![2024年建筑施工总承包标准协议范本细则版B版_第1页](http://file4.renrendoc.com/view12/M02/3D/03/wKhkGWdg3vyAXxX7AAC2TA8MQ8o677.jpg)
![2024年建筑施工总承包标准协议范本细则版B版_第2页](http://file4.renrendoc.com/view12/M02/3D/03/wKhkGWdg3vyAXxX7AAC2TA8MQ8o6772.jpg)
![2024年建筑施工总承包标准协议范本细则版B版_第3页](http://file4.renrendoc.com/view12/M02/3D/03/wKhkGWdg3vyAXxX7AAC2TA8MQ8o6773.jpg)
![2024年建筑施工总承包标准协议范本细则版B版_第4页](http://file4.renrendoc.com/view12/M02/3D/03/wKhkGWdg3vyAXxX7AAC2TA8MQ8o6774.jpg)
![2024年建筑施工总承包标准协议范本细则版B版_第5页](http://file4.renrendoc.com/view12/M02/3D/03/wKhkGWdg3vyAXxX7AAC2TA8MQ8o6775.jpg)
版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
甲方:XXX乙方:XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方:XXX乙方:XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL
2024年建筑施工总承包标准协议范本细则版B版本合同目录一览1.一般规定1.1合同文件的组成1.2合同的生效与解释1.3合同的修改与补充2.承包商的责任2.1承包商的义务2.2施工组织与管理2.3工程质量与安全3.发包人的责任3.1发包人的义务3.2发包人的权利3.3发包人的支持与配合4.工程范围与内容4.1工程概况4.2工程量清单4.3工程变更5.合同价格与支付5.1合同价格5.2预付款5.3进度付款5.4竣工结算5.5价格调整6.工期与进度6.1工期要求6.2进度计划6.3工期延误7.材料与设备7.1材料与设备供应7.2质量与标准7.3验收与保管8.施工技术与质量8.1施工技术8.2质量控制8.3质量验收9.安全生产与环保9.1安全生产9.2环保要求9.3安全事故处理10.违约责任10.1承包商的违约10.2发包人的违约10.3违约责任的处理11.争议解决11.1争议的解决方式11.2仲裁11.3诉讼12.合同的解除12.1合同解除的条件12.2合同解除的后果13.一般条款13.1不可抗力13.2法律变化13.3合同的转让13.4合同的终止14.其他条款14.1保密条款14.2广告与宣传14.3附则第一部分:合同如下:第一条一般规定1.1合同文件的组成(1)本合同;(2)本合同附件;(3)本合同的补充协议和修正案。1.2合同的生效与解释本合同自双方签字盖章之日起生效。本合同的解释应遵循合同文件的组成顺序,附件及补充协议和修正案与本合同具有同等法律效力。1.3合同的修改与补充合同履行过程中,双方可就合同内容的修改和补充达成一致,并以书面形式签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。第二条承包商的责任2.1承包商的义务承包商应按照合同约定的工程范围、内容、质量标准、工期等要求,完成工程的施工。2.2施工组织与管理承包商应建立健全施工组织和管理体系,确保工程顺利进行。施工过程中,承包商应严格按照施工组织设计进行施工,确保工程安全、质量、进度等方面的要求。2.3工程质量与安全承包商应确保工程施工过程中的质量与安全,防止事故的发生。对发生的质量问题和安全事故,承包商应立即采取措施予以整改,并承担相应的责任。第三条发包人的责任3.1发包人的义务发包人应按照合同约定的时间和要求,提供施工场地、原材料、设备等,确保工程正常进行。