钢筋木工总包合同范例

钢筋木工总包合同范例第一篇范文：合同编号：__________

甲方（以下简称“承包方”）：__________

乙方（以下简称“委托方”）：__________

鉴于甲方具备从事建筑工程的资质，乙方有意委托甲方对工程项目进行钢筋木工总包施工，双方经友好协商，达成如下协议：

一、工程概况

1.1工程名称：__________

1.2工程地点：__________

1.3工程规模：__________

1.4工程内容：钢筋、木工等建筑工程施工。

二、合同双方的权利与义务

2.1承包方的权利与义务：

（1）按照乙方要求，按照合同约定的时间、质量、安全等要求完成工程。

（2）在工程实施过程中，严格按照国家有关法律、法规、标准、规范执行。

（3）按照合同约定，负责工程款结算、工程验收、保修等工作。

（4）在工程实施过程中，负责协调与相关部门、单位的关系，确保工程顺利进行。

2.2委托方的权利与义务：

（1）按照合同约定，按时支付工程款。

（2）在工程实施过程中，配合承包方完成相关工作。

（3）按照合同约定，负责工程质量监督、工程验收、保修等工作。

三、合同价款及支付方式

3.1合同价款：__________

3.2支付方式：

（1）开工前支付合同价款的30%作为预付款；

（2）工程进度达到合同约定比例时，支付相应比例的工程款；

（3）工程竣工验收合格后，支付合同价款的70%作为结算款；

（4）保修期满后，支付剩余合同价款的10%作为保修金。

四、工期及延误责任

4.1工期：__________

4.2工期延误责任：

（1）因承包方原因导致工期延误，每延误一天，应向乙方支付合同价款0.5%的违约金。

（2）因委托方原因导致工期延误，由委托方负责解决，不影响承包方工期。

五、质量要求及验收标准

5.1质量要求：按照国家有关法律、法规、标准、规范执行。

5.2验收标准：按照合同约定，经双方验收合格后，视为工程验收合格。

六、违约责任

6.1任何一方违反本合同，应承担相应的违约责任。

6.2因违约给对方造成损失的，违约方应承担相应的赔偿责任。

七、争议解决

7.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。

7.2协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

八、其他

8.1本合同未尽事宜，由双方另行协商解决。

8.2本合同一式两份，双方各执一份，自双方签字（或盖章）之日起生效。

附件：

1.工程量清单

2.设计图纸

3.施工组织设计

4.相关法律法规

5.乙方提供的其他资料

甲方（盖章）：__________

乙方（盖章）：__________

签订日期：__________

第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导

合同编号：__________

甲方（以下简称“主承包方”）：__________

乙方（以下简称“分包方”）：__________

丙方（以下简称“第三方”）：__________

鉴于甲方具备从事建筑工程的资质，乙方具备相关分包工程的能力，丙方愿意作为第三方参与工程项目的协调与监督管理，三方经友好协商，达成如下协议：

一、工程概况

1.1工程名称：__________

1.2工程地点：__________

1.3工程规模：__________

1.4工程内容：钢筋、木工等建筑工程施工。

二、三方权利与义务

2.1主承包方权利与义务：

（1）负责整个工程项目的施工组织、协调与管理。

（2）确保工程按照合同约定的时间、质量、安全等要求完成。

（3）对分包方的工作进行监督，确保其符合甲方的要求。

（4）按照合同约定，按时支付分包方工程款。

（5）在工程实施过程中，享有对工程进度、质量、安全的最终决定权。

2.2分包方权利与义务：

（1）按照主承包方的要求，负责钢筋木工等分包工程的施工。

（2）严格按照国家有关法律、法规、标准、规范执行，确保工程质量。

（3）在主承包方的监督下，按期完成分包工程。

（4）在工程实施过程中，向主承包方报告工作进度和质量情况。

2.3第三方权利与义务：

（1）作为第三方，对工程项目的施工进行协调与监督管理。

（2）监督主承包方和分包方的施工行为，确保工程按合同约定进行。

（3）对工程质量、安全、进度进行评估，提出改进意见。

（4）协助解决施工过程中出现的问题，确保工程顺利进行。

三、合同价款及支付方式

3.1合同价款：__________

3.2支付方式：

（1）开工前支付合同价款的30%作为预付款；

（2）工程进度达到合同约定比例时，支付相应比例的工程款；

（3）工程竣工验收合格后，支付合同价款的70%作为结算款；

（4）保修期满后，支付剩余合同价款的10%作为保修金。

四、工期及延误责任

4.1工期：__________

4.2工期延误责任：

（1）因分包方原因导致工期延误，每延误一天，应向主承包方支付合同价款0.5%的违约金。

