建筑消防设施安装施工合同 (二)

建筑消防设施安装施工合同

(LTP—97—001)

建设单位：________________________________

建筑名称：________________________________

建筑地点：________________________________

施工单位：________________________________

合同编号：________________________________

山东省公安厅编制

山东省工商行政管理局监制

二。一四年十一月

建筑消防设施安装施工合同

甲方（建设单位）：________________________________________

乙方（安装施工单位）：____________________________________

根据《中华人民共和国经济合同法》和《山东省消防管理办法》

之规定，结合本建筑消防设施安装的实际，经协商双方达成如下协议，

共同遵守。

第一条建筑消防设施概况：

（一）建筑名称：_________________________________

（二）安装施工范围：A、B、C、D、F。____________________

A集中报警系统B消火栓系统C自动喷水灭火系统D防排

烟系统E卷帘门系统F应急照明和疏散指示系统J消防控制

系统H气体灭火系统I火灾漏电系统

乙方负责以上施工范围内的工程验收合格，负责消防部门的关系协

调，协助甲方通过工程竣工验收合格。

（三）开工日期：2014年月日

竣工日期：年月日

第二条图纸、预算交付

（一）甲方在开工前十日向乙方提供经过公安消防部门审批的设

计图纸叁套；

（二）乙方在合同签订前十日向甲方提供预算报告。

第三条合同价款、拨款和结算

（一）合同价款（不含自动消防系统检测费）:

合同总额：伍拾叁万整；小写（530000）。

（二）工人和部分材料进场后，甲方付给乙方预付款；

人民币：壹拾万元整；小写（100000）。

（三）工程进行到总工程的50%时，甲方付给乙方进度款;

（四）工程施工完毕，甲方付给乙方进度款；

（五）消防设施验收合格后，甲方付给乙方进度款：

（A）在整体工程验收合格一年后，甲方将剩余工程款一性支付给

乙方余款。

第四条设备供应：本工程所用消防设备由乙方采购合格的消

防产品。

第五条双方责任

（一）甲方:为乙方提供用水、用电方便和存放设备的场地；协调乙

方与工地其它施工单位的协作关系；通知公安消防等有关部门参加

验收，及时组织验收并付款；

（二）乙方:应及时采购设备,确保采购设备质量，不得采购非正规厂

家产品。负责并按照消防主管部门的要求送检相关消防设备（送检费

和产品的费用由甲方负责），严格按操作规程施工，确保安装质量，

服从甲方的进度安排，按时提供有关竣工资料并参加竣工验收。

第六条图纸变更

设计图纸、施工图纸原则不变更。确需变更，应提前书面通知对方。

第七条验收和工程质量

（一）乙方在竣工后十日内向甲方提供消防设施施工技术档案，乙方

负责协助甲方参加建筑自动消防系统技术检测的相关工作并保证乙

方所干工程内容合格，乙方不能影响整体工程的验收，否则由此引

起的一切损失由乙方承担。甲方负责组织对整体工程的消防验收，

乙方应做好在自己施工范围内的配合工作；

（二）消防设施安装质量以通过建筑自动消防系统技术检测并经公

安消防部门竣工验收合格为标准。

第八条保修

（一）保修内容：见安装施工范围；

（二）保修期限：自验收合格之日起保修一年；

（三）保修期满后，按《山东省建筑消防设施使用维修保养管理办法》

的规定签订维修保养合同。

第九条违约责任

（一）甲方责任；

1未按合同规定提供场地、图纸资料、用水用电方便等，除工

程日期得以顺延外，还应偿付乙方因此造成停工、窝工的实际损失；

2甲方的项目工程中途停建、缓建影响乙方正常施工的，应采

取措施弥补或减少损失,同时赔偿乙方由此而造成的停工、窝工、倒

运等损失和实际费用；

3工程未经消防验收，提前使用，发现质量问题，自己承担责任;

4超过合同规定日期验收或付合同款，每日按工程造价的0.3%

向乙方偿付逾期的违约金。

（二）乙方责任：

1乙方逾期交工中或质量不符合合同规定的，甲方有权要求限

期无偿修理或返工，由此造成逾期交付的，每日按工程总造价的

0.3%向甲方偿付逾期的违约金；

2保修期内发生质量问题，由乙方无偿修复；因甲方非正常损

坏原因造成的，由乙方修复，甲方支付相应费用。

3在保修期内发生质量问题，乙方应及时维修，否则造成的损

失由乙方负责。

第十条本合同履行过程中如发生争议，双方应协商解决。

协商不成时，采取（B）的方式解决：

A向仲裁委员会申请仲裁。

B向人民法院提起诉讼。

第十一条如需担保，另立合同。

第十二条本合同自双方签字盖章之日起生效，至保修期满终止。

第十三条本合同正本四份，双方各执二份。

第十四条其他_________________________________________

合同订立时间年月日

甲方（章）：乙方（章）：

地lit：地址:

法定代表人:法定代