




版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度装配式装修泥工工程劳务分包合同[15]本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方地址1.3合同双方联系方式1.4合同双方法定代表人1.5合同双方授权代表2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程类型2.5工程合同金额2.6工程合同工期3.劳务分包内容3.1分包范围3.2分包工作内容3.3分包工作标准3.4分包工作进度4.劳务分包价款4.1分包价款总额4.2分包价款支付方式4.3分包价款支付节点4.4分包价款调整机制5.工程质量与验收5.1工程质量要求5.2工程验收标准5.3工程验收程序5.4工程验收资料6.工程进度与工期6.1工程进度计划6.2工程工期安排6.3工程进度调整6.4工程工期延误责任7.安全生产与文明施工7.1安全生产责任7.2安全生产措施7.3文明施工要求7.4安全生产事故处理8.保密与知识产权8.1保密义务8.2知识产权归属8.3侵权责任9.合同变更与解除9.1合同变更条件9.2合同解除条件9.3合同变更与解除程序9.4合同变更与解除后的处理10.违约责任10.1违约情形10.2违约责任承担10.3违约赔偿11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构11.3争议解决程序12.合同生效与终止12.1合同生效条件12.2合同终止条件12.3合同终止程序13.其他约定13.1其他约定事项13.2其他约定事项解释14.合同附件第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1合同双方名称甲方:房地产开发有限公司乙方:建筑劳务有限公司1.2合同双方地址甲方地址:省市区路号乙方地址:省市区路号1.3合同双方联系方式1.4合同双方法定代表人甲方法定代表人:乙方法定代表人:1.5合同双方授权代表甲方授权代表:乙方授权代表:赵六2.工程概况2.1工程名称住宅小区装配式装修泥工工程2.2工程地点省市区住宅小区2.3工程规模总面积:10000平方米2.4工程类型住宅小区装配式装修泥工工程2.5工程合同金额人民币壹佰万元整(¥1000000.00)2.6工程合同工期自2024年3月1日至2024年9月30日3.劳务分包内容3.1分包范围包括但不限于泥工施工、水电安装、瓷砖铺设、油漆涂装等。3.2分包工作内容具体工作内容详见附件一《劳务分包工程量清单》。3.3分包工作标准按照国家相关施工规范和质量标准执行。3.4分包工作进度详见附件二《劳务分包工程进度计划》。4.劳务分包价款4.1分包价款总额人民币壹佰万元整(¥1000000.00)4.2分包价款支付方式1)合同签订后支付合同价款的20%作为预付款;2)工程进度达到50%时支付合同价款的30%;3)工程进度达到80%时支付合同价款的30%;4)工程竣工验收合格后支付合同价款的20%。4.3分包价款支付节点具体支付节点详见附件三《劳务分包价款支付计划》。4.4分包价款调整机制如遇材料价格波动、政策调整等不可抗力因素导致成本增加,双方协商一致后可调整分包价款。5.工程质量与验收5.1工程质量要求按照国家相关施工规范和质量标准执行,确保工程质量达到优良。5.2工程验收标准详见附件四《劳务分包工程验收标准》。5.3工程验收程序1)乙方在工程完工后,按照验收标准进行自检;2)甲方在接到乙方验收通知后,组织相关人员对工程进行验收;3)验收合格后,双方签署验收报告。5.4工程验收资料详见附件五《劳务分包工程验收资料清单》。6.工程进度与工期6.1工程进度计划详见附件二《劳务分包工程进度计划》。6.2工程工期安排自2024年3月1日至2024年9月30日。6.3工程进度调整如遇特殊情况导致工程进度延误,双方应协商一致调整工期。6.4工程工期延误责任因乙方原因导致工程进度延误,乙方应承担相应责任,并支付违约金。8.安全生产与文明施工8.1安全生产责任乙方负责施工现场的安全生产管理,确保施工安全,防止事故发生。8.2安全生产措施1)制定安全生产规章制度,确保施工人员遵守;2)配备必要的安全防护设施和应急救援设备;3)对施工人员进行安全教育和培训。