性验收时间:3.3.1设计文件审查完成时间:____年____月____日3.3.2施工图审查完成时间:____年____月____日3.3.3验收合格时间:____年____月____日4.质量要求4.1设备质量:4.1.1设备品牌:_________4.1.2设备型号:_________4.1.3设备质量标准:符合国家标准或行业规定4.2工程质量:4.2.1施工质量:按照国家标准《光伏发电站施工及验收规范》执行4.2.2工程质量标准:合格4.3安全质量:4.3.1安全生产:按照《安全生产法》及相关法规执行4.3.2安全措施:制定详细的安全措施方案,确保施工安全5.工程造价5.1设备费用:5.1.1设备购置费:_________万元5.1.2设备运输费:_________万元5.2工程费用:5.2.1工程施工费:_________万元5.2.2工程监理费:_________万元5.2.3其他费用:_________万元5.3其他费用:5.3.1招标代理费:_________万元5.3.2资金利息:_________万元6.支付方式6.1预付款:6.1.1预付款比例:合同总价的____%6.1.2预付款支付时间:合同签订后____个工作日内6.2进度款:6.2.1进度款支付比例:每月完成工程量的____%6.2.2进度款支付时间:每月____日6.3验收款:6.3.1验收款比例:合同总价的____%6.3.2验收款支付时间:验收合格后____个工作日内6.4保修金:6.4.1保修金比例:合同总价的____%6.4.2保修金支付时间:合同签订后____个工作日内7.保修期及保修内容7.1保修期限:7.1.1设备保修期:____年7.1.2工程保修期:____年7.2保修范围:7.2.1设备保修范围:设备本身的质量问题7.2.2工程保修范围:工程质量问题7.3保修责任:7.3.1承包方负责在保修期内免费维修、更换不合格的设备或工程部分7.3.2发包方负责在保修期内支付保修费用8.违约责任8.1违约情形8.1.1承包方未按合同约定的时间完成工程或提供设备8.1.2承包方提供的设备或工程不符合合同约定的质量标准8.1.3承包方未按合同约定进行保修或维修8.1.4发包方未按合同约定支付款项8.1.5双方约定的其他违约情形8.2违约责任8.2.1承包方违约,应向发包方支付违约金,违约金为合同总价的____%8.2.2承包方违约导致工程延误,每延误一日,应向发包方支付延误费用,延误费用为合同总价的____%÷工期天数8.2.3发包方违约,应向承包方支付违约金,违约金为合同总价的____%8.2.4发包方违约导致工程延误,每延误一日,应向承包方支付延误费用,延误费用为合同总价的____%÷工期天数8.2.5双方约定的其他违约责任8.3违约赔偿8.3.1承包方违约,应赔偿发包方因此遭受的直接经济损失8.3.2发包方违约,应赔偿承包方因此遭受的直接经济损失8.3.3双方约定的其他赔偿事项9.争议解决9.1争议解决方式9.1.1双方应友好协商解决合同争议9.1.2协商不成的,可向合同签订地人民法院提起诉讼9.2争议解决机构9.2.1若双方协商不成,可提交合同签订地仲裁委员会仲裁9.3争议解决费用9.3.1仲裁费用由败诉方承担9.3.2诉讼费用由败诉方承担10.合同生效及终止10.1合同生效条件10.1.1双方签署合同10.1.2发包方支付预付款10.2合同生效日期10.2.1合同自双方签署之日起生效10.3合同终止条件10.3.1合同约定的工程竣工日期10.3.2双方协商一致解除合同10.3.3法律法规规定的其他合同终止条件10.4合同终止日期10.4.1合同终止日期为工程竣工日期或双方协商一致的解除日期11.合同附件11.1设计文件11.1.1光伏发电站设计图纸11.1.2设备清单11.1.3施工方案11.2投资估算11.2.1设备购置费用估算11.2.2工程施工费用估算11.2.3其他费用估算11.3工程量清单11.3.1设备工程量清单11.3.2工程量清单11.4其他附件11.4.1双方签署的合同附件11.4.2相关法律法规11.4.3双方约定的其他附件12.其他约定12.1合同变更12.1.1合同变更需双方书面同意12.1.2合同变更不影响原合同的有效性12.2通知与送达12.2.1通知应以书面形式发送至对方指定地址12.2.2送达日期以对方签收日期为准12.3合同解除12.3.1双方协商一致可解除合同12.3.2因不可抗力导致合同无法履行,可解除合同12.4合同解释12.4.1合同条款的争议,应按照合同条款的文义进行解释12.4.2若合同条款文义不清,应按照合同的目的进行解释13.