2024建设工程施工合同样板参考

合同编号：__________合同各方：甲方：乙方：鉴于甲方为建设工程项目的业主，乙方为具备相应资质和能力的施工单位，双方经协商一致，就乙方向甲方提供建设工程施工服务事宜，达成如下协议：第一条工程概况1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程内容：__________1.4工程规模：__________1.5工程预算：__________第二条合同价格2.1本合同施工总价为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。2.2乙方在合同签订后____个工作日内向甲方提交施工预算，甲方在收到预算后____个工作日内予以确认或提出修改意见。第三条合同工期3.1开工日期：__________3.2竣工日期：__________3.3乙方应按合同约定的工期完成施工，如有延期，应承担相应的违约责任。第四条质量标准4.1乙方应按照合同约定的质量标准完成施工，并保证工程质量符合国家相关法律法规及行业标准。4.2甲方有权对施工过程和工程质量进行监督检查，乙方应予以配合。第五条付款方式及进度5.1本合同付款分为三次，具体付款比例和时间如下：（1）合同签订后____个工作日内，甲方支付乙方合同总价款的____%；（2）工程进度达到____%时，甲方支付乙方合同总价款的____%；（3）工程竣工验收合格后，甲方支付乙方合同总价款的____%。5.2乙方开具等额的正规发票，甲方按约定时间支付相应款项。第六条违约责任6.1乙方未按合同约定的工期、质量完成施工的，应向甲方支付违约金，违约金计算方式为：____元/天×延期天数。6.2甲方未按约定时间支付合同款项的，应向乙方支付滞纳金，滞纳金计算方式为：____元/天×逾期支付天数。第七条争议解决7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第八条其他约定8.1双方应遵守国家相关法律法规，不得违法经营、施工。8.2双方在合同履行过程中如需变更、解除合同，应签订补充协议，并经双方盖章确认。8.3本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：____年____月____日注意事项及解决办法：1.注意合同条款的准确性和完整性，确保双方权益得到保障。解决办法：仔细阅读合同条款，必要时可寻求专业法律人士的意见，确保合同内容的准确性和完整性。2.注意合同中工程质量和工期要求的明确表述，以避免后期产生纠纷。解决办法：在合同中明确工程质量和工期要求，并约定相应的违约责任，以便在出现问题时有据可依。3.注意合同付款方式和进度，确保款项的合理支付和收取。解决办法：明确约定付款方式和进度，并在合同中规定违约金或滞纳金的计算方式，以保障双方的权益。4.注意合同中双方的责任和义务，确保各自权益得到明确保障。解决办法：在合同中详细列出双方的责任和义务，并约定相应的违约责任，以便在出现问题时有据可依。5.注意合同的签订和履行过程中可能出现的法律风险，及时采取措施予以防范。解决办法：了解相关法律法规，必要时可寻求专业法律人士的意见，确保合同的签订和履行符合法律规定。涉及到的法律名词及名词解释：1.建设工程项目：指在一定区域内进行的基础设施建设、房屋建筑和其他相关工程。2.施工单位：指具备相应资质和能力，承担建设工程施工的单位。3.工程预算：指根据工程设计文件和施工方案，对工程所需人工、材料、设备、施工措施等费用进行的预测和计算。4.工程质量：指工程符合国家相关法律法规、行业标准和设计文件要求的标准。5.工期：指合同约定的工程开始施工至竣工交付的期限。6.违约金：指一方未履行合同约定的义务，应向对方支付的赔偿金。7.滞纳金：指一方未按约定时间支付合同款项，应向对方支付的逾期赔偿金。8.争议解决：指双方在履行合同过程中发生的争议，通过协商、调解、仲裁或诉讼等途径予以解决。应用场合：1.适用于甲方为建设工程项目的业主，乙方为具备相应资质和能力的施工单位之间，就乙方向甲方提供建设工程施工服务事宜。2.适用于各类建设工程项目，如基础设施建设、房屋建筑和其他相关工程。补充条款：1.工程变更：如合同执行过程中，因设计变更、工程量增减等原因导致合同总价发生变化的，双方应签订补充协议，明确变更内容和相应的价款调整。2.不可抗力：因不可抗力因素（如自然灾害、社会事件等）导致工程无法正常进行，双方应协商解决，根据实际情况调整工期和合同价款。3.工程保险：乙方可根据工程需要自行购买相应的工程保险，如建筑工程保险、施工人员意外伤害保险等。4.知识产权：双方应对合同执行过程中涉及的知识产权归属和保护达成一致，并在补充条款中明确。5.保密条款：双方应对合同执行过程中获取的对方商业秘密和个人信息予以保密，并在补充条款中明确保密内容和违约责任。附件