川省建设工程施工合同示范文本

川省建设工程施工合同示范文本本合同目录一览第一条合同主体1.1发包人1.2承包人第二条工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程内容第三条合同金额3.1合同总价3.2付款方式3.3付款条件3.4工程变更价款第四条合同工期4.1开工日期4.2竣工日期4.3工期延误第五条质量标准5.1工程质量5.2材料质量5.3施工质量第六条合同的履行6.1承包人责任6.2发包人责任第七条工程变更7.1变更条件7.2变更程序7.3变更价款第八条违约责任8.1承包人违约8.2发包人违约第九条争议解决9.1协商解决9.2调解解决9.3仲裁解决9.4法律途径第十条合同的解除10.1合同解除条件10.2合同解除程序10.3合同解除后的责任第十一条合同的转让11.1合同转让条件11.2合同转让程序第十二条保密条款12.1保密内容12.2保密期限12.3违约责任第十三条不可抗力13.1不可抗力事件13.2不可抗力后果13.3不可抗力责任的免除第十四条其他条款14.1合同的生效14.2合同的终止14.3附件14.4修订history第一部分：合同如下：第一条合同主体1.1发包人1.1.1发包人名称：川省某建设工程发包方全称1.1.2发包人地址：川省某市某区某路某号1.1.3发包人法定代表人：某某1.1.4发包人授权代表：某某1.2承包人1.2.1承包人名称：某建设工程承包方全称1.2.2承包人地址：某市某区某路某号1.2.3承包人法定代表人：某某1.2.4承包人授权代表：某某第二条工程概况2.1工程名称：川省某建设工程项目2.2工程地点：川省某市某区某路某号2.3工程规模：根据工程设计文件确定的规模2.4工程内容：包括但不限于土建、安装、装修、调试等第三条合同金额3.1合同总价：人民币【】元整（大写：【】元整）3.2付款方式：按工程进度分阶段付款3.3付款条件：完成约定的工程量并经验收合格3.4工程变更价款：按照双方协商确定的价格调整第四条合同工期4.1开工日期：根据双方协商确定的日期4.2竣工日期：根据双方协商确定的日期4.3工期延误：由于不可抗力或其他特殊情况导致工期延误的，双方协商确定延期时间第五条质量标准5.1工程质量：符合国家及行业相关质量标准和规范5.2材料质量：符合国家及行业相关质量标准和规范5.3施工质量：承包人应保证工程质量，确保工程安全可靠第六条合同的履行6.1承包人责任：按照合同约定完成工程，并保证工程质量、安全、进度等6.2发包人责任：提供施工场地、协调相关关系、按时付款等第八条违约责任8.1承包人违约8.1.1承包人未能按照合同约定完成工程，或工程质量不符合约定的，应承担违约责任，具体包括但不限于：（1）支付违约金，违约金计算方式为：违约金额×违约天数×1%。（2）赔偿发包人因此遭受的损失。8.1.2承包人未能按照合同约定的时间完成付款的，应按逾期付款金额的每日千分之五支付违约金。8.2发包人违约8.2.1发包人未能按照合同约定支付工程款的，应承担违约责任，具体包括但不限于：（1）支付违约金，违约金计算方式为：逾期付款金额×逾期天数×1%。（2）赔偿承包人因此遭受的损失。第九条争议解决9.1协商解决：合同双方在合同履行过程中发生的争议，应通过友好协商解决。9.2调解解决：协商不成时，可向工程所在地的民间调解组织申请调解。9.3仲裁解决：调解不成的，任何一方均有权向工程所在地的仲裁委员会申请仲裁。9.4法律途径：如仲裁不成，可向工程所在地的法院提起诉讼。第十条合同的解除10.1合同解除条件10.1.1任何一方未能履行合同义务，对方有权解除合同。10.1.2双方协商一致，可以解除合同。10.2合同解除程序10.2.1解除合同的一方应提前【】天通知对方。10.2.2双方应按照合同约定办理相关手续。10.3合同解除后的责任10.3.1解除合同后，承包人应停止施工，并按照合同约定承担相应责任。10.3.2发包人应按照合同约定支付已完成的工程价款。第十一条合同的转让11.1合同转让条件11.1.1双方协商一致，且转让方应保证转让后的受让方能够履行合同义务。11.2合同转让程序11.2.1转让方应提前【】天通知对方，并提交转让协议及相关文件。11.2.2对方应在收到通知后【】天内未提出异议，视为同意转让。第十二条保密条款12.1保密内容12.1.1双方在合同履行过程中获知的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等。12.2保密期限12.2.1双方对对方的保密信息承担保密义务，直至相关信息公开或不再具有保密性。12.3违约责任12.3.1任何一方泄露对方的保密信息，应承担违约责任，赔偿对方因此遭受的损失。第十三条不可抗力13.1不可抗力事件13.1.1不可抗力事件包括但不限于：自然灾害、社会事件、政策变化等。13.2不可抗力后果13.2.1因不可抗力事件导致合同无法履行或部分无法履行，双方均不承担违约责任。13.2.2不可抗力事件导致合同履行困难，双方应协商解决。13.3不可抗力责任的免除13.3.1因不可抗力事件导致合同解除的，双方应按照本合同约定办理相关手续。第十四条其他条款14.1合同的生效14.1.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。14.1.2本合同一式【】份，双方各执【】份，具有同等法律效力。14.2合同的终止14.2.1合同履行完毕，双方签订终止协议，解除合同关系。