2024延误工期解除施工合同_第1页
2024延误工期解除施工合同_第2页
2024延误工期解除施工合同_第3页
2024延误工期解除施工合同_第4页
2024延误工期解除施工合同_第5页
已阅读5页,还剩2页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

合同编号:__________甲方:__________地址:__________联系方式:__________乙方:__________地址:__________联系方式:__________一、解除原合同双方同意自本协议生效之日起,原合同解除,乙方不再承担原合同约定的施工任务。二、违约责任1.甲方确认,由于不可抗力等原因导致工程进度延误,乙方不承担违约责任。2.乙方应按照原合同约定的期限和质量要求,完成已施工部分的建设工作。如因乙方原因导致工程质量不符合约定,甲方有权要求乙方承担修复、赔偿等责任。三、工程结算1.甲方应按照原合同约定的付款方式,向乙方支付已施工部分的工程价款。具体金额和支付时间由双方另行协商确定。2.双方同意,本协议生效后,原合同中的付款、结算条款终止执行。四、保密条款1.除非依法应当向行政机关、司法机关提供本协议外,双方应对本协议的内容和签订过程予以保密,未经对方同意不得向第三方披露。2.双方同意,本协议的保密义务自本协议生效之日起至本协议解除或履行完毕之日止。五、争议解决双方因本协议的签订、履行或解除等产生任何争议,应通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向甲方所在地的人民法院提起诉讼。六、其他约定1.本协议一式两份,甲乙双方各执一份。2.本协议自甲乙双方签字(或盖章)之日起生效。甲方(盖章):__________乙方(盖章):__________代表(签名):__________代表(签名):__________签订日期:____年____月____日注意事项及解决办法:1.合同的签订和履行应严格遵守法律法规,确保合同的合法性、有效性和可执行性。解决办法:在签订合同前,双方应仔细审查合同内容,确保合同符合相关法律法规的要求,必要时可咨询专业法律人士。2.合同双方应确保所提供的信息真实、准确、完整,如有虚假陈述或隐瞒重要信息,应承担相应法律责任。解决办法:双方在签订合同前,应认真核实对方提供的信息,可通过实地考察、第三方核实等方式进行验证。3.合同双方应按照约定履行各自的权利和义务,如一方未履行或履行不符合约定,应承担违约责任。解决办法:合同中应明确约定双方的履行期限和质量要求,双方应严格按照约定履行,如有违约行为,违约方应承担相应的违约责任。4.合同中涉及到的专业技术问题,双方应寻求专业人士的协助,确保合同的准确性和可执行性。解决办法:在签订合同前,双方可邀请相关领域的专业人员进行咨询,以确保合同内容的专业性和准确性。5.合同履行过程中如发生争议,双方应通过友好协商解决,协商不成的,可依法向人民法院提起诉讼。解决办法:双方在签订合同前,应了解相关法律法规,明确争议解决的方式和途径,以便在发生争议时能够及时、有效地解决问题。法律名词及名词解释:1.甲方:指合同中的权利人,即项目业主。解释:甲方是合同的一方,享有合同约定的权利,并承担相应的义务。2.乙方:指合同中的义务人,即承建商。解释:乙方是合同的一方,承担合同约定的义务,并按照甲方要求进行施工。3.不可抗力:指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。解释:不可抗力是指在合同履行过程中,由于不可预见、不可避免和不能克服的客观原因,导致合同无法履行或履行困难的情况。4.违约责任:指合同一方未履行或履行不符合约定时,应承担的法律责任。解释:违约责任是指在合同履行过程中,一方未按照约定履行合同义务,或者履行义务不符合约定,应当承担的法律责任。5.工程价款:指乙方按照合同约定完成施工任务后,甲方应支付的报酬。解释:工程价款是指乙方在合同履行过程中,按照约定的施工内容和质量要求完成工程,甲方应付给乙方的报酬。6.争议解决:指合同双方在履行过程中发生争议时,通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决争议的行为。解释:争议解决是指合同双方在履行过程中,针对发生的争议采取协商、调解、仲裁或诉讼等方式,以达到解决争议的目的。应用场合:1.当甲方作为项目业主,乙方作为承建商,在施工过程中由于不可抗力等原因导致工程进度严重延误时。2.当双方需要解除原施工合同,并对已施工部分进行结算时。补充条款:1.双方在签订合应充分考虑不可抗力因素对工程进度的影响,并在合同中明确不可抗力事件的定义和处理办法。2.双方应严格遵守合同中的保密条款,未经对方同意不得向第三方披露合同内容。3.合同中应明确约定争议解决的方式和途径,以便在发生争议时能够及时、有效地

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论