8.3文明施工要求1)保持施工现场整洁有序;2)遵守施工现场环保规定;3)确保施工噪音、粉尘等污染降至最低。8.4安全生产事故处理发生安全生产事故时,乙方应立即上报甲方,并按照相关规定进行处理。9.保密与知识产权9.1保密义务双方对本合同内容及其相关资料负有保密义务,未经对方同意,不得向任何第三方泄露。9.2知识产权归属合同履行过程中产生的知识产权归乙方所有,甲方获得在合同约定范围内使用该等知识产权的权利。9.3侵权责任如因乙方原因造成甲方知识产权被侵权,乙方应承担相应法律责任,并赔偿甲方损失。10.合同变更与解除10.1合同变更条件1)因不可抗力导致合同无法继续履行;2)双方协商一致;3)法律法规变更导致合同无法继续履行。10.2合同解除条件1)一方违约导致合同无法继续履行;2)因不可抗力导致合同无法继续履行;3)双方协商一致。10.3合同变更与解除程序1)提出变更或解除合同的一方应书面通知对方;2)双方应在接到通知后30日内书面回复;3)经双方协商一致后,签订变更或解除合同协议。10.4合同变更与解除后的处理2)合同解除后,双方应按照协议处理已支付和未支付的款项;3)合同解除后,双方应按照法律法规办理相关手续。11.违约责任11.1违约情形1)一方未按约定履行合同义务;2)一方未按约定支付款项;3)一方未按约定完成工作。11.2违约责任承担违约方应承担相应的违约责任,包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。11.3违约赔偿违约赔偿金额由双方协商确定,或由法院依法判决。12.争议解决12.1争议解决方式双方应友好协商解决合同争议。12.2争议解决机构如协商不成,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。12.3争议解决程序1)提交争议书面材料;2)法院受理并立案;3)法院审理并作出判决。13.合同生效与终止13.1合同生效条件双方在合同上签字盖章后,合同生效。13.2合同终止条件1)合同约定的工期届满;2)合同解除;3)合同约定的其他终止条件。13.3合同终止程序1)终止合同的一方应书面通知对方;2)双方应在接到通知后30日内办理合同终止手续。14.其他约定14.1其他约定事项本合同未尽事宜,双方可另行签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。14.2其他约定事项解释本合同及补充协议的解释权归甲方所有。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方概念在本合同中,第三方是指除甲乙双方之外的任何个人、法人或其他组织,包括但不限于监理单位、审计机构、检测机构、设计单位、施工图审查机构等。15.2第三方介入目的第三方介入的目的是为了保证合同的履行,提高工程质量,确保工程进度,以及维护甲乙双方的合法权益。16.第三方介入的引入16.1引入条件1)合同履行过程中,需要第三方提供专业服务或鉴定;2)合同履行过程中,出现争议,需要第三方进行调解或仲裁;3)法律法规要求必须引入第三方介入的情况。17.第三方责任限额17.1责任限额定义第三方责任限额是指第三方在履行合同过程中因自身原因造成损失时,甲乙双方同意的第三方应承担的最高赔偿责任。17.2责任限额的确定第三方责任限额应在合同中明确约定,由甲乙双方根据工程规模、风险程度等因素协商确定。17.3责任限额的调整在合同履行期间,如遇特殊情况导致责任限额不足以覆盖潜在风险,甲乙双方可协商调整责任限额。18.第三方责权利18.1第三方权利1)根据合同约定,第三方有权获得报酬;2)第三方有权要求甲乙双方提供必要的资料和条件;3)第三方有权对工程进行监督检查。18.2第三方义务1)第三方应按照合同约定履行职责;2)第三方应保守甲乙双方的商业秘密;3)第三方应承担因自身原因造成的损失。19.第三方与其他各方的划分19.1责任划分1)甲乙双方对工程项目的整体责任由双方共同承担;2)第三方对自身职责范围内的责任承担单独责任;3)第三方在履行职责过程中,对甲乙双方造成损失的,由第三方承担相应责任。19.2费用承担1)第三方提供的服务费用由甲乙双方按照合同约定支付;2)第三方在履行职责过程中产生的合理费用,由甲乙双方按比例承担;3)第三方因自身原因造成损失,由第三方承担全部费用。