epc项目施工总承包合同

epc项目施工总承包合同本合同目录一览1.合同主体及定义1.1发包人1.2承包人1.3EPC项目1.4施工总承包2.合同范围及工程内容2.1工程范围2.2工程内容2.3工程量清单3.合同价格及支付方式3.1合同价格3.2价格调整3.3支付方式4.施工进度及工期4.1施工进度计划4.2工期延误4.3提前完工奖励5.质量标准及要求5.1质量标准5.2质量保证5.3质量检验6.安全生产及环保要求6.1安全生产6.2环保要求7.变更及调整7.1变更范围7.2变更程序7.3变更价款8.违约责任8.1发包人违约8.2承包人违约8.3违约赔偿9.争议解决9.1争议解决方式9.2仲裁或诉讼10.合同的生效、变更与终止10.1合同生效条件10.2合同变更10.3合同终止11.保密条款11.1保密内容11.2保密期限11.3泄密责任12.知识产权保护12.1知识产权归属12.2知识产权保护13.合同的附件13.1附件列表13.2附件内容14.其他条款14.1不可抗力14.2法律适用14.3合同语言14.4合同修改与补充第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1发包人发包人是指根据本合同规定，享有合同权利、承担合同义务的当事人，即项目的业主或投资人。1.2承包人承包人是指根据本合同规定，享有合同权利、承担合同义务的当事人，即承担EPC项目施工任务的法人或其他组织。1.3EPC项目EPC项目是指工程设计、采购和建设一体化项目，即由承包人承担设计、采购、施工、试运行等全部或部分工作，并按合同约定完成整个工程项目的一种项目模式。1.4施工总承包施工总承包是指承包人根据发包人的要求，对整个工程项目或其组成部分进行设计、采购、施工、试运行等工作，并承担相应责任的一种方式。第二条合同范围及工程内容2.1工程范围本合同项下的工程范围包括但不限于：土建工程、安装工程、装修工程、设备采购、材料供应、试运行、验收、培训、保修等。2.2工程内容本合同项下的工程内容包括但不限于：（1）完成工程项目的设计、采购、施工、试运行等工作；（2）提供与工程项目相关的技术支持、服务、培训等；（3）确保工程质量、安全、进度、投资控制等满足合同约定要求。2.3工程量清单附件一为本合同工程量清单，详细列出了合同项下的工程量和工程内容。承包人应按照工程量清单的要求完成相关工作。第三条合同价格及支付方式3.1合同价格本合同的价格为固定价格，即人民币【】元（大写：【】元整），包括但不限于工程设计费、采购费、施工费、试运行费、培训费、保修费等。3.2价格调整除合同约定的价格调整条款外，合同价格一经确定，未经双方协商一致，任何一方不得单方面调整。3.3支付方式发包人应按照本合同约定的付款节点和付款比例，向承包人支付合同价款。支付方式可以为现金、银行转账、汇票等，具体支付方式由双方在合同中约定。第四条施工进度及工期4.1施工进度计划承包人应按照合同约定的工期要求，制定详细的施工进度计划，并报发包人批准。施工进度计划应包括关键节点、各阶段工作的开始和结束时间等。4.2工期延误除不可抗力等合同约定的免责事项外，若承包人原因导致工期延误，承包人应按照合同约定承担相应的违约责任。4.3提前完工奖励若承包人提前完成工程，按照合同约定，发包人可给予承包人提前完工奖励。具体奖励标准和方法由双方在合同中约定。第五条质量标准及要求5.1质量标准本合同项下的工程质量标准应符合国家、行业和地方的相关规定，以及合同约定的质量等级要求。5.2质量保证承包人应建立健全质量保证体系，确保工程质量满足合同约定要求。工程质量问题发生后，承包人应负责及时整改，并承担相应责任。5.3质量检验工程质量检验应按照合同约定和有关规定进行，检验合格后方可进入下一阶段工作。检验费用由双方约定承担。第六条安全生产及环保要求6.1安全生产承包人应严格按照国家、行业和地方关于安全生产的法律、法规和标准要求，加强施工现场安全管理，确保安全生产。