面地板装修合同范例

面地板装修合同范例第一篇范文：合同编号：__________

甲方（以下简称“甲方”）：

名称：____________________

法定代表人：____________________

地址：____________________

乙方（以下简称“乙方”）：

名称：____________________

法定代表人：____________________

地址：____________________

鉴于甲方拟对位于____________________的房屋进行面地板装修，乙方愿意接受甲方委托，双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下协议：

一、装修内容

1.装修范围：甲方房屋内部面地板装修，包括但不限于地面找平、铺设地板、踢脚线安装、地板打蜡等。

2.装修标准：按照国家标准及行业规范执行，确保装修质量。

二、装修工期

1.装修工期：自合同签订之日起，甲方应于____天内完成装修施工。

2.逾期责任：如乙方因自身原因导致装修工期延误，每延误一日，应向甲方支付____元违约金。

三、工程款及支付方式

1.工程款总额：人民币____元整（大写：____________________）。

2.支付方式：

（1）合同签订后，甲方支付乙方工程款总额的____%作为预付款；

（2）装修施工过程中，甲方根据工程进度支付工程款的____%；

（3）工程验收合格后，甲方支付工程款总额的____%；

（4）乙方提交竣工资料后，甲方支付工程款总额的____%。

四、工程验收

1.验收标准：按照国家标准及行业规范执行，确保装修质量。

2.验收程序：装修工程完成后，由甲方组织验收，乙方应予以配合。

3.验收不合格：如验收不合格，乙方应在验收不合格之日起____天内进行整改，直至合格。

五、违约责任

1.甲方违约责任：

（1）甲方未按约定支付工程款的，应向乙方支付____%的违约金；

（2）甲方擅自变更装修内容或要求的，应向乙方支付____%的违约金。

2.乙方违约责任：

（1）乙方未按约定完成装修工程的，应向甲方支付____%的违约金；

（2）乙方装修质量不合格的，应承担维修责任，直至符合约定标准。

六、争议解决

双方在履行合同过程中发生的争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

七、其他

1.本合同未尽事宜，双方可另行协商补充。

2.本合同一式两份，双方各执一份，自双方签字（或盖章）之日起生效。

八、附件

1.本合同附件一：装修工程预算表

2.本合同附件二：装修工程图纸

3.本合同附件三：甲方房屋产权证明

4.本合同附件四：甲方付款凭证

5.本合同附件五：乙方施工资质证明

6.本合同附件六：乙方安全生产责任书

7.本合同附件七：乙方质量保证书

甲方（盖章）：____________________

乙方（盖章）：____________________

签订日期：____________________

备注：本合同未尽事宜，以双方另行签订的补充协议为准。

第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导

甲方（以下简称“甲方”）：

名称：____________________

法定代表人：____________________

地址：____________________

乙方（以下简称“乙方”）：

名称：____________________

法定代表人：____________________

地址：____________________

丙方（以下简称“丙方”）：

名称：____________________

法定代表人：____________________

地址：____________________

鉴于甲方拟对位于____________________的房屋进行面地板装修，乙方作为专业装修公司愿意接受甲方委托，丙方作为第三方监理单位，为保证装修工程的质量和进度，经三方友好协商，达成如下协议：

