住宅小区私人施工合同

住宅小区私人施工合同合同编号：__________合同各方：甲方（施工方）：名称：__________地址：__________联系人：__________联系电话：__________乙方（业主）：名称：__________地址：__________联系人：__________联系电话：__________鉴于甲方具备相关施工资质，且愿意为乙方提供住宅小区私人施工服务，乙方愿意委托甲方进行施工。双方为明确双方权利义务，经友好协商，特订立本合同，以共同遵守。第一条施工内容1.1本合同施工项目为：__________（具体施工内容）。1.2施工地点为：__________（具体地址）。1.3施工工期为：__________（具体工期，以天为单位）。第二条施工标准及质量2.1甲方应按照国家标准、行业标准及乙方提供的施工图纸、施工要求进行施工。2.2甲方应保证施工质量，确保施工过程中及施工完成后，施工质量符合双方约定的标准。2.3施工过程中，乙方有权对施工质量进行监督，并提出整改要求。甲方应及时整改，确保施工质量。第三条合同价格及支付3.1本合同施工价格为：__________元（大写：__________元整）。3.2乙方应按照本合同约定的付款节点及时支付合同价款。3.3付款方式如下：（1）预付款：合同签订后三个工作日内，乙方支付合同价的30%作为预付款。（2）进度款：施工进度达到约定的节点后，乙方支付该节点对应的合同价款。（3）尾款：施工完成后，经乙方验收合格，支付剩余的70%合同价款。第四条工期延误4.1甲方如因自身原因导致施工进度延误，应按照乙方损失的金额支付违约金。4.2乙方如因自身原因导致施工进度延误，甲方有权要求乙方支付因延误产生的额外费用。第五条违约责任5.1甲方未按照约定标准完成施工的，应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿乙方损失等。5.2乙方未按照约定时间支付合同价款的，应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿甲方损失等。第六条争议解决6.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第七条其他约定7.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。7.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至合同约定的施工完成后终止。甲方（施工方）：__________乙方（业主）：__________签订日期：__________一、附件列表：1.施工图纸2.施工方案3.施工标准4.施工进度计划5.施工预算6.施工资质证明7.双方联系方式8.违约金计算公式9.施工质量验收标准二、违约行为及认定：1.甲方未按照约定标准完成施工，或施工质量不符合国家标准、行业标准及乙方提供的施工图纸、施工要求的，视为违约。2.甲方未按照约定的工期完成施工的，视为违约。3.乙方未按照约定时间支付合同价款的，视为违约。4.甲方未按照约定提供施工资料、设备、人员的，视为违约。5.乙方未按照约定提供施工场地、水电等条件的，视为违约。6.其他违反合同约定的行为。三、法律名词及解释：1.施工方：指具备相关资质，负责施工的乙方。2.业主：指委托甲方进行施工的甲方。3.施工工期：指合同约定的施工开始之日起至施工完成之日止的时间。4.施工质量：指施工过程中及施工完成后，施工成果符合国家标准、行业标准及乙方提供的施工图纸、施工要求的情况。5.违约金：指一方违约时，按照合同约定向对方支付的赔偿金。6.工期延误：指合同约定的施工进度因一方原因未能按照约定时间完成的情况。7.违约行为：指违反合同约定，未能履行合同义务的行为。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.施工进度延误：提前制定详细的施工计划，确保按计划施工。遇到不可抗力因素导致延误，及时与乙方沟通，协商延期。2.施工质量问题：加强施工过程中的质量监督，确保施工质量。发现问题及时整改，确保施工质量符合约定标准。3.付款问题：明确付款时间节点，按时支付合同价款。如遇特殊情况，及时与甲方沟通，协商付款事宜。4.施工资料、设备、人员不足：提前准备好施工所需的资料、设备、人员。如遇不足情况，及时与乙方沟通