20.第三方介入的具体条款20.1第三方选择甲乙双方共同选择第三方,并签订相应的合作协议。20.2第三方介入时间第三方介入时间应在合同约定的时间范围内,且不影响工程进度。20.3第三方介入程序1)甲乙双方将第三方介入事宜通知对方;2)第三方按照合同约定履行职责;3)甲乙双方对第三方的服务进行监督和评价。21.第三方介入的终止21.1终止条件1)合同约定的工期届满;2)合同解除;3)第三方完成合同约定的全部工作。21.2终止程序1)甲乙双方共同决定终止第三方介入;2)第三方按照协议规定办理相关手续;22.特别条款22.1第三方介入的保密义务第三方在介入过程中,对甲乙双方的商业秘密负有保密义务。22.2第三方介入的争议解决第三方介入过程中产生的争议,按照本合同第12条“争议解决”条款执行。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:《劳务分包工程量清单》详细要求:清单应包括所有分包工程项目的名称、规格、数量、单价、总价等信息,并附有工程量计算依据。说明:此清单作为分包合同的重要附件,用于明确分包工程的具体内容和价格。2.附件二:《劳务分包工程进度计划》详细要求:计划应详细列出每个分包工程项目的施工时间安排,包括开始时间、结束时间、关键节点等。说明:此计划用于指导分包工程的施工进度,确保工程按期完成。3.附件三:《劳务分包价款支付计划》详细要求:计划应明确每笔付款的具体金额、时间节点和支付方式。说明:此计划用于规范分包价款的支付流程,保障双方的权益。4.附件四:《劳务分包工程验收标准》详细要求:标准应详细列出每个分包工程项目的质量要求、验收程序和验收标准。说明:此标准用于确保分包工程的质量符合约定要求。5.附件五:《劳务分包工程验收资料清单》详细要求:清单应列出所有验收所需的资料,包括施工图纸、检验报告、验收记录等。说明:此清单用于确保验收过程中资料的完整性和规范性。6.附件六:《安全生产规章制度》详细要求:制度应明确安全生产的责任、措施、奖惩等。说明:此制度用于指导施工现场的安全生产管理。7.附件七:《文明施工要求》详细要求:要求应明确施工现场的环境保护、噪音控制、卫生管理等。说明:此要求用于规范施工现场的文明施工行为。8.附件八:《第三方合作协议》详细要求:协议应明确第三方的职责、权利、义务、费用等。说明:此协议用于规范第三方介入的具体事宜。9.附件九:《争议解决协议》详细要求:协议应明确争议解决的方式、机构、程序等。说明:此协议用于规范合同履行过程中争议的解决途径。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:乙方未按约定时间完成分包工程。责任认定标准:乙方应承担合同约定的违约金,并赔偿甲方因工期延误造成的损失。示例:若合同约定工期为6个月,乙方实际完成时间为8个月,则乙方应支付违约金,并赔偿甲方因工期延误造成的损失。2.违约行为:乙方施工过程中出现重大安全事故。责任认定标准:乙方应承担事故的全部责任,包括但不限于赔偿甲方损失、承担法律责任等。示例:若施工过程中发生重大安全事故,导致人员伤亡和财产损失,乙方应承担全部责任。3.违约行为:甲方未按约定支付分包价款。责任认定标准:甲方应支付乙方违约金,并承担乙方因付款延误造成的损失。示例:若甲方未按约定时间支付分包价款,则甲方应支付违约金,并赔偿乙方因付款延误造成的损失。4.违约行为:第三方未按合同约定履行职责。责任认定标准:第三方应承担合同约定的违约责任,包括但不限于赔偿甲方损失、承担法律责任等。示例:若第三方未按合同约定进行工程验收,导致验收不合格,第三方应承担相应责任。5.违约行为:任何一方泄露合同内容或商业秘密。责任认定标准:泄露方应承担法律责任,并赔偿对方因泄露造成的损失。示例:若甲方泄露乙方商业秘密,甲方应承担法律责任,并赔偿乙方损失。全文完。2024年度装配式装修泥工工程劳务分包合同[15]1本合同目录一览1.合同签订依据与目的2.分包工程概况3.分包工程范围与质量标准4.工程进度与工期5.工程款支付方式与进度6.材料供应与验收7.人员配置与培训8.施工安全管理与环境保护9.争议解决与违约责任10.合同生效、变更与终止11.合同附件12.合同签署与生效日期13.合同解释权与法律适用14.