一、装修内容

1.装修范围：甲方房屋内部面地板装修，包括但不限于地面找平、铺设地板、踢脚线安装、地板打蜡等。

2.装修标准：按照国家标准及行业规范执行，确保装修质量。

二、丙方职责

1.丙方对装修工程进行全过程监理，包括材料采购、施工过程、工程验收等环节。

2.丙方负责监督乙方按照合同约定进行施工，确保工程质量和进度。

3.丙方对乙方提供的施工图纸、施工方案等进行审核，并提出修改意见。

三、甲方权利

1.甲方有权要求乙方按照合同约定的时间、质量、标准完成装修工程。

2.甲方有权要求丙方按照合同约定履行监理职责，确保装修工程的质量和进度。

3.甲方有权对乙方提供的装修材料进行检验，确保材料符合合同约定。

4.甲方有权对装修工程进行监督，对乙方进行工作指导和监督。

四、甲方权益

1.甲方享有装修工程完工后的所有权和使用权。

2.甲方享有装修工程的质量保证期，即自工程验收合格之日起____年内，乙方负责维修和保养。

3.甲方享有因装修工程引起的相邻权，包括采光、通风、安全等。

五、乙方责任

1.乙方应按照合同约定的时间、质量、标准完成装修工程。

2.乙方应按照丙方的监理意见，对施工过程中发现的问题进行整改。

3.乙方应确保装修工程所用材料的合格性和安全性。

六、乙方违约及限制条款

1.乙方未按约定完成装修工程的，每延误一日，应向甲方支付____元违约金。

2.乙方装修质量不合格的，应承担维修责任，直至符合约定标准。

3.乙方不得擅自更改装修内容或要求，如需更改，应经甲方书面同意。

4.乙方不得将装修工程转包或分包给不具备相应资质的单位或个人。

七、丙方责任

1.丙方应按照合同约定履行监理职责，对装修工程进行全过程监理。

2.丙方应确保监理工作的客观、公正、独立。

3.丙方对监理过程中发现的问题，应及时向甲方和乙方通报。

八、争议解决

1.三方在履行合同过程中发生的争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

2.争议解决过程中，未经法院判决，任何一方不得单方面变更或终止合同。

九、合同生效及终止

1.本合同自三方签字（或盖章）之日起生效。

2.本合同履行完毕或任何一方违约，合同自动终止。

十、其他

1.本合同未尽事宜，三方可另行协商补充。

2.本合同一式三份，三方各执一份，具有同等法律效力。

第三方介入的意义和目的：

丙方作为第三方监理单位的介入，旨在保证装修工程的质量和进度，维护甲方的合法权益，确保工程按约定标准完成。

甲方为主导的目的和意义：

甲方作为委托方，在装修工程中占据主导地位，有利于保障自身权益，确保装修工程达到预期效果，提高居住舒适度。同时，甲方的主导地位有助于监督乙方和丙方履行合同义务，确保装修工程的顺利进行。

第三篇范文：第三方主体+乙方权益主导

甲方（以下简称“甲方”）：

名称：____________________

法定代表人：____________________

地址：____________________

乙方（以下简称“乙方”）：

名称：____________________

法定代表人：____________________

地址：____________________

丙方（以下简称“丙方”）：

名称：____________________

法定代表人：____________________

地址：____________________

鉴于甲方拟对位于____________________的办公区域进行室内装修，乙方作为专业装修公司愿意接受甲方委托，丙方作为第三方设计单位，为保证装修设计的创新性和实用性，经三方友好协商，达成如下协议：

一、设计内容

1.设计范围：甲方办公区域室内装修设计，包括但不限于空间规划、装饰风格、材料选用、施工图设计等。

2.设计标准：结合甲方需求，融入现代设计理念，确保设计方案的独特性和实用性。

二、丙方职责

1.丙方负责进行办公区域装修设计的初步构思和方案设计。

2.丙方根据甲方需求，提供设计方案修改和完善服务。

3.丙方负责设计方案的审核，确保设计方案符合国家相关标准和规范。

三、乙方权利

1.乙方有权要求丙方根据甲方需求提供设计图纸和施工图。

2.乙方有权对丙方提供的设计方案提出修改意见，并要求丙方进行相应调整。

3.乙方有权对丙方的工作进度和质量进行监督，确保设计方案的顺利实施。

四、乙方权益

1.乙方享有设计方案的所有权，包括版权和使用权。

2.乙方在项目实施过程中，享有优先选择施工单位的权利。

3.乙方享有因设计方案而产生的商业利益。

五、甲方责任

1.甲方应按照合同约定的时间、质量、标准完成装修设计。

2.甲方应配合丙方进行设计方案的讨论和修改。

3.甲方应按时支付设计费用，不得无故拖延。

六、甲方违约及限制条款

1.甲方未按约定支付设计费用的，每延误一日，应向乙方支付____%的违约金。

2.甲方擅自更改设计方案或要求，应承担相应的设计修改费用。

3.甲方不得将设计项目转包或分包给不具备相应资质的单位或个人。

七、丙方责任

1.丙方应按照合同约定的时间、质量、标准完成设计方案。

2.丙方对设计方案进行修改和完善，直至乙方满意。

3.丙方确保设计方案符合国家相关标准和规范。

八、争议解决

1.三方在履行合同过程中发生的争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

2.争议解决过程中，未经法院判决，任何一方不得单方面变更或终止合同。

九、合同生效及终止

1.本合同自三方签字（或盖章）之日起生效。

2.本合同履行完毕或任何一方违约，合同自动终止。

十、其他

1.本合同未尽事宜，三方可另行协商补充。

2.本合同一式三份，三方各执一份，具有同等法律效力。

乙方为主导的目的和意义：

乙方作为设计实施的主要承担者，其权益在合同中得到充分保障，有利于确保设