3.2发包人的权利发包人享有对工程进度、质量、安全等方面的监督权,有权要求承包商按合同约定履行义务。3.3发包人的支持与配合发包人应给予承包商施工过程中所需的支持与配合,包括但不限于提供施工所需的证件、批文、场地、交通、水电等。第四条工程范围与内容4.1工程概况本工程位于_______,工程名称为_______,工程规模为_______,工程内容为_______。4.2工程量清单附件一为本工程的工程量清单,双方应严格按照工程量清单进行计量和支付。4.3工程变更工程变更应由双方协商一致,并签订补充协议。工程变更导致的费用增减,按照双方约定的方式进行调整。第五条合同价格与支付5.1合同价格本合同的合同价格为人民币(大写):_______元整(小写):_______元。5.2预付款发包人应在合同签字后_______日内,向承包人支付合同总价款的_______%作为预付款。5.3进度付款发包人根据承包商提交的进度付款申请,按合同约定的付款周期和比例支付进度款。5.4竣工结算工程竣工后,承包商应向发包人提交竣工结算报告。发包人应在收到竣工结算报告后_______日内进行审核,确认无误后支付竣工结算款。5.5价格调整合同履行过程中,如遇市场价格波动较大,双方可协商调整合同价格。调整方式为:_______。第六条工期与进度6.1工期要求本工程的工期为_______日。6.2进度计划承包商应按照合同约定的工期要求,制定详细的施工进度计划,并报发包人备案。6.3工期延误如因承包商原因导致工期延误,承包商应承担相应的违约责任。如因不可抗力或其他客观原因导致工期延误,双方应协商解决。第八条材料与设备8.1材料与设备供应发包人应按照合同约定的时间和要求,向承包商供应施工所需的材料和设备。8.2质量与标准供应的材料和设备应符合国家相关标准和合同约定的质量要求。发包人应提供材料和设备的质量证明文件。8.3验收与保管承包商应按照合同约定的标准对供应的材料和设备进行验收,并妥善保管。如发现质量问题,应及时通知发包人更换或修复。第九条施工技术与质量9.1施工技术承包商应按照合同约定的技术要求进行施工,确保工程质量。9.2质量控制承包商应建立健全质量控制体系,对施工过程进行质量控制。工程质量应符合国家相关标准和合同约定的要求。9.3质量验收工程竣工后,承包商应按照合同约定的标准进行自检。发包人应组织验收,确认工程质量符合要求后进行竣工结算。第十条安全生产与环保10.1安全生产承包商应加强施工现场的安全生产管理,确保施工安全。如发生安全事故,承包商应立即报告发包人,并采取措施防止事故扩大。10.2环保要求承包商应遵守国家环保法规,确保施工过程中的环境保护。如发生环保问题,承包商应立即采取措施予以整改。10.3安全事故处理安全事故的处理应按照国家和地方的有关规定进行。如因承包商原因导致安全事故,承包商应承担相应的责任和费用。第十一条违约责任11.1承包商的违约如承包商未按合同约定履行义务,发包人有权要求承包商承担违约责任,包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。11.2发包人的违约如发包人未按合同约定履行义务,承包商有权要求发包人承担违约责任,包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。11.3违约责任的处理双方应协商解决违约问题。如协商无果,双方可向合同约定的仲裁机构申请仲裁,或向合同约定的法院提起诉讼。第十二条争议解决12.1争议的解决方式(1)向合同约定的仲裁机构申请仲裁;(2)向合同约定的法院提起诉讼。12.2仲裁双方同意将争议提交_______仲裁委员会进行仲裁。仲裁裁决是终局的,对双方均具有法律约束力。12.3诉讼如选择诉讼解决争议,双方同意将争议提交_______人民法院进行诉讼。第十三条一般条款13.1不可抗力因不可抗力导致合同无法履行或部分履行,双方应立即协商解决。根据不可抗力的影响,双方可部分或全部免除责任。13.2法律变化如果国家法律、法规发生变化,影响合同的履行,双方应根据变化情况协商调整合同内容。