2024年专业分包协议书2篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年专业分包协议书本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1分包方信息1.2总包方信息1.3项目相关信息2.项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目工期3.分包内容与范围3.1分包工程内容3.2分包工程范围3.3分包工程质量要求4.工程进度计划4.1分包工程进度安排4.2工程里程碑节点4.3进度调整机制5.工程款支付5.1工程款支付方式5.2工程款支付进度5.3预付款及进度款支付条件5.4结算与支付期限6.工程变更6.1变更申请与审批6.2变更内容的调整6.3变更引起的费用调整7.材料设备供应7.1材料设备采购责任7.2材料设备质量要求7.3材料设备供应进度8.安全生产与文明施工8.1安全生产责任8.2安全生产管理制度8.3文明施工要求9.环境保护与文明施工9.1环境保护责任9.2环境保护措施9.3文明施工环境保护要求10.质量责任与争议解决10.1质量责任划分10.2质量检验与验收10.3争议解决方式11.违约责任11.1违约行为定义11.2违约责任承担11.3违约赔偿计算方式12.合同解除与终止12.1合同解除条件12.2合同终止条件12.3合同解除与终止的程序13.合同生效与解除13.1合同生效条件13.2合同解除条件13.3合同解除的程序14.其他约定事项14.1合同附件14.2合同附件效力14.3合同未尽事宜处理第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1分包方信息1.1.1分包方名称：________________1.1.2分包方法定代表人：________________1.1.3分包方住所：________________1.1.4分包方联系方式：________________1.2总包方信息1.2.1总包方名称：________________1.2.2总包方法定代表人：________________1.2.3总包方住所：________________1.2.4总包方联系方式：________________1.3项目相关信息1.3.1项目名称：________________1.3.2项目地点：________________1.3.3项目规模：________________1.3.4项目工期：________________2.项目概况2.1项目名称：________________2.2项目地点：________________2.3项目规模：________________2.3.1总建筑面积：________________2.3.2总投资额：________________2.4项目工期：________________2.4.1总工期：________________2.4.2分包工程工期：________________3.分包内容与范围3.1分包工程内容：________________3.2分包工程范围：________________3.2.1工程量：________________3.2.2工程质量标准：________________3.3分包工程质量要求：________________3.3.1质量标准：________________3.3.2质量保证措施：________________4.工程进度计划4.1分包工程进度安排：________________4.1.1各阶段工期：________________4.1.2里程碑节点：________________4.2工程里程碑节点：________________4.2.1关键节点：________________4.2.2节点验收：________________4.3进度调整机制：________________4.3.1调整条件：________________4.3.2调整程序：________________5.工程款支付5.1工程款支付方式：________________5.1.1预付款：________________5.1.2进度款：________________5.1.3结算款：________________5.2工程款支付进度：________________5.2.1支付比例：________________5.2.2支付时间：________________5.3预付款及进度款支付条件：________________5.3.1预付款支付条件：________________5.3.2进度款支付条件：________________5.4结算与支付期限：________________5.4.1结算时间：________________5.4.2支付期限：________________6.