合同签署13.1签署日期13.1.1合同签署日期为____年____月____日13.2签署地点13.2.1合同签署地点为_________13.3签署人员13.3.1发包方代表:_________13.3.2承包方代表:_________14.合同附件清单14.1附件1:光伏发电站设计图纸14.2附件2:设备清单14.3附件3:施工方案14.4附件4:投资估算14.5附件5:工程量清单14.6附件6:双方签署的合同附件14.7附件7:相关法律法规14.8附件8:其他附件第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方概念15.1.1本合同中的第三方指非合同双方的其他自然人、法人或其他组织,包括但不限于监理方、设计方、施工方、材料供应商、检测机构等。15.2第三方介入方式15.2.1第三方介入合同应经甲乙双方书面同意,并由第三方签署书面协议。15.3第三方责任15.3.1第三方在合同履行过程中,应遵守国家法律法规、行业规范和合同约定,承担相应的责任。15.4第三方权利15.4.1第三方有权根据合同约定和实际履行情况,提出意见和建议。15.5第三方与其他各方的划分15.5.1第三方与甲乙双方的权利义务关系由双方与第三方签订的协议约定。15.6第三方责任限额15.6.1第三方责任限额由甲乙双方与第三方在协议中约定,具体如下:15.6.1.1第三方对甲乙双方的责任限额为合同总价的____%。15.6.1.2第三方对甲乙双方的责任限额以实际损失为限,但不超过责任限额。15.6.1.3第三方责任限额的承担方式由甲乙双方与第三方在协议中约定。16.第三方介入时的额外条款16.1第三方介入后,甲乙双方应确保第三方具备履行合同的能力和条件。16.2第三方介入后,甲乙双方应与第三方保持良好沟通,确保合同履行顺畅。16.3第三方介入后,甲乙双方应监督第三方按照合同约定履行义务。16.4第三方介入后,甲乙双方应共同承担第三方因履行合同而产生的风险。16.5第三方介入后,甲乙双方应按照合同约定支付第三方费用。17.第三方介入时的说明17.1第三方介入不影响本合同的效力。17.2第三方介入后,甲乙双方应继续履行本合同约定的义务。17.3第三方介入后,甲乙双方应共同确保合同目的的实现。17.4第三方介入后,甲乙双方应按照本合同和第三方协议的约定,处理合同履行过程中出现的问题。17.5第三方介入后,甲乙双方应共同维护合同的合法权益。18.第三方责任界定18.1第三方在合同履行过程中,因自身原因导致合同无法履行或履行不符合约定,应承担相应的责任。18.2第三方在合同履行过程中,因不可抗力导致合同无法履行,可免除责任。18.3第三方责任界定以法律法规、行业规范和合同约定为准。18.4第三方责任界定由甲乙双方与第三方协商解决,协商不成的,可依法向人民法院提起诉讼。18.5第三方责任界定不影响甲乙双方根据本合同享有的权利和承担的义务。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.设计文件详细要求:包含光伏发电站的设计图纸、设备清单、施工方案等,需符合国家标准和行业规范。说明:设计文件是项目实施的基础,需确保设计合理、安全、经济。2.投资估算详细要求:包括设备购置费用、工程施工费用、其他费用等,需详细列出各项费用及估算依据。说明:投资估算用于项目决策和资金筹措,需保证估算的准确性。3.工程量清单详细要求:列出各项工程量及单位价格,需与设计文件和施工图纸相符。说明:工程量清单是工程结算的依据,需确保清单的准确性。4.合同附件详细要求:包括甲乙双方签署的合同附件,如补充协议、变更协议等。说明:合同附件是对合同内容的具体补充和说明,需确保附件的合法性和有效性。5.相关法律法规详细要求:包括《安全生产法》、《合同法》等与合同履行相关的法律法规。说明:相关法律法规是合同履行的重要依据,需确保遵守相关法律法规。6.其他附件详细要求:包括双方约定的其他附件,如资质证明、验收报告等。说明:其他附件是对合同履行的补充说明,需确保附件的合法性和有效性。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为违约行为一:承包方未按合同约定的时间完成工程或提供设备。责任认定标准:承包方应承担违约责任,支付违约金,并赔偿发包方因此遭受的直接经济损失。示例说明:承包方未按合同约定的时间完成工程,导致工期延误,发包方遭受经济损失,承包方需支付违约金及赔偿损失。违约行为二:承包方提供的设备或工程不符合合同约定的质量标准。