交通运输铁艺施工合同范文

交通运输铁艺施工合同范文合同编号：__________地址：________________________联系人：_____________________联系电话：___________________地址：________________________联系人：_____________________联系电话：___________________鉴于委托方委托承包方进行铁艺工程施工，双方经充分协商，达成如下协议：一、工程概况1.1工程名称：____________________1.2工程地点：____________________1.3工程内容：____________________1.4工程规模：____________________1.5工程预算：____________________二、合同价格及支付方式2.1合同总价：人民币（大写）：____________元整（小写）：_____________元。2.2支付方式：（1）委托方在合同签订后七个工作日内，向承包方支付合同总价的50%作为预付款。（2）剩余的50%待工程验收合格后，委托方七个工作日内一次性支付。三、工程期限3.1工程开工日期：____________年________月________日。3.2工程竣工日期：____________年________月________日。3.3工期延误：如遇不可抗力等因素导致工程延误，双方协商确定延期时间。四、质量标准4.1工程质量应符合国家相关法律法规、行业标准及双方约定的标准。4.2工程验收：工程完成后，委托方组织验收，承包方应按要求提供相关资料，配合验收。五、权利义务5.1委托方应按合同约定支付合同价款，不得无故拖欠或拖延支付。5.2承包方应按合同约定完成工程，确保工程质量，不得擅自变更工程内容。5.3承包方应承担工程期间的安全责任，确保工程施工安全。5.4委托方应提供施工所需的场地、水源、电源等基础设施。六、违约责任6.1双方违反合同约定的，应承担相应的违约责任。6.2承包方如未按约定完成工程，应支付违约金，违约金为合同总价的1%。七、争议解决7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。八、其他约定8.1合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程竣工验收合格之日止。8.2合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（委托方）：____________乙方（承包方）：____________签订日期：____________年________月________日一、附件列表：1.工程设计图纸2.工程预算明细表3.工程验收标准4.安全生产责任书5.施工方案及施工组织设计6.工程进度计划表7.付款凭证及收款凭证8.工程变更协议9.补充协议二、违约行为及认定：1.委托方未按约定支付合同价款，视为违约。2.承包方未按约定完成工程，视为违约。3.双方未履行合同约定的义务，视为违约。4.工程质量不符合约定标准的，视为违约。5.工期延误未协商一致的，视为违约。三、法律名词及解释：1.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。2.合同履行：双方按照合同约定履行各自的权利和义务。3.工程验收：委托方对工程质量、安全、进度等方面的检查和评定。4.违约金：一方违约时，按照合同约定向对方支付的赔偿金。5.补充协议：对原合同未尽事宜进行补充和完善的协议。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：及时沟通，协商调整工期，必要时签订工期延期协议。2.工程质量问题：立即停工，由承包方负责整改，直至符合验收标准。3.支付纠纷：查看付款凭证，核对合同价款，协商解决支付问题。4.设计变更：双方协商一致后，签订设计变更协议，调整合同内容。5.合同争议：协商解决，协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。五、所有应用场景：1.铁艺工程施工合同适用于各类建筑铁艺工程，如围栏、楼梯、扶手等。2.合同可用于新建、改建、