工程变更6.1变更申请与审批：________________6.1.1变更申请：________________6.1.2变更审批：________________6.2变更内容的调整：________________6.2.1变更范围：________________6.2.2变更工期：________________6.3变更引起的费用调整：________________6.3.1费用调整方式：________________6.3.2费用调整程序：________________7.材料设备供应7.1材料设备采购责任：________________7.1.1材料设备采购：________________7.1.2材料设备质量：________________7.2材料设备质量要求：________________7.2.1材料设备标准：________________7.2.2材料设备检验：________________7.3材料设备供应进度：________________7.3.1供应时间：________________7.3.2供应方式：________________8.安全生产与文明施工8.1安全生产责任8.1.1分包方安全生产责任：________________8.1.2总包方安全生产责任：________________8.1.3安全生产管理制度：________________8.2安全生产管理制度8.2.1安全培训：________________8.2.2安全防护措施：________________8.2.3应急预案：________________8.3文明施工要求8.3.1施工现场管理：________________8.3.2施工现场卫生：________________8.3.3施工现场安全警示：________________9.环境保护与文明施工9.1环境保护责任9.1.1分包方环境保护责任：________________9.1.2总包方环境保护责任：________________9.1.3环境保护措施：________________9.2环境保护措施9.2.1废水处理：________________9.2.2废气处理：________________9.2.3噪音控制：________________9.3文明施工环境保护要求9.3.1绿化施工：________________9.3.2环境监测：________________9.3.3环境保护责任追究：________________10.质量责任与争议解决10.1质量责任划分10.1.1分包方质量责任：________________10.1.2总包方质量责任：________________10.2质量检验与验收10.2.1质量检验标准：________________10.2.2质量验收程序：________________10.3争议解决方式10.3.1争议解决途径：________________10.3.2争议解决程序：________________11.违约责任11.1违约行为定义11.1.1分包方违约行为：________________11.1.2总包方违约行为：________________11.2违约责任承担11.2.1违约赔偿：________________11.2.2违约责任追究：________________11.3违约赔偿计算方式11.3.1赔偿标准：________________11.3.2赔偿计算公式：________________12.合同解除与终止12.1合同解除条件12.1.1分包方解除条件：________________12.1.2总包方解除条件：________________12.2合同终止条件12.2.1合同自然终止条件：________________12.2.2合同法定终止条件：________________12.3合同解除与终止的程序12.3.1解除通知：________________12.3.2终止通知：________________12.3.3解除或终止后的处理：________________13.合同生效与解除13.1合同生效条件13.1.1双方签字盖章：________________13.1.2合同登记备案：________________13.2合同解除条件13.2.1合同解除事由：________________13.2.2合同解除程序：________________13.3合同解除的程序13.3.1解除通知：________________13.3.2解除确认：________________14.其他约定事项14.1合同附件14.1.1附件名称：________________14.1.2附件内容：________________14.2合同附件效力14.2.1附件与合同具有同等法律效力：________________14.3合同未尽事宜处理14.3.1未尽事宜协商解决：________________14.3.2未尽事宜争议解决：________________第二部分：第三方介入后的修正1.