责任认定标准:承包方应承担违约责任,进行整改,直至满足合同约定的质量标准,并赔偿发包方因此遭受的直接经济损失。示例说明:承包方提供的设备存在质量问题,导致设备无法正常使用,承包方需进行整改并赔偿损失。违约行为三:发包方未按合同约定支付款项。责任认定标准:发包方应承担违约责任,支付违约金,并赔偿承包方因此遭受的直接经济损失。示例说明:发包方未按合同约定支付进度款,导致承包方资金周转困难,发包方需支付违约金及赔偿损失。违约行为四:双方约定的其他违约行为。责任认定标准:根据双方约定的违约行为及责任认定标准执行。示例说明:双方在合同中约定,若一方违反保密条款,应支付违约金并承担法律责任。全文完。2024年光伏发电安装合同2本合同目录一览1.合同双方信息1.1双方名称1.2法定代表人/负责人1.3联系方式1.4注册地址1.5邮编2.项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目类型2.5项目用途3.合同标的3.1发电设备3.2安装工程3.3配电设施3.4质保期4.合同价格4.1设备采购价格4.2安装工程费用4.3配电设施费用4.4其他费用4.5总价4.6付款方式5.交货与安装5.1交货时间5.2交货地点5.3安装时间5.4安装地点5.5安装质量要求6.质量保证6.1设备质量保证6.2安装质量保证6.3质量检验7.运行维护7.1运行管理7.2维护责任7.3运行数据监测8.发电收益8.1发电收益分配8.2电费结算8.3电价调整9.保险责任9.1设备保险9.2安装工程保险9.3运行维护保险10.违约责任10.1违约情形10.2违约责任10.3违约赔偿11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构12.合同生效12.1生效条件12.2生效日期13.合同解除13.1解除条件13.2解除程序14.其他约定14.1通知方式14.2附件14.3合同份数14.4合同附件第一部分:合同如下:1.合同双方信息1.1双方名称甲方:_______有限公司乙方:_______科技有限公司1.2法定代表人/负责人甲方:乙方:1.3联系方式1.4注册地址甲方:_______省_______市_______区_______街道_______号乙方:_______省_______市_______区_______街道_______号1.5邮编甲方:_______乙方:_______2.项目概况2.1项目名称2024年_______光伏发电项目2.2项目地点_______省_______市_______区_______街道_______号2.3项目规模100千瓦2.4项目类型分布式光伏发电项目2.5项目用途自用发电及电网并网3.合同标的3.1发电设备逆变器、光伏组件、支架、电缆等光伏发电设备3.2安装工程光伏发电设备的安装及调试3.3配电设施配电箱、电缆、计量表等配电设施3.4质保期设备质保期为2年,安装工程质保期为1年4.合同价格4.1设备采购价格设备总价为人民币_______元整4.2安装工程费用安装工程费用为人民币_______元整4.3配电设施费用配电设施费用为人民币_______元整4.4其他费用运输费、税费等4.5总价本合同总价为人民币_______元整4.6付款方式甲方在合同签订后_______个工作日内支付合同总价的_______%,剩余款项在设备到货并安装调试完成后支付_______%5.交货与安装5.1交货时间甲方应在合同签订后_______个工作日内将设备送达乙方指定地点5.2交货地点_______省_______市_______区_______街道_______号5.3安装时间乙方应在收到设备后_______个工作日内完成安装调试5.4安装地点同交货地点5.5安装质量要求安装质量符合国家相关标准和规定,确保设备正常运行6.质量保证6.1设备质量保证乙方保证提供的设备符合国家标准和合同约定,如因设备质量问题导致故障,乙方应承担相应的维修和更换责任6.2安装质量保证乙方保证安装工程质量符合国家标准和合同约定,如因安装质量问题导致故障,乙方应承担相应的维修和更换责任6.3质量检验双方应在设备到货和安装完成后进行质量检验,检验不合格的设备或工程应予以更换或修复8.发电收益8.1发电收益分配发电收益按照甲方实际发电量和电网电价计算,双方各占50%的收益权8.2电费结算电费结算周期为每月一次,甲方在每月前五日内向乙方支付上月发电收益8.3电价调整电价按国家规定执行,如国家电价政策调整,双方按调整后的电价结算9.