13.3合同的转让未经对方同意,任何一方不得将合同的权利和义务全部或部分转让给第三方。13.4合同的终止合同履行完成后,本合同自动终止。合同终止后,双方应按照合同约定办理相关手续。第十四条其他条款14.1保密条款双方应对合同履行过程中获知的对方商业秘密和机密信息予以保密,未经对方同意不得泄露给第三方。14.2广告与宣传未经对方同意,任何一方不得使用对方的名称、标志、商标等进行广告宣传或其他商业活动。14.3附则本合同自双方签字盖章之日起生效,一式两份,双方各执一份。双方对合同的修改和补充应以书面形式签订,与本合同具有同等法律效力。第二部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:附件一:工程量清单详细列出本工程的全部工程量,包括工程项目的名称、数量、单位、单价等。附件二:施工组织设计详细描述承包商的施工组织与管理体系,包括施工计划、施工方法、质量控制措施等。附件三:材料与设备供应清单详细列出发包人应提供的材料和设备的名称、规格、数量、质量标准等。附件四:施工图纸包括本工程的所有施工图纸,以及图纸的编号、名称、比例尺等。附件五:工程变更清单详细列出工程变更的项目、内容、原因、日期等。附件六:进度付款申请表格承包商应按照此表格格式提交进度付款申请。附件七:竣工结算报告承包商应按照此报告格式提交竣工结算报告。附件八:保密协议详细列出双方应保密的信息内容,以及保密期限和保密义务等。附件九:广告与宣传协议详细列出双方在广告宣传中应遵守的条款,包括使用的名称、标志、商标等。说明二:违约行为及责任认定:1.承包商的违约行为及责任认定:未能按照合同约定的时间、质量、标准完成工程,需支付违约金。未能按照合同约定提供材料和设备,需支付违约金。未能按照合同约定进行安全生产和环保,造成安全事故或环保问题,需承担相应的责任和费用。示例说明:如果承包商未能在合同约定的时间内完成工程,根据合同约定,承包商应支付合同总价款的1%作为违约金。2.发包人的违约行为及责任认定:未能按照合同约定的时间和要求提供施工场地、原材料、设备等,需支付违约金。未能按照合同约定的付款周期和比例支付进度款,需支付违约金。未能按照合同约定提供证件、批文、场地、交通、水电等支持与配合,造成工程延误或损失,需承担相应的责任和费用。示例说明:如果发包人未能按照合同约定的时间和要求提供原材料,根据合同约定,发包人应支付合同总价款的1%作为违约金。说明三:法律名词及解释:1.不可抗力:指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如自然灾害、社会事件等。2.违约金:指一方未履行合同约定的义务,应向对方支付的违约补偿。3.工程量清单:详细列出本工程的全部工程量,包括工程项目的名称、数量、单位、单价等。4.施工组织设计:指承包商的施工组织与
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 开题报告:婴幼儿父母养育倦怠的动态网络分析:联结机制与干预策略
- 开题报告:学科交叉视域下的中外高等教育研究之比较
- 开题报告:新时代全国中小学美育师资队伍建设研究
- 2024届闽粤赣三省十二校高三第二学期期末质量调研数学试题(文理合卷)试题
- 2024年专业客户协议管理方案细则版A版
- 高三上学期12月联考语文试题及答案
- 2024年家庭赡养协议范本
- 2024年度二手小汽车辆买卖合同书(车辆交易合同格式)
- 2024年二手摩托车销售协议模板版A版
- 《CAXA电子图板教程》课件第5章
- 重症医学科进修汇报
- 医学科研项目结题报告
- 电子装接培训课件资料
- 智慧中医馆方案
- 供应链卓越运营培训
- 河南省郑州市2023-2024学年高二上学期期期末生物试题
- 三年级下册口算天天100题(A4打印版)
- 徐州市2023-2024学年八年级上学期期末地理试卷(含答案解析)
- 游戏行业的财务分析
- 妇产科学之异常分娩护理课件
- 肺腺癌护理查房
评论
0/150
提交评论