第三方定义1.1本合同中“第三方”是指除分包方、总包方之外的独立法人、自然人或其他组织，包括但不限于监理方、检测机构、咨询顾问、供应商、保险公司等。2.第三方介入的目的2.1第三方介入是为了确保合同的履行，提高工程质量，保障安全生产，解决合同履行过程中的争议，以及提供专业服务。3.第三方介入的流程3.1第三方介入需经双方同意，并由双方共同邀请或指定。3.2第三方介入前，双方应与第三方签订书面协议，明确第三方的职责、权利、义务和责任限额。4.第三方职责4.1第三方应按照合同约定和双方要求，履行其职责，包括但不限于：4.1.1监理方：对工程进度、质量、安全进行监督和管理。4.1.2检测机构：对工程材料、设备、工程实体进行检测。4.1.3咨询顾问：提供专业意见和建议。4.1.4供应商：提供合格的材料和设备。4.1.5保险公司：提供保险保障。5.第三方权利5.1第三方有权：5.1.1要求分包方、总包方提供必要的资料和条件。5.1.2对分包方、总包方的行为进行监督和检查。5.1.3在必要时提出建议或要求整改。6.第三方义务6.1第三方应：6.1.1按照合同约定和双方要求，独立、客观、公正地履行职责。6.1.2保守商业秘密和保密信息。6.1.3对工作中的失误承担相应的责任。7.第三方责任限额7.1第三方责任限额是指第三方因履行合同过程中产生的责任，其赔偿金额的最高限额。7.2第三方责任限额的确定方式：7.2.1在第三方与双方签订的协议中约定。7.2.2根据第三方提供的保险额度确定。7.2.3由双方协商确定。8.第三方与其他各方的划分说明8.1第三方与分包方、总包方的划分：8.1.1第三方与分包方、总包方之间不存在直接合同关系，其与双方的关系是依据合同约定和协议确定的。8.1.2第三方对分包方、总包方的监督和管理，是基于合同约定和双方委托的职责。8.2第三方与其他各方的责任划分：8.2.1分包方对工程的质量、安全、进度负责。8.2.2总包方对整个项目的质量、安全、进度负责。8.2.3第三方对合同约定的事项负责。9.第三方介入后的合同修改9.1第三方介入后，如需修改合同条款，双方应与第三方协商一致，并签订补充协议。9.2补充协议与本合同具有同等法律效力。10.第三方介入后的争议解决10.1第三方介入后发生的争议，应按照本合同约定的争议解决方式处理。10.2如第三方与分包方、总包方之间发生争议，双方应先行协商解决，协商不成的，可向合同约定的仲裁机构申请仲裁或向人民法院提起诉讼。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.合同附件一：分包工程清单详细要求：包括分包工程名称、工程量、质量标准、工期安排等。说明：本清单为合同附件，是合同履行的重要依据。2.合同附件二：工程进度计划详细要求：包括各阶段工期安排、里程碑节点、进度调整机制等。说明：本计划为合同附件，用于指导工程进度。3.合同附件三：工程款支付计划详细要求：包括工程款支付方式、支付进度、支付条件等。说明：本计划为合同附件，用于规范工程款支付。4.合同附件四：材料设备清单详细要求：包括材料设备名称、规格型号、质量标准、供应进度等。说明：本清单为合同附件，用于明确材料设备供应要求。5.合同附件五：安全生产管理制度详细要求：包括安全生产责任、安全培训、安全防护措施等。说明：本制度为合同附件，用于保障安全生产。6.合同附件六：环境保护措施详细要求：包括废水处理、废气处理、噪音控制等。说明：本措施为合同附件，用于保护环境。7.合同附件七：质量检验与验收标准详细要求：包括质量检验标准、验收程序、质量责任等。说明：本标准为合同附件，用于规范质量检验与验收。8.合同附件八：争议解决方式详细要求：包括争议解决途径、争议解决程序等。说明：本方式为合同附件，用于处理合同履行过程中的争议。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：分包方未按合同约定的时间完成工程。责任认定标准：每延误一天，分包方应支付总包方违约金，金额为合同总价款的千分之一。示例说明：若分包方延误工期5天，则应支付违约金5000元。2.违约行为：分包方提供的材料或设备不符合合同约定质量标准。责任认定标准：分包方应立即更换或退货，并承担由此产生的全部费用。示例说明：若分包方提供的材料不符合质量标准，总包方有权要求更换，分包方需承担更换材料的相关费用。3.违约行为：总包方未按时支付工程款。责任认定标准：总包方应向分包方支付逾期付款违约金，金额为逾期付款金额的千分之二。示例说明：若总包方逾期付款10天，则应支付违约金2000元。4.违约行为：第三方未能履行合同约定的职责。责任认定标准：第三方应承担相应的违约责任，包括赔偿损失、支付违约金等。示例说明：若监理方未能履行监理职责，导致工程质量问题，监理方应承担相应的赔偿责任。5.违约行为：任何一方违反合同约定的其他条款。责任认定标准：违约方应承担相应的违约责任，包括赔偿损失、支付违约金等。