摄影公司地坪漆施工合同

摄影公司地坪漆施工合同合同编号：__________甲方（委托方）：__________地址：__________联系电话：__________乙方（施工方）：__________地址：__________联系电话：__________鉴于甲方为拍摄需要，拟对摄影场地进行地坪漆施工，现经双方友好协商，就施工事宜达成如下协议：一、工程内容1.1乙方根据甲方的要求，对甲方指定的摄影场地进行地坪漆施工。1.2施工范围包括但不限于：__________。1.3乙方应按照甲方的要求，选用符合国家标准的材料，确保施工质量。二、工程进度2.1乙方应在接受委托后____个工作日内，制定详细的施工方案，并提交甲方审批。2.2施工期限为：自施工许可证发放之日起至____年__月__日。2.3乙方应确保按照约定的工期完成施工，如有延期，应提前__天通知甲方，并征得甲方同意。三、工程质量3.1乙方应保证施工质量符合国家标准和甲方的要求。3.2工程验收标准：__________。3.3工程验收不合格的，乙方应在接到通知后__天内进行整改，直至达到验收标准。四、工程费用4.1乙方向甲方提供的施工报价为：人民币（大写）：__________元整（小写）：_____元。4.2乙方应在合同签订后__天内向甲方提交正式的发票。4.3甲方应按照双方约定的付款方式及时支付工程款项。五、违约责任5.1乙方如未按照约定时间完成施工，应向甲方支付违约金，违约金为合同总金额的__%。5.2甲方如未按照约定时间支付工程款项，应向乙方支付滞纳金，滞纳金为应付款项的__%。六、争议解决6.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。七、其他约定7.1双方应遵守国家相关法律法规，不得从事违法经营活动。7.2双方在合同履行过程中如需变更或解除合同，应签订书面协议，并经双方盖章确认。7.3本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份。甲方（委托方）：__________乙方（施工方）：__________签订日期：____年__月__日一、附件列表：1.施工方案审批表2.施工进度报告3.工程验收记录4.工程款项支付凭证5.违约金计算公式6.法律文件（如相关法律法规、法院判决书等）二、违约行为及认定：1.乙方未按照约定时间完成施工，属于违约行为。2.甲方未按照约定时间支付工程款项，属于违约行为。3.乙方施工质量不符合国家标准和甲方要求，属于违约行为。4.甲方未按照约定支付违约金或滞纳金，属于违约行为。三、法律名词及解释：1.违约金：一方违反合同约定，应向守约方支付的赔偿金。2.滞纳金：因违约行为产生的逾期付款所产生的额外费用。3.施工质量：符合国家标准和甲方要求的施工水平。4.合同履行：双方按照合同约定履行各自的权利和义务。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.施工进度延误：乙方应与甲方沟通，制定补救措施，如增派人力、调整施工时间等，确保工程按时完成。2.工程质量问题：乙方应立即整改，直至达到验收标准。若再次出现质量问题，乙方应承担重新施工的费用。3.工程款项支付纠纷：双方应按照约定方式支付款项，如有争议，可寻求法律途径解决。4.合同变更或解除：双方应签订书面协议，并经双方盖章确认。五、所有应用场景：1.摄影公司需要对场地进行地坪漆施工。2.