工期索赔合同范例

工期索赔合同范例第一篇范文：合同编号：__________

甲方（以下简称“发包方”）：

乙方（以下简称“承包方”）：

鉴于发包方需对某工程项目进行施工，承包方愿意承担该工程项目的施工任务，双方经友好协商，就工程项目的工期索赔事宜达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：____________________

2.工程地点：____________________

3.工程内容：____________________

4.工程规模：____________________

5.工程合同工期：____________________

二、工期索赔范围及条件

1.索赔范围：因以下原因导致工期延误，承包方可向发包方提出索赔：

（1）因发包方原因导致的设计变更、工程量增加、工期调整等；

（2）因不可抗力、自然灾害等原因导致工程无法正常进行；

（3）因第三方原因导致工程延误；

（4）其他经双方协商一致认定可索赔的情形。

2.索赔条件：

（1）承包方应在工期延误发生之日起5日内，向发包方书面提出索赔申请，并附具相关证明材料；

（2）索赔申请应明确索赔事由、延误工期天数及索赔金额；

（3）索赔金额应按照合同约定的计价方式计算。

三、索赔处理

1.发包方应在收到承包方索赔申请之日起15日内，对索赔事项进行核实，并给予答复；

2.若经核实，工期索赔成立，发包方应按照合同约定支付索赔金额；

3.若经核实，工期索赔不成立，发包方有权拒绝支付索赔金额。

四、违约责任

1.承包方未按照约定履行工期索赔义务，导致发包方损失的，承包方应承担相应的违约责任；

2.发包方未按照约定履行支付索赔金额义务，导致承包方损失的，发包方应承担相应的违约责任。

五、争议解决

1.双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；

2.协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

六、其他

1.本合同一式两份，双方各执一份，自双方签字（或盖章）之日起生效；

2.本合同未尽事宜，双方可另行协商解决。

附件：

1.工程项目施工合同

2.工程项目设计变更文件

3.工程项目进度计划

4.工程项目相关法律法规

5.其他与工期索赔相关的证明材料

第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导

甲方（以下简称“发包方”）：

乙方（以下简称“承包方”）：

第三方（以下简称“监理方”）：

鉴于发包方需对某工程项目进行施工，承包方愿意承担该工程项目的施工任务，为保障工程质量和进度，确保甲方权益，同时引入第三方监理方对工程进行监督和管理，双方经友好协商，就工程项目的工期索赔事宜达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：____________________