示例说明：若任何一方未按照合同约定提供资料或信息，违约方应承担相应的责任。全文完。2024年专业分包协议书1本合同目录一览1.总则1.1定义和解释1.2合同的生效、变更和终止1.3术语和定义1.4合同的履行1.5违约责任1.6争议解决1.7不可抗力1.8通知和通讯2.项目概述2.1项目背景2.2项目目标2.3项目范围2.4项目周期2.5项目预算2.6项目团队3.分包内容3.1分包工程描述3.2分包工程量3.3分包工程进度计划3.4分包工程验收标准4.分包合同价格4.1价格构成4.2价格调整机制4.3支付方式4.4付款进度4.5逾期付款的违约责任5.分包工程进度5.1进度计划5.2进度控制措施5.3进度延误的处理5.4进度调整程序6.质量保证6.1质量标准6.2质量检验与验收6.3质量问题的处理6.4质量保证期7.安全生产7.1安全生产责任7.2安全生产措施7.3安全事故的处理7.4安全生产责任追究8.材料和设备8.1材料和设备供应责任8.2材料和设备质量要求8.3材料和设备验收程序8.4材料和设备供应进度9.知识产权9.1知识产权归属9.2知识产权保护9.3知识产权纠纷解决10.保密条款10.1保密范围10.2保密措施10.3违约责任11.附件和补充协议11.1附件11.2补充协议12.合同解除12.1解除条件12.2解除程序12.3解除后的责任13.合同终止13.1终止条件13.2终止程序13.3终止后的责任14.合同解除和终止后的争议解决第一部分：合同如下：第一条总则1.1定义和解释1.1.1本合同中，除非上下文另有规定，下列术语和定义的含义如下：a)“分包商”指与本协议签订分包合同的承包单位；b)“业主”指与本协议签订分包合同的委托方；c)“工程”指业主委托分包商施工的工程项目；d)“合同”指本专业分包协议书；e)“合同价格”指分包商按照合同约定完成工程应得的报酬。1.2合同的生效、变更和终止1.2.1本合同自双方签字盖章之日起生效。1.2.2本合同如有变更，应经双方书面同意，并签署书面变更协议。1.2.3本合同在下列情况下终止：a)双方协商一致解除；b)合同约定的终止条件成就；c)因不可抗力导致合同无法履行；d)一方严重违约，经另一方书面通知后仍未纠正。1.3术语和定义1.3.1“不可抗力”指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、政府行为、社会异常事件等。1.4合同的履行1.4.1分包商应按照合同约定的工程内容和标准，按时、按质、按量完成工程。1.4.2业主应按照合同约定提供必要的施工条件，包括但不限于图纸、技术资料、施工场地等。1.5违约责任1.5.1分包商未按合同约定完成工程或未达到质量标准的，应承担违约责任。1.5.2业主未按合同约定提供施工条件的，应承担违约责任。1.6争议解决1.6.1双方因履行本合同发生的争议，应通过友好协商解决。1.6.2协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。1.7不可抗力1.7.1发生不可抗力事件，双方应立即通知对方，并采取一切可能的措施减轻损失。1.7.2因不可抗力导致合同无法履行的，双方互不承担违约责任。1.8通知和通讯1.8.1双方应通过书面形式进行通知和通讯。1.8.2通知和通讯地址应在本合同中明确约定。第二条项目概述2.1项目背景2.1.1本工程由业主委托分包商进行施工，工程地点位于______。2.2项目目标2.2.1按照合同约定，分包商应在______内完成工程，确保工程质量达到______标准。2.3项目范围2.3.1本工程包括______等分项工程。2.4项目周期2.4.1本工程总工期为______个月。2.5项目预算2.5.1本工程预算总额为______元。2.6项目团队2.6.1分包商应组建一支______人的项目团队，负责工程的施工和管理。第三条分包内容3.1分包工程描述3.1.1分包工程包括______等分项工程。3.2分包工程量3.2.1本工程分包工程量为______立方米/平方米/吨等。3.3分包工程进度计划3.3.1分包工程进度计划如下：a)第一个月：完成______；b)第二个月：完成______；c)以此类推。3.4分包工程验收标准3.4.1分包工程验收标准应符合国家相关规范和标准，具体要求详见附件。第四条分包合同价格4.1价格构成a)直接工程费；b)间接费用；c)利润；d)其他费用。4.2价格调整机制a)材料价格变动；b)人工成本变动；c)政府政策调整；d)其他不可预见因素。4.3支付方式4.3.1分包合同款项的支付方式如下：a)预付款：合同签订后______日内支付______；b)进度款：根据工程进度分阶段支付；c)结算款：工程验收合格后______日内支付。4.4付款进度4.4.1付款进度如下：a)第一个月：完成______；b)第二个月：完成______；c)以此类推。4.5逾期付款的违约责任4.5.1业主逾期付款，应向分包商支付______的违约金。