2024浙江省建设工程施工合同承包人履约评价表发包人填写

合同编号：__________甲方（发包人）：乙方（承包人）：第一条合同标的1.1本工程的工程名称：____________________1.2本工程的工程地点：____________________1.3本工程的工程内容：____________________1.4本工程的工程量：____________________第二条合同价格2.1本工程的合同总价为人民币（大写）：____________元整（小写）：_____________元。2.2乙方报价已包含施工过程中的一切费用，包括材料费、人工费、机械使用费、管理费、利润等。第三条合同履行3.1甲方应按照合同约定及时支付工程进度款，保证乙方施工的正常进行。3.2乙方应按照合同约定的工程内容、工程量、工程质量标准、工程进度等要求，完成本工程的施工。3.3乙方应遵守国家法律法规及施工现场的管理规定，保证施工安全，确保工程质量。3.4甲方应提供乙方施工所需的现场条件，包括但不限于施工场地、临时设施、水电供应等。第四条合同价款支付4.1本工程价款支付按照双方约定的进度分阶段支付。具体支付方式如下：（1）合同签订后，甲方支付乙方合同总价款的%作为预付款。（2）工程进度达到%时，甲方支付乙方合同总价款的%。（3）工程竣工并经验收合格后，甲方支付乙方合同总价款的%。（4）剩余的合同总价款%作为质保金，在质保期满后无息支付给乙方。4.2甲方支付价款时，乙方应向甲方提供等额的发票。第五条合同的变更和解除5.1双方同意，合同的变更或解除应书面签署，并经双方确认。5.2在合同履行过程中，如因不可抗力等因素导致合同无法履行，双方可协商变更或解除合同。5.3除不可抗力因素外，擅自变更或解除合同的一方应承担违约责任，向对方支付合同总价款的%作为违约金。第六条争议解决6.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第七条其他约定7.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程竣工并经验收合格，双方签字（或盖章）确认的工程结算书生效之日起终止。7.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（发包人）：____________________乙方（承包人）：____________________签订日期：____________________注意事项：1.合同的签订和履行应严格遵守国家相关法律法规。2.双方应确保合同标的、价格、履行期限等核心条款的准确无误。3.甲方应及时支付工程进度款，确保乙方施工的正常进行。4.乙方应按照合同约定的要求完成施工，确保工程质量和安全。6.任何合同变更或解除均需书面签署，并经双方确认。7.如发生争议，通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。解决办法：1.法律法规遵守问题：依法签订和履行合同，如有违法行为，可寻求法律途径解决。2.合同条款准确性问题：在签订合同前，双方应对合同条款进行仔细审查，确保核心条款的准确性。如有疑问，可咨询专业律师。3.工程进度款支付问题：甲方应按照合同约定的支付时间及时支付工程进度款，如甲方延迟支付，乙方有权依法主张逾期付款的违约责任。4.工程质量和安全问题：乙方应严格按照国家相关标准和规范进行施工，确保工程质量和安全。如发生质量问题，乙方应承担相应的修复和赔偿责任。6.合同变更和解除问题：任何合同变更或解除均需书面签署，并经双方确认。如一方违反合同约定，导致合同无法履行，对方有权依法主张违约责任。7.争议解决问题：如双方在履行合同过程中发生争议，通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。法律名词及名词解释：1.发包人：指建设工程项目的业主，具备项目建设的相关权利和能力。2.承包人：指具备相应资质和能力，承担建设工程施工任务的企业或个人。3.合同标的：指本合同约定的建设工程项目的具体内容、工程量等。4.合同价格：指双方约定的承包人完成合同标的所需支付的价款。5.工程进度款：指按照合同约定的进度分阶段支付的合同价款。6.违约金：指一方违反合同约定，应向对方支付的赔偿金。7.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。8.质保金：指作为承包人履行合同质量保证责任的保证金。9.合同履行：指双方按照合同约定完成各自的权利义务的过程。10.争议解决：指双方在履行合同过程中发生的纠纷通过协商、调解或法律途径予以解决的过程。应用场合：1.适用于浙江省范围内的建设工程项目。2.适用于承包人履约评价表发包人填写的场景。3.适用于双方对工程质量、进度、价格等方面有明确约定的场景。4.适用于需要明确违约责任、争议解决等法律条款的场景。补充条款：1.工程变更条款：如工程内容、工程量、工程进度等发生变更时，双方应签订书面变更协议，明确变更内容和相应的价款调整。2.工期延长条款：如因不可抗力或其他特殊情况导致工程进度受到影响，双方可协商延长工期，并明确延长工期后的履约要求。3.质量保修条款：如承包人对工程质量承担保修责任，双方应明确保修范围、保修期限、保修责任等。4.保险条款：如承包人需购买工程保险，双方应明确保险范围、保险费用、理赔程序等。5.保密条款：如双方在合同履行过