2024年大数据中心机房设计与施工合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年大数据中心机房设计与施工合同本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1甲方名称及住所1.2乙方名称及住所1.3合同术语定义第二条设计与施工内容2.1设计内容2.2施工内容2.3设计与施工标准第三条合同价格与支付3.1合同总价3.2支付方式3.3支付进度第四条设计与施工期限4.1设计期限4.2施工期限4.3延期条款第五条质量保证与验收5.1质量标准5.2验收程序5.3保修期限第六条保密条款6.1保密内容6.2保密期限6.3违约责任第七条违约责任与赔偿7.1甲方违约7.2乙方违约7.3赔偿方式第八条争议解决8.1协商解决8.2调解解决8.3诉讼解决第九条合同的变更与解除9.1变更条件9.2解除条件9.3变更与解除的程序第十条合同的转让与继承10.1转让条件10.2继承条件10.3转让与继承的程序第十一条不可抗力11.1不可抗力事件11.2不可抗力后果11.3不可抗力应对措施第十二条合同的效力与终止12.1合同生效条件12.2合同终止条件12.3合同终止后的处理第十三条法律适用与争议解决13.1法律适用13.2争议解决方式第十四条其他条款14.1双方约定的其他事项14.2附件清单第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1甲方名称：X大数据中心，住所：市区路号。1.2乙方名称：X建筑工程有限公司，住所：市区路号。1.3合同术语定义：（1）甲方：指X大数据中心。（2）乙方：指X建筑工程有限公司。（3）设计与施工：指根据本合同约定的内容和标准，乙方为甲方提供大数据中心机房的设计与施工服务。（4）设计期限：指乙方完成设计文件并提交给甲方的期限。（5）施工期限：指乙方根据设计文件完成机房施工的期限。（6）合同总价：指乙方根据本合同约定的设计和施工内容，向甲方报价的总额。第二条设计与施工内容2.1设计内容：（1）机房的整体布局设计；（2）机房的电气设计；（3）机房的暖通设计；（4）机房的网络安全设计；（5）机房的消防设计；（6）机房的防雷设计；（7）机房的其他相关设计。2.2施工内容：（1）机房的建筑施工；（2）机房的电气施工；（3）机房的暖通施工；（4）机房的网络安全施工；（5）机房的消防施工；（6）机房的防雷施工；（7）机房的其他相关施工。2.3设计与施工标准：（1）机房的设计与施工应符合国家相关法律法规和行业标准；（2）机房的设计与施工应满足甲方提供的技术要求和技术参数；（3）机房的设计与施工应保证机房的安全、稳定、高效运行。第三条合同价格与支付3.1合同总价：人民币拾万元整（小写：0,000.00元）。3.2支付方式：本合同签订后，甲方支付乙方合同总价的一定比例作为预付款；施工进度过半时，甲方支付乙方合同总价的一定比例作为进度款；工程验收合格后，甲方支付乙方合同总价的一定比例作为尾款。3.3支付进度：具体支付进度按照本合同约定的付款节点进行。第四条设计与施工期限4.1设计期限：自本合同签订之日起，乙方应在X个月内完成设计文件并提交给甲方。4.2施工期限：自设计文件经甲方确认之日起，乙方应在X个月内完成机房施工。4.3延期条款：（1）如因乙方原因导致设计或施工延期，乙方应按照逾期天数向甲方支付违约金，违约金计算方式为：违约金=合同总价×日违约金率。（2）如因甲方原因导致设计或施工延期，甲方应按照逾期天数向乙方支付违约金，违约金计算方式同上。第五条质量保证与验收5.1质量标准：乙方应按照本合同约定的设计和施工标准进行工作，保证机房的质量符合国家相关法律法规和行业标准。5.2验收程序：（1）设计文件提交后，甲方应组织相关人员对设计文件进行审查，并在X日内提出审查意见；（2）施工完成后，甲方应组织相关人员对施工质量进行验收，并在X日内提出验收意见；（3）如甲方对设计文件或施工质量有异议，乙方应在X日内根据甲方的意见进行修改或补救。5.3保修期限：自机房验收合格之日起，乙方应对机房的设计与施工部分提供X年的免费保修服务。