保险责任9.1设备保险双方应各自投保设备保险,保险金额不低于设备购置价的120%9.2安装工程保险乙方应投保安装工程保险,保险金额不低于安装工程合同价的120%9.3运行维护保险甲方应投保运行维护保险,保险金额不低于设备购置价的120%10.违约责任10.1违约情形1)甲方未按约定支付设备采购款或安装工程款;2)乙方未按约定时间交货或安装;3)一方未履行合同约定的质量保证责任;4)一方未履行合同约定的其他义务;10.2违约责任违约方应向守约方支付合同总价_______%的违约金;10.3违约赔偿因违约造成对方损失的,违约方应承担相应的赔偿责任11.争议解决11.1争议解决方式双方发生争议,应友好协商解决;协商不成的,提交_______仲裁委员会仲裁11.2争议解决机构争议解决机构为_______仲裁委员会12.合同生效12.1生效条件本合同经双方签字盖章后生效12.2生效日期本合同自_______年_______月_______日起生效13.合同解除13.1解除条件1)一方违约,经另一方通知后_______日内未履行合同约定的;2)不可抗力导致合同无法履行;3)双方协商一致解除合同;13.2解除程序解除合同应书面通知对方,并办理合同解除手续14.其他约定14.1通知方式除非另有约定,所有通知应以书面形式通过双方约定的联系方式送达14.2附件1)项目可行性研究报告2)设备清单及参数3)安装工程图纸4)合同签订日期的证明文件14.3合同份数本合同一式_______份,双方各执_______份,具有同等法律效力第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义本合同所指第三方包括但不限于监理单位、检测机构、设计单位、设备供应商、安装单位、运维单位等。15.2第三方介入方式第三方介入本合同项下业务,应经甲乙双方书面同意,并签订相应的合作协议。15.3第三方责任15.3.1第三方在履行本合同时,应遵守国家相关法律法规及行业标准。15.3.2第三方应确保其提供的服务符合合同约定,并对因自身原因造成的损失承担赔偿责任。15.4第三方权利15.4.1第三方有权根据合同约定收取服务费用。15.4.2第三方有权要求甲方或乙方提供必要的工作条件和资料。15.5第三方费用15.5.1第三方费用包括但不限于检测费、监理费、设计费、安装费、运维费等。15.5.2第三方费用由甲方或乙方承担,具体费用由双方在合作协议中约定。15.6第三方变更15.6.1甲乙双方同意变更第三方时,应提前_______个工作日书面通知对方,并经对方同意后方可变更。15.6.2第三方变更后,原第三方协议终止,新第三方协议自变更通知之日起生效。16.第三方介入后的合同履行16.1合同履行主体第三方介入后,合同履行主体为甲方、乙方和第三方,各方应按照合同约定履行各自的权利和义务。16.2合同变更16.2.1合同履行过程中,如需变更合同内容,应经甲乙双方和第三方协商一致,并签订补充协议。16.2.2补充协议与本合同具有同等法律效力。16.3合同解除16.3.1合同履行过程中,如遇不可抗力或其他原因导致合同无法履行,各方应协商一致解除合同。16.3.2合同解除后,各方应按照合同约定承担相应的责任。17.第三方责任限额17.1第三方责任限额17.1.1第三方在履行本合同时,其责任限额由双方在合作协议中约定。17.1.2如第三方责任超过约定限额,超出部分由甲方和乙方按比例承担。17.2责任限额的调整17.2.1如遇国家法律法规、行业标准等政策调整,导致第三方责任限额发生变化的,双方应协商一致调整责任限额。17.2.2责任限额调整后,原合作协议终止,新合作协议自调整通知之日起生效。18.第三方
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 《专题报告的写作》课件
- 金融行业就是在做
- 2024年机关单位文印承包合同3篇
- 框架协议的流程
- 法院申请增加被告的申请书
- 2025年新疆货运从业资格试题题库及答案
- 2025年大庆货运从业资格证网上考试答案
- 2025年道路货运资格考试题
- 2025年芜湖货运从业资格证好考吗
- 2024年版房产销售总监劳动协议版B版
- 达芬奇《最后的晚餐》课件
- 二次函数大单元整体设计课件 【大单元教学】 学情分析指导 九年级数学北师大版下册
- 银行消费者权益保护工作报告范文(通用3篇)
- 肿瘤管理中心规章制度范本
- 幼儿园故事课件:《下雪了》
- 高速公路景观及绿化设计指南
- 农机标准化作业技术要求
- 自控系统调试方案
- 考古学单元6(秦汉考古:秦汉城市)课件
- 全过程工程咨询服务方案
- 人教版小学六年级上册数学课本所有操作题
评论
0/150
提交评论