（2）因主承包方原因导致工期延误，由主承包方负责解决，不影响分包方工期。

（3）因第三方原因导致工期延误，由第三方承担相应责任。

五、质量要求及验收标准

5.1质量要求：按照国家有关法律、法规、标准、规范执行。

5.2验收标准：按照合同约定，经三方验收合格后，视为工程验收合格。

六、违约责任及限制条款

6.1违约责任：

（1）任何一方违反本合同，应承担相应的违约责任。

（2）因违约给对方造成损失的，违约方应承担相应的赔偿责任。

6.2限制条款：

（1）分包方不得擅自更改施工方案，如需变更，需经主承包方和第三方同意。

（2）分包方不得将工程转包或分包给不具备相应资质的单位或个人。

（3）第三方在履行职责过程中，不得泄露甲方商业秘密。

七、争议解决

7.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。

7.2协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

八、其他

8.1本合同未尽事宜，由三方另行协商解决。

8.2本合同一式三份，三方各执一份，自三方签字（或盖章）之日起生效。

附件：

1.工程量清单

2.设计图纸

3.施工组织设计

4.相关法律法规

5.乙方提供的其他资料

第三方介入的意义和目的：

丙方作为第三方参与本项目，旨在提供专业的协调与监督管理，确保工程顺利进行，提高工程质量，降低风险，保障甲方的利益。

甲方权益主导的目的和意义：

甲方作为主承包方，主导整个工程项目的实施，有利于确保工程进度、质量和安全，维护自身合法权益，同时通过引入第三方，提升项目管理水平，降低项目风险。

第三篇范文：第三方主体+甲方权益主导

合同编号：__________

甲方（以下简称“业主”）：__________

乙方（以下简称“施工方”）：__________

丙方（以下简称“监理方”）：__________

鉴于业主有意委托施工方进行建筑工程施工，为保障工程质量和安全，同时引入第三方监理方进行监督管理，三方经友好协商，达成如下协议：

一、工程概况

1.1工程名称：__________

1.2工程地点：__________

1.3工程规模：__________

1.4工程内容：建筑工程施工，包括但不限于土建、装修、安装等。

二、三方权利与义务

2.1业主权利与义务：

（1）按照合同约定，支付工程款。

（2）提供必要的施工条件，包括但不限于场地、图纸、材料等。

（3）监督施工方按照设计图纸和规范进行施工。

（4）对施工方的施工质量、进度、安全负有最终监督责任。

2.2施工方权利与义务：

（1）按照合同约定，负责工程的施工、竣工和保修。

（2）确保工程质量符合国家相关标准和规范。

（3）按照监理方的要求，及时整改质量问题。

（4）按照合同约定，提供施工进度报告和质量检测报告。

2.3监理方权利与义务：

（1）对施工方的施工过程进行全过程监理，包括但不限于质量、进度、安全等方面。

（2）对施工方提供的施工进度报告和质量检测报告进行审核。

（3）对施工中发现的质量问题提出整改意见，并监督整改措施的落实。

（4）对施工方的违约行为提出警告，并有权要求施工方承担相应的违约责任。

三、合同价款及支付方式

3.1合同价款：__________

3.2支付方式：

（1）开工前支付合同价款的30%作为预付款；

（2）工程进度达到合同约定比例时，支付相应比例的工程款；

（3）工程竣工验收合格后，支付合同价款的70%作为结算款；

（4）保修期满后，支付剩余合同价款的10%作为保修金。

四、工期及延误责任

4.1工期：__________

4.2工期延误责任：

（1）因施工方原因导致工期延误，每延误一天，应向业主支付合同价款0.5%的违约金。

（2）因业主原因导致工期延误，由业主负责解决，不影响施工方工期。

（3）因监理方原因导致工期延误，由监理方承担相应责任。

五、质量要求及验收标准

5.1质量要求：按照国家有关法律、法规、标准、规范执行。

5.2验收标准：按照合同约定，经三方验收合格后，视为工程验收合格。

六、违约责任及限制条款

6.1违约责任：

（1）任何一方违反本合同，应承担相应的违约责任。

（2）因违约给对方造成损失的，违约方应承担相应的赔偿责任。

6.2限制条款：

（1）施工方不得将工程转包或分包给不具备相应资质的单位或个人。

（2）监理方在履行职责过程中，不得泄露业主商业秘密。

（3）业主不得擅自变更工程设计和施工方案，如需变更，需经施工方和监理方同意。

七、争议解决

7.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。

7.2协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

八、其他

8.1本合同未尽事宜，由三方另行协商解决。

8.2本合同一式三份，三方各执一份，自三方签字（或盖章）之日起生效。

附件：

1.工程量清单

2.设计图纸

3.施工组织设计

4.相关法律法规

5.乙方提供的其他资料

乙方为主导