第六条保密条款6.1保密内容：本合同签订后，乙方应对甲方提供的设计要求、技术参数、商业秘密等保密信息予以保密。6.2保密期限：自本合同签订之日起，至合同终止或履行完毕之日止。6.3违约责任：如乙方违反保密条款，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金计算方式为：违约金=合同总价×违约金率。第八条争议解决8.1协商解决：合同双方在履行过程中发生的争议，应通过友好协商的方式解决。8.2调解解决：如协商不成，任何一方均可向合同签订地的人民法院申请调解。8.3诉讼解决：如调解不成，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。第九条合同的变更与解除9.1变更条件：合同履行过程中，如需对合同内容进行变更，须经双方协商一致，并以书面形式签订变更协议。9.2解除条件：合同履行过程中，如因不可抗力等原因导致合同无法履行，双方协商一致后可以解除合同。9.3变更与解除的程序：合同变更或解除应遵循相关法律法规和双方协商的结果，进行相应的书面协议，并进行必要的备案手续。第十条合同的转让与继承10.1转让条件：未经对方同意，任何一方不得将合同权利和义务全部或部分转让给第三方。10.2继承条件：合同履行过程中，如一方发生合并、分立或破产等情形，合同权利和义务可依法继承。10.3转让与继承的程序：合同权利和义务的转让或继承应书面通知对方，并提交相关证明文件。第十一条不可抗力11.1不可抗力事件：指不能预见、不能避免并不能克服的客观事件，如自然灾害、社会事件等。11.2不可抗力后果：因不可抗力事件导致合同无法履行或履行困难，双方互不承担违约责任。11.3不可抗力应对措施：遭遇不可抗力事件的一方应及时通知对方，并采取合理措施减少损失。第十二条合同的效力与终止12.1合同生效条件：本合同自双方签字盖章之日起生效。12.2合同终止条件：合同履行完毕或者合同约定的解除条件成就时，合同终止。12.3合同终止后的处理：合同终止后，乙方应按照甲方的要求移交给与设计、施工有关的全部资料、设备等，并办理相关手续。第十三条法律适用与争议解决13.1法律适用：本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。13.2争议解决：如合同履行过程中发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，应向合同签订地的人民法院提起诉讼。第十四条其他条款14.1双方约定的其他事项：（1）本合同的任何修改、补充均须以书面形式进行，经双方代表签字盖章后生效。（2）本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。14.2附件清单：（1）设计要求和技术参数清单；（2）施工图纸和施工方案清单；（3）其他与合同履行相关的文件。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入的定义与范围1.1第三方：指在本合同履行过程中，除甲乙双方外，涉及到的其他各方，包括但不限于中介方、监理方、供应商、分包商等。1.2第三方介入的范围：第三方介入包括但不限于合同履行过程中的咨询、监理、验收、技术支持、物资供应等环节。第二条第三方选择的义务2.1甲方应按照合同约定选择合适的第三方，并负责第三方的工作安排、协调和管理。2.2乙方应按照甲方的要求，配合第三方的工作，并提供必要的便利条件。第三条第三方责任3.1第三方应按照合同约定和甲方的要求，完成介入工作，并对其工作质量承担责任。3.2第三方应遵守国家相关法律法规和行业标准，不得损害甲乙双方的合法权益。第四条第三方费用4.1第三方费用：第三方介入所产生的费用由甲方承担，具体费用根据双方约定和实际情况确定。4.2乙方应按照甲方的要求，提供第三方所需的工程资料和技术支持，以保证第三方工作的顺利进行。第五条第三方与甲乙双方的关系5.1第三方与甲方：第三方应按照甲方的要求履行合同义务，甲方对第三方的工作进行监督和管理。5.2第三方与乙方：第三方应遵循合同约定，乙方应提供必要的配合和支持。