其他约定事项第一部分:合同如下:第一条合同签订依据与目的1.1本合同依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规制定。1.2本合同旨在明确双方在2024年度装配式装修泥工工程劳务分包中的权利、义务和责任,确保工程顺利进行。第二条分包工程概况2.1分包工程名称:2024年度装配式装修泥工工程2.2分包工程地点:[具体地址]2.3分包工程规模:[具体工程量]2.4分包工程内容:包括但不限于墙体抹灰、地面找平、水电安装等装配式装修泥工工程。第三条分包工程范围与质量标准3.1分包工程范围:本合同约定的装配式装修泥工工程全部内容。3.2质量标准:按照国家及行业相关标准执行,确保工程质量达到优良等级。第四条工程进度与工期4.1工程进度:根据工程实际情况,分阶段完成。4.2工期:自合同生效之日起[具体工期],按工程进度计划执行。第五条工程款支付方式与进度5.1工程款支付方式:分阶段支付,具体支付进度如下:5.1.1预付款:合同签订后[预付款比例]日内支付;5.1.2进度款:按工程进度支付,每月支付一次;5.1.3结算款:工程竣工验收合格后支付;5.1.4保修金:工程竣工验收合格后[保修金比例]日内支付。5.2工程款支付比例:根据工程进度和质量情况,具体比例由双方协商确定。第六条材料供应与验收6.1材料供应:由分包方负责材料采购及供应,确保材料质量符合要求。6.2材料验收:分包方应在材料进场后[验收期限]内完成验收,验收不合格的材料不得使用。第七条人员配置与培训7.1人员配置:分包方应按工程需要配备足够的技术人员和施工人员,确保工程顺利进行。7.2培训:分包方应对施工人员进行技术培训和安全教育,提高施工质量和安全意识。第八条施工安全管理与环境保护8.1施工安全:分包方应严格遵守国家有关安全生产的法律、法规和标准,确保施工现场的安全。8.2安全措施:分包方应制定详细的安全措施,包括但不限于施工人员的安全防护、机械设备的安全操作、施工现场的安全管理。8.3环境保护:分包方应采取有效措施保护施工现场的环境,减少对周边环境的影响,包括噪音、粉尘、废水等污染物的控制。8.4事故处理:发生安全事故时,分包方应立即采取应急措施,并按照相关规定及时上报,配合有关部门进行调查处理。第九条争议解决与违约责任9.1争议解决:本合同履行过程中发生的争议,应通过友好协商解决;协商不成的,提交[仲裁委员会]仲裁。9.2违约责任:任何一方违反本合同约定,应承担相应的违约责任,包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。9.3违约金的计算:违约金的计算方式根据违约行为的性质和程度确定,具体标准在合同附件中明确。第十条合同生效、变更与终止10.1合同生效:本合同自双方签字(或盖章)之日起生效。10.2合同变更:合同任何条款的变更,必须以书面形式经双方协商一致,并签字(或盖章)后生效。10.3.1合同约定的工期或工程内容完成;10.3.2双方协商一致解除合同;10.3.3因不可抗力导致合同无法履行;10.3.4其他法律规定的情形。第十一条合同附件11.1.1分包工程进度计划;11.1.2材料清单及质量标准;11.1.3人员配置及培训计划;11.1.4安全生产及环境保护措施;11.1.5争议解决机制。第十二条合同签署与生效日期12.1合同签署:本合同一式[份数]份,双方各执[份数]份,具有同等法律效力。12.2合同生效日期:[具体日期]。第十三条合同解释权与法律适用13.1合同解释:对本合同的解释权归[解释权归属方]所有。13.2法律适用:本合同适用中华人民共和国法律。第十四条其他约定事项14.1本合同未尽事宜,双方可另行协商补充。14.2本合同作为双方履行劳务分包关系的唯一依据,任何口头协议均视为无效。第二部分:第三方介入后的修正15.1第三方介入的定义15.1.1本合同所指的第三方,包括但不限于中介方、监理方、咨询方、检测方等,是指在本合同履行过程中,根据合同约定或法律法规要求,被授权或委托介入合同履行的第三方机构或个人。15.2第三方介入的范围与权限15.2.1第三方介入的范围包括但不限于工程质量监督、进度管理、费用控制、合同履行监督等。15.2.2第三方介入的权限包括但不限于:15.2.2.1对分包工程的质量、进度、安全等进行监督检查;15.2.2.2对分包工程的材料、设备、工艺等进行验收;15.2.2.3对分包工程的费用进行审核;15.2.2.4对分包工程的合同履行情况进行监督。