2024有关建设工程施工合同范本「简单版」

合同编号：__________合同双方：甲方：（全称）地址：联系电话：乙方：（全称）地址：联系电话：第一章合同标的第一条工程概述1.1工程名称：（工程名称）1.2工程地点：（工程地点）1.3工程规模：（工程规模）1.4工程内容：（工程内容）1.5工程预算：（工程预算）第二条施工范围及要求2.1乙方应按照甲方的要求，完成工程的施工任务。2.2乙方应保证工程质量符合国家相关法律法规及行业标准。2.3乙方应按照合同约定的工期完成施工。2.4乙方应承担施工过程中的安全责任，确保工程安全无隐患。第二章合同价格第三条合同价格3.1双方确认，本合同的总价为人民币（大写）（合同总价），即（币种）元整（小写）。3.2乙方完成工程后，应向甲方提供完整的工程结算资料，双方按照本合同约定的价格进行结算。第三章合同工期第四条合同工期4.1双方确认，本工程的工期为（工期天数）天。4.2乙方应按照约定的工期完成施工，如因乙方原因导致工程延期，乙方应承担相应的违约责任。第四章付款与结算第五条付款方式5.1甲方按照乙方实际完成的工程进度，分阶段支付工程款项。5.2乙方完成工程后，甲方应在验收合格后支付剩余款项。第六条工程验收6.1工程完成后，乙方应向甲方提供完整的工程资料，甲方进行验收。6.2甲方应在验收合格后七个工作日内支付剩余款项。第五章违约责任第七条违约责任7.1乙方未按照约定完成工程，甲方有权解除合同，并要求乙方支付违约金。7.2甲方未按照约定支付工程款项，乙方有权解除合同，并要求甲方支付违约金。第六章争议解决第八条争议解决8.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。8.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。第七章其他第九条合同的生效、变更与解除9.1本合同自双方签字盖章之日起生效。9.2合同生效后，未经双方协商一致，任何一方不得单方面变更或解除合同。9.3本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________签订日期：__________注意事项及解决办法：1.合同双方应确保提供的信息真实、准确、完整，如有虚假，应承担相应法律责任。解决方案：签订合同前，双方进行尽职调查，核实对方的资质、信誉等信息。2.合同双方应按照约定的时间和质量要求完成工程。解决方案：设立时间表和质量标准，定期进行进度和质量检查，确保双方按约定履行合同。3.合同款项的支付和结算应按照约定的方式进行。解决方案：明确付款和结算条款，设立专门的款项管理账户，按照工程进度和验收结果进行款项支付。4.如发生违约行为，应按照约定承担违约责任。解决方案：约定具体的违约金计算方式和赔偿范围，一旦发生违约，按照约定进行赔偿。5.如发生争议，应通过友好协商解决，如协商不成，可以向法院提起诉讼。解决方案：在合同中明确争议解决方式，选择合适的仲裁机构或法院，以便在发生争议时进行解决。法律名词及名词解释：1.甲方：指合同中的委托方或业主，负责委托乙方进行工程项目的施工。2.乙方：指合同中的受托方或施工方，负责按照甲方的要求完成工程项目的施工。3.工程：指合同双方约定的施工项目，包括工程名称、工程地点、工程规模、工程内容等。4.合同总价：指双方约定的工程项目的总造价，包括工程设计、施工、材料设备购置等费用。5.工期：指合同双方约定的完成工程的时间期限。6.违约金：指一方未履行合同约定的义务，应向对方支付的赔偿金。7.验收：指甲方对乙方完成的工程进行质量、安全、进度等方面的检查，以确认工程是否符合合同约定。8.争议解决：指合同双方在履行合同过程中发生的争议，通过协商、仲裁或诉讼等方式进行解决。应用场合：1.适用于各类建设工程项目，如房屋建筑、基础设施建设、园林绿化、装饰装修等。2.适用于施工方具备相应资质和能力，且甲方为工程项目的业主或委托方的场景。补充条款：1.工程变更：如工程范围、内容、规模等发生变更，双方应签订补充协议，明确变更后的工程范围、内容、规模、工期、价格等。2.不可抗力：因不可抗力导致工程无法按约定完成，双方应协商解决，根据实际情况调整工期、价格等。4.知识产权：双方应对工程中涉及的知识产权进行明确约定，包括专利、商标、著作权等。5.保密条款：双方应对工程项目的商业秘密、技术秘密等保密信息进行明确约定，违反保密条款的，应承担相应法律责任。附件列表：1.乙方资质证