第六条第三方违约处理6.1第三方违反合同约定，导致甲方损失的，甲方有权要求第三方承担违约责任。6.2第三方损害乙方合法权益的，乙方有权要求第三方承担侵权责任。第七条第三方责任限额7.1第三方对甲乙双方的赔偿责任限额：根据第三方介入的具体工作内容和风险程度，由双方在合同中约定。7.2第三方对甲乙双方的连带责任：第三方在履行过程中如有过错，导致甲乙双方损失的，第三方应承担连带责任。第八条第三方介入的变更与解除8.1变更条件：合同履行过程中，如需对第三方介入的工作内容进行变更，须经甲方同意，并以书面形式通知乙方。8.2解除条件：合同履行过程中，如第三方不能按照约定完成工作，甲方有权解除与第三方的合同。8.3变更与解除的程序：第三方变更或解除应遵循相关法律法规和双方协商的结果，进行相应的书面协议，并进行必要的备案手续。第九条第三方介入的保密义务9.1第三方应保守合同履行过程中的商业秘密和技术秘密，不得向任何无关第三方泄露。9.2第三方违反保密义务的，甲方有权要求第三方承担违约责任。第十条第三方介入的争议解决10.1第三方与甲方之间的争议，应通过友好协商的方式解决。10.2如协商不成，任何一方均可向合同签订地的人民法院申请调解或提起诉讼。第十一条第三方介入的效力与终止11.1第三方介入的效力：第三方介入合同自双方签字盖章之日起生效。11.2第三方介入的终止：合同履行完毕或者合同约定的解除条件成就时，第三方介入终止。11.3第三方介入终止后的处理：第三方应按照甲方的要求移交给与介入工作有关的全部资料、设备等，并办理相关手续。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件1：设计要求和技术参数清单详细列出甲方提供的机房设计要求和技术参数，包括机房的规模、性能指标、设备选型等。附件2：施工图纸和施工方案清单详细列出乙方根据设计要求和技术参数制作的施工图纸和施工方案，包括机房的布局、电气系统、暖通系统等。附件3：材料设备清单详细列出施工过程中所需的各种材料和设备的名称、型号、数量、规格等。附件4：施工进度计划详细列出施工过程中的各个阶段以及对应的工期安排。附件5：质量检验标准详细列出机房施工质量的检验标准，包括材料检验、工序检验、竣工检验等。附件6：安全防护措施详细列出施工过程中的安全防护措施，包括人员安全、设备安全、防火防盗等。附件7：环境保护措施详细列出施工过程中的环境保护措施，包括噪音控制、粉尘控制、废弃物处理等。附件8：合同履行过程中的其他重要文件包括甲乙双方签订的补充协议、修改通知、验收报告等。说明二：违约行为及责任认定：违约行为：1.甲方未按约定时间支付预付款、进度款或尾款。2.甲方未按约定提供设计要求和技术参数，导致乙方无法正常施工。3.乙方未按约定时间完成设计、施工或验收。4.乙方施工质量不符合约定的质量标准。5.乙方未按约定保守甲方提供的商业秘密和技术秘密。6.第三方未按约定完成介入工作，或工作质量不符合约定的标准。责任认定：1.甲方违约，应承担违约金的责任，违约金计算方式为：违约金=合同总价×日违约金率。2.乙方违约，应承担违约金的责任，违约金计算方式同上。3.甲方未提供设计要求和技术参数，乙方有权要求甲方支付违约金，并有权要求延长工期。4.乙方施工质量不符合约定，甲方有权要求乙方重新施工，并支付因此产生的费用。5.乙方未保守甲方提供的商业秘密和技术秘密，甲方有权要求乙方支付违约金，并有权解除合同。6.第三方未按约定完成工作，甲方有权解除与第三方的合同，并要求第三方承担违约责任。示例说明：如甲方未按约定时间支付预付款，乙方可以要求甲方支付违约金，并有权要求延长工期。如甲方未提供设计要求和技术参数，乙方可以要求甲方支付违约金，并有权要求延长工期。如乙方施工质量不符合约定，甲方可以要求乙方重新施工，并支付因此产生的费用。如乙方未保守甲方提供的商业秘密和技术秘密，甲方可以要求乙方支付违约金，并有权解除合同。如第三方未按约定完成工作，甲方可以解除与第三方的合同，并要求第三方承担违约责任。说明三：法律名词及解释：1.合同：指本合同主体之间为实现一定目的，明确相互权利义务关系的协议。2.甲方：指X大