6.2环保要求承包人应遵守国家、行业和地方关于环境保护的法律、法规和标准要求，加强施工现场环境保护，确保工程环保达标。本部分内容共计【】字，未超过2000字限制。第八条变更及调整8.1变更范围合同履行过程中，若发包人要求对工程范围、工程内容、工程量等进行变更，应签订书面变更协议。变更协议经双方盖章确认后，具有同等法律效力。8.2变更程序发包人提出变更要求时，应向承包人发出书面变更通知。承包人收到变更通知后，应按照发包人的要求进行变更。变更完成后，双方应按照约定进行价款和工期的调整。8.3变更价款变更价款的计算应按照合同约定的计价方式和价格调整机制进行。双方应就变更价款达成一致意见，并签订书面协议。第九条违约责任9.1发包人违约发包人未按照合同约定履行义务，导致承包人损失的，应承担违约责任。违约责任包括但不限于赔偿承包人的经济损失、延长工期、支付违约金等。9.2承包人违约承包人未按照合同约定履行义务，导致发包人损失的，应承担违约责任。违约责任包括但不限于赔偿发包人的经济损失、延长工期、支付违约金等。9.3违约赔偿违约赔偿金额应根据违约程度、损失大小、合同约定等确定。双方应签订书面赔偿协议，赔偿金额不得超过合同价款的【】%。第十条争议解决10.1争议解决方式合同履行过程中发生的争议，双方应通过友好协商解决；协商不成的，可以选择仲裁或诉讼解决。10.2仲裁或诉讼双方约定在【】仲裁委员会或【】人民法院解决争议。双方应按照约定提交仲裁申请或起诉状，并按照仲裁委员会或法院的要求缴纳仲裁费或诉讼费。第十一条合同的生效、变更与终止11.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。合同的生效不得影响本合同的任何条款的合法性、有效性及其对双方的权利和义务的约束力。11.2合同变更合同履行过程中，双方如需变更合同，应签订书面变更协议，经双方盖章确认后生效。11.3合同终止合同履行完毕，双方按照约定办理验收、结算手续后，本合同即告终止。第十二条保密条款12.1保密内容双方在合同履行过程中所获悉的对方的商业秘密、技术秘密、市场信息等，应予以保密。12.2保密期限保密期限自本合同签订之日起算，至合同终止之日起【】年止。12.3泄密责任若一方违反保密义务，导致对方损失的，应承担违约责任。违约赔偿金额根据损失大小、合同约定等确定。第十三条知识产权保护13.1知识产权归属双方约定，合同履行过程中所涉及的发明创造、技术成果、作品等知识产权，归【】方所有。13.2知识产权保护双方应共同努力，保护合同履行过程中所涉及的知识产权，防止他人侵权。第十四条其他条款14.1不可抗力不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。发生不可抗力事件导致合同无法履行时，双方应立即协商解决。14.2法律适用本合同的签订、履行、变更、终止及争议解决等，适用中华人民共和国【】法律。14.3合同语言本合同的签订语言为【】。双方应使用该语言沟通、签订和履行合同。14.4合同修改与补充本合同未尽事宜，双方可通过书面形式进行修改和补充。修改和补充的内容与本合同具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方概念第三方是指除甲乙方之外，参与或涉及本合同履行过程的法人、其他组织或个人。第三方可以包括中介方、监理方、设计方、施工方等。15.2第三方责任第三方介入本合同履行过程中，应严格遵守合同约定和相关法律法规，对其行为承担相应责任。15.3第三方权益第三方根据本合同约定享有权益，包括但不限于合同价款、质量保证、安全生产等。15.4第三方义务第三方根据本合同约定承担义务，包括但不限于按照合同约定的工程范围和质量标准完成工作、遵守国家法律法规、接受甲乙双方的监督等。16.第三方介入后的额外条款及说明16.1第三方选择甲乙方根据合同约定选择第三方时，应确保第三方具备相应的资质、能力和信誉。甲乙方有义务对第三方进行尽职调查。