15.3第三方介入的程序15.3.1第三方的介入应当经过甲乙双方同意,并由书面形式确定。15.3.2第三方介入后,应向甲乙双方提交工作计划、工作目标和监督报告。15.4第三方责任限额15.4.1第三方在履行本合同过程中,因其自身过错导致分包工程出现质量问题或安全事故,应承担相应的法律责任。15.4.2第三方的责任限额由甲乙双方在合同中约定,并在第三方介入协议中明确。15.5第三方与其他各方的责任划分15.5.1第三方对分包工程的质量、进度、安全等承担监督责任,但不直接参与分包工程的施工和管理。15.5.2分包工程的施工和管理责任仍由乙方承担,乙方应确保分包工程的施工符合合同约定和相关规定。15.5.3第三方对分包工程的费用控制、进度管理等提供专业意见,但不直接参与费用支付和进度安排。15.6第三方介入的费用15.6.1第三方介入的费用由甲乙双方协商确定,并在合同中约定。15.6.2第三方介入的费用包括但不限于服务费、咨询费、检测费等。15.7第三方介入的变更与解除15.7.1第三方介入的变更或解除,需经甲乙双方书面同意。15.7.2第三方介入的变更或解除,不影响本合同其他条款的效力。15.8第三方介入的争议解决15.8.1第三方介入过程中发生的争议,应通过协商解决。15.8.2协商不成的,提交[仲裁委员会]仲裁。15.9第三方介入的记录与报告15.9.1第三方应在介入过程中做好记录,并及时向甲乙双方提交工作报告。15.9.2.1工作进度;15.9.2.2工作成果;15.9.2.3发现的问题及建议;15.9.2.4费用使用情况。15.10第三方介入的保密义务15.10.1第三方在介入过程中,对知悉的甲乙双方商业秘密和工程信息负有保密义务,不得泄露给任何第三方。15.11第三方介入的终止15.11.1第三方介入终止后,乙方应向第三方支付已发生的费用。15.11.2第三方应将介入过程中形成的资料、文件等移交给乙方。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.分包工程进度计划详细要求:包括各阶段工程量、时间节点、责任人等。说明:进度计划应与合同工期一致,并确保各阶段工程顺利进行。2.材料清单及质量标准详细要求:列出所需材料名称、规格、型号、数量、供应商、质量标准等。说明:材料清单应详细,确保材料采购、验收、使用符合合同要求。3.人员配置及培训计划详细要求:包括施工人员名单、岗位、资质、培训内容、培训时间
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 2025中国铁路通信信号股份有限公司招聘23人笔试参考题库附带答案详解
- 2025年上半年安徽省芜湖市烟草专卖局(公司)招聘8人易考易错模拟试题(共500题)试卷后附参考答案
- 2025年上半年安徽省涡阳县政府购买治安辅助人员641人易考易错模拟试题(共500题)试卷后附参考答案
- 2025年上半年安徽滁州市教育体育局所属事业单位招聘工作人员4人易考易错模拟试题(共500题)试卷后附参考答案
- 2025年上半年安徽淮南经济技术开发区实业发展总公司公开招聘巡防队员30人易考易错模拟试题(共500题)试卷后附参考答案
- 2025年上半年安徽安庆怀宁县引进紧缺专业人才20人易考易错模拟试题(共500题)试卷后附参考答案
- 2024年民爆器材项目资金需求报告代可行性研究报告
- 2025年上半年宁波市国际交流服务中心招考易考易错模拟试题(共500题)试卷后附参考答案
- 2025年上半年宁波光耀热电限公司招聘1人易考易错模拟试题(共500题)试卷后附参考答案
- 【2025】年山东颐养健康产业发展集团有限公司集团总部纪委笔试考点考试试题及答案
- 医院实习生岗前培训课件
- 照明灯具统计表
- 杭州市居住房屋出租安全管理若干规定
- 2022年江西工业贸易职业技术学院职业适应性测试题库及答案解析
- 给水排水管道工程质量通病以及防治
- 计算机视觉全套课件
- 中国联通IMS接口规范 第三分册:Sh接口 V1.0
- protel完全教程(原理图部分)
- 迎泽公园文化广场歌词汇集
- 环境化学物的毒性作用及其影响因素
- Q∕GDW 12176-2021 反窃电监测终端技术规范
评论
0/150
提交评论