2.工程地点：____________________

3.工程内容：____________________

4.工程规模：____________________

5.工程合同工期：____________________

二、第三方监理方责任

1.监理方应按照国家相关法律法规和工程行业标准，对工程施工全过程进行监督检查。

2.监理方负责审查施工图纸、施工方案和施工组织设计，确保其符合工程质量和进度要求。

3.监理方负责对施工过程中的质量问题进行整改，确保工程质量和安全。

4.监理方负责监督施工进度，确保工程按合同约定的时间节点完成。

三、工期索赔范围及条件

1.索赔范围：因以下原因导致工期延误，承包方可向发包方提出索赔：

（1）因发包方原因导致的设计变更、工程量增加、工期调整等；

（2）因不可抗力、自然灾害等原因导致工程无法正常进行；

（3）因第三方原因导致工程延误；

（4）其他经双方协商一致认定可索赔的情形。

2.索赔条件：

（1）承包方应在工期延误发生之日起5日内，向发包方书面提出索赔申请，并附具相关证明材料；

（2）索赔申请应明确索赔事由、延误工期天数及索赔金额；

（3）索赔金额应按照合同约定的计价方式计算。

四、甲方权益保障

1.甲方有权要求监理方对施工过程中存在的问题进行整改，确保工程质量和进度。

2.甲方有权要求监理方对工期延误的原因进行查明，并追究相关责任。

3.甲方有权要求监理方对工程项目的财务状况进行监督，确保工程资金使用合理。

4.甲方有权要求监理方对施工过程中的安全事故进行报告和处理。

五、乙方违约及限制条款

1.乙方未按合同约定完成工程任务，导致工期延误，应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。

2.乙方在施工过程中出现质量问题，应承担修复责任，并赔偿由此给甲方造成的损失。

3.乙方在施工过程中出现安全事故，应承担相应责任，并赔偿由此给甲方造成的损失。

4.乙方不得擅自变更施工方案和施工组织设计，如需变更，应经甲方和监理方同意。

5.乙方不得擅自使用甲方提供的材料、设备，如需使用，应经甲方和监理方同意。

六、争议解决

1.双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；

2.协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

七、合同生效与终止

1.本合同一式三份，甲方、乙方、监理方各执一份，自三方签字（或盖章）之日起生效；

2.本合同有效期为工程合同工期结束之日起一年。

八、其他

1.本合同未尽事宜，双方可另行协商解决；

2.第三方监理方的介入，旨在保障甲方权益，确保工程质量和进度；

3.甲方作为合同主导方，旨在通过本合同实现以下目的：

（1）确保工程质量和进度，满足甲方使用需求；

（2）维护甲方合法权益，避免损失；

（3）提高工程管理水平，降低施工风险。

附件：

1.工程项目施工合同

2.工程项目设计变更文件

3.工程项目施工方案

4.工程项目施工组织设计

5.工程项目相关法律法规

6.第三方监理方资质证明

7.其他与工期索赔相关的证明材料

第三篇范文：第三方主体+乙方权益主导

甲方（以下简称“发包方”）：

乙方（以下简称“承包方”）：

第三方（以下简称“监理方”）：

鉴于发包方拟投资建设某工程项目，承包方愿意承担该工程项目的施工任务，为保障工程质量和进度，同时引入第三方监理方对工程进行监督和管理，双方经友好协商，就工程项目的工期索赔事宜达成如下协议，以下条款以乙方权益为主导：

一、工程概况

1.工程名称：____________________

2.工程地点：____________________

3.工程内容：____________________

4.工程规模：____________________

5.工程合同工期：____________________

二、第三方监理方责任

1.监理方应按照国家相关法律法规和工程行业标准，对工程施工全过程进行监督检查。

2.监理方负责审查施工图纸、施工方案和施工组织设计，确保其符合工程质量和进度要求。

3.监理方负责对施工过程中的质量问题进行整改，确保工程质量和安全。

4.监理方负责监督施工进度，确保工程按合同约定的时间节点完成。

三、工期索赔范围及条件

1.索赔范围：因以下原因导致工期延误，承包方可向发包方提出索赔：

（1）因发包方原因导致的设计变更、工程量增加、工期调整等；

（2）因不可抗力、自然灾害等原因导致工程无法正常进行；

（3）因第三方原因导致工程延误；

（4）其他经双方协商一致认定可索赔的情形。

2.索赔条件：

（1）承包方应在工期延误发生之日起5日内，向发包方书面提出索赔申请，并附具相关证明材料；

（2）索赔申请应明确索赔事由、延误工期天数及索赔金额；

（3）索赔金额应按照合同约定的计价方式计算。

四、乙方权益保障

1.乙方有权要求监理方对施工过程中的质量问题进行整改，确保工程质量和进度。

2.乙方有权要求监理方对工期延误的原因进行查明，并追究相关责任。

3.乙方有权要求监理方对工程项目的财务状况进行监督，确保工程资金使用合理。

4.乙方有权要求监理方对施工过程中的安全事故进行报告和处理。

5.乙方在施工过程中遇到不可抗力或第三方原因导致工期延误时，有权根据实际情况提出索赔。

五、甲方违约及限制条款

1.甲方未按合同约定支付工程款项，导致乙方资金周转困难，应承担相应的违约责任，包括但不限于支付滞纳金、赔偿损失等。

2.甲方在施工过程中擅自变更设计或增加工程量，导致工期延误，应承担相应的责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。

3.甲方未按时提供施工图纸、施工方案和施工组织设计，导致工期延误，应承担相应的责任。

4.甲方在施工过程中未履行监管职责，导致工程质量问题，应承担相应的责任。

六、争议解决

1.双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；

2.协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

七、合同生效与终止

1.本合同一式三份，甲方、乙方、监理方各执一份，自三方签字（或盖章）之日起生效；

2.本合同有效期为工程合同工期结束之日起一年。

八、其他

1.本合同未尽事宜，双方可另行协商解决；

2.第三方监理方的介入，旨在为乙方提供监督和保障，确保工程质量和进度；

3