16.2第三方合同甲乙方与第三方签订合同时，应明确约定第三方的权利、义务、责任限额等。合同内容应符合本合同的约定。16.3第三方监督与管理甲乙方应对第三方的工作进行监督和管理，确保第三方按照合同约定履行义务。第三方应接受甲乙方的监督和管理。16.4第三方违约第三方未按照合同约定履行义务，导致甲乙方损失的，甲乙方有权向第三方追偿。第三方应承担违约责任。17.第三方责任限额17.1限额约定甲乙方与第三方在合同中约定的责任限额，包括但不限于赔偿金额、工期延误、质量缺陷等。责任限额应符合法律法规和合同约定。17.2限额承担第三方应按照合同约定承担责任限额。如第三方违约导致损失超过责任限额，第三方应按实际损失赔偿。17.3限额调整甲乙方与第三方可以在合同履行过程中，根据实际情况调整责任限额。调整应签订书面协议，并经双方盖章确认。18.第三方与甲乙方的关系18.1独立主体第三方作为独立主体，与甲乙方之间建立合同关系。第三方不视为甲乙方之间的代理人、合作伙伴或雇佣关系。18.2责任划分甲乙方与第三方之间的合同责任划分，应遵循合同约定和法律原则。第三方对甲乙方的责任，不涉及甲乙方之间的合同责任。18.3权益保护甲乙方应依法保护自身权益，如第三方违约导致损失，甲乙方有权向第三方追偿，并依法追究第三方法律责任。19.第三方介入的变更与解除19.1变更条件甲乙方与第三方签订的合同，如需变更或解除，应遵循合同约定和法律法规。变更或解除应签订书面协议，并经双方盖章确认。19.2变更程序甲乙方与第三方在变更或解除合同时，应充分沟通，确保合同履行不受影响。变更或解除协议应明确约定双方的责任和权益。20.第三方介入的违约处理20.1违约处理第三方如违反合同约定，甲乙方有权采取违约处理措施，包括但不限于暂停支付款项、终止合同、追究法律责任等。20.2违约赔偿第三方违约造成甲乙方损失的，第三方应承担违约赔偿责任。赔偿金额根据损失大小、合同约定等确定。20.3违约解除甲乙方有权解除与第三方的合同，如第三方违约导致合同无法履行。解除合同后，第三方应承担相应责任。第二部分：第三方介入后的修正共计【】字，未超过1500字限制。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：工程量清单详细列出了合同项下的工程量和工程内容。包括但不限于土建工程、安装工程、装修工程、设备采购、材料供应、试运行、验收、培训、保修等。附件二：设计文件包括工程设计图纸、技术规范、设计说明书等，用于指导施工和验收。附件三：采购文件包括设备采购清单、材料供应清单、采购合同等，详细列出了采购内容和供应商信息。附件四：施工计划包括施工进度计划、施工方案、施工组织设计等，用于指导施工过程。附件五：安全生产措施包括施工现场安全生产管理制度、安全防护措施、应急预案等。附件六：环保措施包括施工现场环境保护制度、环保防护措施、环保验收标准等。附件七：质量检验报告包括工程质量检验记录、试验报告、验收报告等，用于证明工程质量符合合同要求。附件八：支付凭证包括付款申请、付款审批、支付凭证等，用于记录合同价款的支付情况。附件九：变更协议包括合同变更的书面协议，用于记录合同变更的内容和双方的责任调整。附件十：违约认定及处理协议包括违约行为的认定标准、违约责任的规定、违约处理的程序等。说明二：违约行为及责任认定：1.未能按照合同约定的时间、质量、范围等完成工作。例如，承包人未能在合同约定的工期内完成工程，或完成的工作质量不符合合同要求。2.未能按照合同约定的标准提供货物或服务。例如，供应商提供的材料质量不合格，或服务提供的标准低于合同约定。3.未能按照合同约定的时间支付价款或费用。例如，发包人未能在合同约定的时间内支付合同价款，或第三方未能按约定时间支付相关费用。4.违反合同约定的保密义务。例如，承包人泄露了发包人的商业秘密，或发包人泄露了承包人的技术秘密。5.违反合同约定的安全生产和环保要求。例如，承包人在施工过程中未能遵守安全生产规定，导致安全事故发生