版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
合同编号:__________甲方:(全称)地址:联系电话:联系人:乙方:(全称)地址:联系电话:联系人:鉴于:3.双方就项目的施工达成一致,并同意按照本合同的条款和条件进行。第一章定义与解释1.1本合同所述词语,除非上下文另有规定,其定义如下:(1)项目:指甲方拥有的建设项目,包括但不限于设计、施工、安装、调试、验收等。(2)乙方:指本合同乙方,具有相应资质和能力的施工单位。(3)工程:指本合同项下的建设项目,包括但不限于土建、安装、装修、调试等。(4)合同价款:指本合同约定的乙方完成工程所需的价款,包括工程款、材料款、人工费等。1.2本合同所用术语,如有未尽事宜,双方可协商补充。第二章合同范围与工程量2.1乙方应按照本合同约定的工程量和质量要求,完成项目的施工任务。2.2乙方应按照甲方的要求,按时提供施工进度报告,并确保工程进度符合项目计划。2.3乙方应按照甲方的要求,提供工程质量保证,并确保工程质量符合相关法律法规及行业标准。第三章合同价款与支付3.1本合同的合同价款为人民币(大写):__________元整(小写):__________元。3.2甲方应按照本合同约定的付款节点和比例,向乙方支付合同价款。3.3乙方应按照甲方的要求,提供合法有效的发票。第四章工期与进度4.1本合同约定的工期为____个月,自乙方入场施工之日起计算。4.2乙方应按照甲方的要求,保证工程进度,确保按期完成施工任务。4.3乙方如因特殊情况导致无法按期完成施工任务,应提前向甲方书面申请延期,并征得甲方同意。第五章质量与验收5.1乙方应保证工程质量,确保工程验收合格。5.2工程验收不合格的,乙方应按照甲方的要求,及时整改并重新验收。5.3工程验收合格的,甲方应按照本合同约定的付款节点和比例,向乙方支付合同价款。第六章违约责任6.1乙方如未按照本合同约定的质量、工期完成施工任务,应承担违约责任,向甲方支付违约金,违约金为本合同价款的____%。6.2甲方如未按照本合同约定的付款节点和比例支付合同价款,应承担违约责任,向乙方支付违约金,违约金为本合同价款的____%。第七章争议解决7.1双方在履行本合同过程中发生的争议,应通过友好协商解决;协商不成的,可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第八章其他条款8.1本合同自双方签字(或盖章)之日起生效,有效期为____年。8.2本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。甲方(盖章):__________乙方(盖章):__________代表(签名):__________代表(签名):__________日期:____年____月____日日期:____年____月____日注意事项及解决办法:1.合同的签订和生效:确保双方在签订合具备相应的民事权利能力和民事行为能力,合同内容符合法律法规和公序良俗。解决办法为:在签订合同前,双方应核实对方的合法身份和资质,必要时可聘请专业律师进行审查。2.合同的履行:确保双方按照合同约定的质量、工期完成各自的任务。解决办法为:双方应严格按照合同条款执行,如有特殊情况导致无法按期完成任务,应及时沟通并寻求延期或调整方案。3.合同的变更和解除:合同履行过程中,如双方同意变更或解除合同,应签订书面协议。解决办法为:双方就变更或解除合同的事宜进行充分沟通,达成一致后签订书面协议,并按照协议约定执行。4.违约责任:一方未履行或未完全履行合同义务,应承担违约责任。解决办法为:双方应按照合同约定的违约责任条款执行,违约方应承担相应的违约金等责任。5.争议解决:双方在履行合同过程中发生的争议,应通过友好协商解决;协商不成的,可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。解决办法为:双方积极沟通,寻求和解,如协商无果,可通过法律途径解决争议。法律名词及名词解释:1.民事权利能力:指自然人、法人及其他组织依法享有民事权利和承担民事义务的能力。2.民事行为能力:指自然人、法人及其他组织依法独立进行民事法律行为的能力。3.法律法规:指全国人民代表大会及其常务委员会、国务院及其部门、地方各级人民代表大会及其常务委员会制定的具有普遍约束力的规范性文件。4.公序良俗:指社会公共秩序和善良风俗,是民事法律行为的基本准则。5.合同履行:指合同双方按照约定履行各自的权利和义务。6.违约责任:指合同一方或双方未履行或未完全履行合同义务时,应承担的法律责任。7.争议解决:指双方在履行合同过程中发生的争议,通过协商、调解、仲裁或诉讼等途径予以解决。8.友好协商:指合同双方在发生争议时,本着平等、自愿、公平、诚信的原则进行沟通和协商。9.管辖权:指法院对特定案件进行审判的权力。有管辖权的法院对案件进行审判,其他法院无权干涉。应用场合:1.适用于各类建设工程项目的施工合同,包括但不限于房屋建筑工程、市政工程、道路桥梁工程、水利电力工程等。2.适用于国内外工程承包商之间的合作项目。3.适用于工程分包、转包合同。补充条款:1.工程变更条款:规定合同履行过程中,如发生工程变更,双方应如何处理变更事宜。2.不可抗力条款:明确不可抗力事件的范围和处理办法,包括自然灾害、社会事件等对合同履行造成影响的情形。3.保密条款:约定双方在合同履行过程中所获悉的对方的商业秘密、技术秘密等信息的保密义务和保密期限。4.知识产权条款:明确双方在合同履行过程中产生的知识产权归属和保护事项。5.争议解决方式:包括协商、调解、仲裁或诉讼等解决争议的方式。附件列表:1.甲方提供的工程设计文件、施工图纸、技术要求等。2.乙方提供的施工方案、施工组织设计、施工进度计划等。3.合同价款
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 22024x年春季幼儿园园务工作计划书
- 医院个人工作计划范文大全
- 安全生产部工作计划
- 20242024年度金融学院外联部工作计划
- 人力资源经理个人工作计划
- 小班第一学期工作计划小学第一学期五年级2班工作计划
- 学生个人学习计划模板
- 2024市场部年度工作计划表
- 2021年秋季卫生保健工作计划
- 岭南师范学院《计算机基础应用Ⅰ》2021-2022学年第一学期期末试卷
- 《猫眼疮》ppt课件
- 喷涂喷粉制造工艺流程
- 变频器出厂检验报告及记录
- 应急响应流程各种图表
- 小学一年级20以内口算卡片制作
- 工作证明(通用)
- 政协提案关于加强企业诚信建设的建议
- 红高梁模特队台词赵本山1997年春晚表演的小品剧本台词
- 班委会表格及职责说明
- 化工设计说明书
- 国内外深基坑工程研究现状
评论
0/150
提交评论