14.2.2合同依法解除或终止，双方应按照本合同约定办理相关手续。14.3附件14.3.1本合同附件包括但不限于：工程设计文件、施工图纸、工程量清单等。14.4修订14.4.1本合同如有修改，双方应签订修订协议，并注明修订内容。修订后的协议与本合同具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方概念界定1.1第三方定义在本合同中，第三方指的是除甲乙方之外，与本合同无直接合同关系的自然人、法人和其他组织。1.2第三方类型第三方包括但不限于：中介机构、监理机构、设计单位、材料供应商、设备供应商、分包商等。第二条第三方介入情形2.1第三方介入条件（1）甲乙方协商一致，同意第三方介入。（2）第三方具备相应的资质和能力。（3）第三方介入不违反相关法律法规。2.2第三方介入程序（1）甲乙方就第三方介入达成一致，明确介入的第三方。（2）甲乙方与第三方签订相应的合同或协议，明确双方的权利和义务。（3）甲乙方应将第三方介入的事宜通知对方，并提交相关文件。第三条第三方责任3.1第三方责任界定第三方应按照甲乙方的约定和合同要求，履行相应的义务，并承担相应的责任。3.2第三方责任限额（1）第三方应对其履行合同过程中产生的损失承担责任。（2）第三方责任限额应由甲乙方在合同中明确，并在与第三方的合同或协议中予以规定。第四条第三方与甲乙方的关系4.1第三方与甲乙方的关系界定第三方与甲乙方为各自独立的合同主体，第三方对甲乙方不承担任何合同义务。4.2第三方与甲乙方的权益划分（1）第三方应按照合同约定向甲乙方支付费用或提供服务。（2）甲乙方应按照合同约定向第三方支付费用或提供服务。第五条第三方介入对合同履行的影响5.1第三方介入不影响甲乙方之间的合同关系，甲乙方应继续履行合同约定的义务。5.2第三方介入不影响甲乙方对第三方的权利和义务，甲乙方应按照合同约定行使权利和履行义务。第六条第三方违约处理6.1第三方违约第三方未能按照合同约定履行义务的，应承担违约责任，具体包括但不限于：（1）支付违约金。（2）赔偿因其违约给甲乙方造成的损失。6.2第三方违约处理程序（1）甲乙方与第三方协商解决。（2）协商不成时，甲乙方可依法向第三方追偿。第七条第三方介入的终止7.1第三方介入终止条件（1）第三方完成了合同约定的义务。（2）甲乙方协商一致，同意终止第三方介入。7.2第三方介入终止程序（1）甲乙方与第三方协商一致，签订终止协议。（2）甲乙方将第三方介入终止的事宜通知对方。第八条第三方介入后的合同修订8.1甲乙方应根据第三方介入的情况，及时修订本合同，明确双方的权利和义务。8.2甲乙方应在修订后的合同中，明确第三方的责任限额、权益划分等事项。第九条第三方介入的合同效力9.1第三方介入的合同或协议，不影响本合同的效力。9.2本合同的解除、终止或变更，不影响甲乙方与第三方之间的合同关系。第十条争议解决10.1甲乙方与第三方之间的争议，应通过友好协商解决。10.2协商不成时，可依法向仲裁委员会申请仲裁或向法院提起诉讼。第十一条合同的转让11.1第三方介入的合同或协议的转让，应经甲乙方同意。11.2转让后的第三方应继续履行原合同约定的义务。第十二条保密条款12.1甲乙方与第三方之间的保密信息，应按照本合同保密条款的规定进行保密。第十三条不可抗力13.1第三方介入过程中发生的不可抗力事件，应按照本合同不可抗力条款的规定处理。第十四条其他条款14.1甲乙方与第三方签订的合同或协议，应符合本合同的约定。14.2本合同未尽事宜，甲乙方与第三方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：工程设计文件附件二：施工图纸附件三：工程量清单附件四：材料质量标准附件五：施工工艺标准附件六：工程进度计划附件七：付款申请表附件八：验收合格标准附件九：违约金计算公式附件十：保密协议附件十一：不可抗力事件确认书附件十二：合同转让协议附件十三：第三方合同或协议附件十四：补充协议附件一：工程设计文件详细要求：应包括工程设计说明书、设计图纸、施工图纸等，需符合国家及行业相关标准。附件二：施工图纸详细要求：应包括施工细节、材料要求、施工工艺等，需符合国家及行业相关标准。附件三：工程量清单详细要求：应包括工程项目的名称、数量、单位、单价等详细信息。附件四：材料质量标准详细要求：应包括材料的种类、规格、质量要求等，需符合国家及行业相关标准。附件五：施工工艺标准详细要求：应包括施工过程中的各项工艺要求，如施工方法、操作步骤等。附件六：工程进度计划详细要求：应包括工程的开始日期、结束日期、各阶段完成日期等。附件七：付款申请表详细要求：应包括付款的项目、金额、时间等详细信息。附件八：验收合格标准详细要求：应包括工程验收的各项标准和要求。附件九：违约金计算公式详细要求：应明确违约金的计算方法和计算公式。附件十：保密协议详细要求：应明确保密信息的范围、保密期限、违约责任等。附件十一：不可抗力事件确认书详细要求：应明确不可抗力事件的范围和处理方法。附件十二：合同转让协议详细要求：应明确合同转让的条件、程序、违约责任等。附件十三：第三方合同或协议详细要求：应明确与第三方签订的合同或协议的内容和要求。附件十四：补充协议详细要求：应明确补充协议的内容和要求。说明二：违约行为及责任认定：1.未能按照合同约定完成工程或提供服务。2.工程质量或服务不符合约定的标准。3.未能按照合同约定的时间完成付款或提供服务。4.泄露对方的商业秘密或技术秘密。5.未能履行合同约定的其他义务。违约责任认定标准：1.违约