第五条分包工程进度5.1进度计划a)工程进度安排；b)关键线路；c)施工组织设计；d)其他相关内容。5.2进度控制措施a)加强现场管理；b)优化施工方案；c)加强资源配置；d)其他必要措施。5.3进度延误的处理5.3.1如因分包商原因导致工程进度延误，分包商应承担相应责任，并采取措施加快进度。5.4进度调整程序5.4.1如需调整进度计划，双方应协商一致，并签署书面调整协议。第八条质量保证8.1质量标准8.1.1本工程的质量标准应严格按照国家相关质量标准和规范执行。8.2质量检验与验收8.2.1分包商应按照合同约定进行质量检验，并保证工程质量达到验收标准。8.3质量问题的处理8.3.1质量问题发现后，分包商应立即采取措施进行整改。8.4质量保证期8.4.1本工程质量保证期为自工程竣工验收合格之日起______年。第九条安全生产9.1安全生产责任9.1.1分包商应承担安全生产主体责任，确保施工现场安全。9.2安全生产措施9.2.1分包商应制定安全生产措施，包括但不限于现场安全防护、人员培训、安全检查等。9.3安全事故的处理9.3.1发生安全事故，分包商应立即启动应急预案，并按规定报告业主。9.4安全生产责任追究9.4.1对违反安全生产规定的行为，应追究相关人员的责任。第十条材料和设备10.1材料和设备供应责任10.1.1分包商负责材料和设备的采购、运输、保管和使用。10.2材料和设备质量要求10.2.1所供材料和设备必须符合合同约定的质量标准和规范。10.3材料和设备验收程序10.3.1分包商应按照合同约定进行材料和设备的验收，并确保其符合质量要求。10.4材料和设备供应进度10.4.1分包商应按照工程进度计划提供材料和设备。第十一条知识产权11.1知识产权归属11.1.1本合同项下的知识产权归业主所有。11.2知识产权保护11.2.1分包商应采取必要措施保护业主的知识产权。11.3知识产权纠纷解决11.3.1如发生知识产权纠纷，双方应协商解决；协商不成的，可依法向人民法院提起诉讼。第十二条保密条款12.1保密范围12.1.1双方对本合同内容和相关技术信息负有保密义务。12.2保密措施12.2.1双方应采取必要措施保护保密信息，包括但不限于限制访问、设置保密标志等。12.3违约责任12.3.1违反保密义务的一方应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。第十三条附件和补充协议13.1附件a)工程量清单；b)材料设备清单；c)施工组织设计；d)其他相关文件。13.2补充协议13.2.1本合同如有未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。第十四条合同解除和终止后的争议解决14.1合同解除14.1.1本合同解除应符合合同约定或法律规定。14.2合同终止14.2.1合同终止后，双方应按照合同约定处理相关事宜。14.3争议解决14.3.1合同解除或终止后，双方因合同履行产生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可依法向人民法院提起诉讼。第二部分：第三方介入后的修正1.第三方概念与定义1.1本合同中所述“第三方”是指除甲乙双方之外的任何个人、组织或实体，包括但不限于中介方、监理方、评估方、咨询方等。1.2第三方的介入是指由甲乙双方共同邀请或由一方邀请，第三方以独立第三方的身份参与本合同的履行、监督或提供专业服务。2.第三方责任限额2.1第三方的责任限额应根据其提供的服务性质、合同约定以及风险评估确定。2.2第三方的责任限额应在本合同中明确约定，并在第三方介入协议中予以重申。a)第三方因自身过错导致合同无法履行或造成损失的责任；b)第三方提供的服务不符合合同约定的质量要求的责任；c)第三方违反保密义务的责任。3.第三方介入程序3.1第三方的介入需经甲乙双方同意，并由双方共同签署第三方介入协议。a)第三方的名称、地址、联系方式；b)第三方提供的服务内容、范围和标准；c)第三方的责任限额；d)第三方的报酬及支付方式；e)第三方的保密义务；f)第三方的退出机制。4.第三方责权利划分a)接受甲乙双方的委托，独立履行其职责；b)根据合同约定和实际情况，提出意见和建议；c)依法维护自身合法权益。a)按照合同约定履行职责，保证服务质量；b)保守合同内容及相关秘密；c)遵守国家法律法规和行业规范。4.3第三方与其他各方的划分说明：a)第三方与甲乙双方的关系是独立的，不替代甲乙双方的权利义务；b)第三方对甲乙双方的责任不涉及甲乙双方的内部关系；c)第三方在履行职责过程中，如需与甲乙双方的其他关联方进行沟通，应征得甲乙双方的同意。5.第三方介入的合同变更5.1第三方介入后，如需对合同内容进行变更，应经甲乙双方及第三方协商一致，并签署书面变更协议。a)第三方提供的服务内容、范围和标准的调整；b)第三方的责任限额的调整；c)第三方的报酬及支付方式的调整。6.第三方的退出机制6.1第三方在合同履行过程中，如因自身原因或不可抗力因素无法继续履行职责，应提前通