2024年变电站施工进度调整合同3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年变电站施工进度调整合同本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称及地址1.2合同双方法定代表人或授权代表1.3合同双方联系方式2.合同标的及范围2.1施工项目名称及地点2.2施工内容与范围2.3施工进度要求3.施工工期及节点3.1施工总工期3.2施工关键节点及工期要求3.3施工工期调整程序4.施工进度调整方法及原则4.1施工进度调整条件4.2施工进度调整程序4.3施工进度调整后的工期安排5.施工进度调整费用及补偿5.1施工进度调整费用计算方法5.2施工进度调整费用支付方式5.3施工进度调整费用补偿6.施工进度调整期间的管理与协调6.1施工进度调整期间的管理职责6.2施工进度调整期间的协调机制6.3施工进度调整期间的争议解决7.施工质量及安全要求7.1施工质量标准7.2施工安全要求7.3施工质量及安全责任8.施工材料及设备供应8.1施工材料及设备清单8.2材料及设备供应方式8.3材料及设备验收标准9.施工现场管理9.1施工现场布置及设施要求9.2施工现场环境保护9.3施工现场安全保卫10.施工合同履行与变更10.1合同履行期限10.2合同变更程序10.3合同解除条件11.违约责任及争议解决11.1违约责任承担11.2争议解决方式12.合同生效、终止及解除12.1合同生效条件12.2合同终止条件12.3合同解除条件13.合同附件13.1合同附件清单13.2合同附件内容14.其他约定事项14.1合同履行中的其他约定14.2合同解释及适用法律14.3合同生效日期第一部分：合同如下：第一条合同双方基本信息1.1合同双方名称及地址甲方：电力公司地址：省市区路号乙方：建筑工程有限公司地址：省市区路号1.2合同双方法定代表人或授权代表甲方法定代表人：乙方法定代表人：1.3合同双方联系方式第二条合同标的及范围2.1施工项目名称及地点项目名称：变电站施工项目地点：省市区2.2施工内容与范围施工内容包括但不限于变电站土建、电气设备安装、调试及试运行等。施工范围涵盖变电站内的所有施工内容。2.3施工进度要求施工总工期为12个月，具体进度节点如下：1.土建工程：3个月2.电气设备安装：5个月3.调试及试运行：4个月第三条施工工期及节点3.1施工总工期施工总工期为12个月，自合同生效之日起计算。3.2施工关键节点及工期要求关键节点及工期要求如下：1.土建工程完工节点：第3个月2.电气设备安装完工节点：第8个月3.调试及试运行完成节点：第12个月3.3施工工期调整程序如遇不可抗力因素或其他特殊原因导致工期延误，双方应协商一致后调整工期，并书面通知对方。第四条施工进度调整方法及原则4.1施工进度调整条件1.不可抗力因素，如自然灾害、战争、政府行为等；2.甲方原因导致的工期延误；3.乙方原因导致的工期延误。4.2施工进度调整程序1.任何一方提出工期调整申请，应提供相关证明材料；2.双方协商一致后，书面确认工期调整；3.乙方应按照调整后的工期安排施工。4.3施工进度调整后的工期安排工期调整后，乙方应按照新的工期安排施工，确保工程按时完成。第五条施工进度调整费用及补偿5.1施工进度调整费用计算方法1.乙方因工期调整而产生的额外费用，按照实际发生费用计算；2.甲方原因导致的工期延误，由甲方承担乙方产生的额外费用；3.乙方原因导致的工期延误，由乙方自行承担。5.2施工进度调整费用支付方式1.额外费用在工程结算时一并支付；2.甲方原因导致的工期延误，甲方应在收到乙方书面通知后30日内支付；3.乙方原因导致的工期延误，乙方应在收到甲方书面通知后30日内支付。5.3施工进度调整费用补偿1.甲方原因导致的工期延误，甲方应向乙方支付违约金；2.乙方原因导致的工期延误，乙方应向甲方支付违约金。第六条施工进度调整期间的管理与协调6.1施工进度调整期间的管理职责1.甲方负责协调施工进度调整期间的管理工作；2.乙方负责按照调整后的工期安排施工。6.2施工进度调整期间的协调机制1.双方设立协调小组，负责处理施工进度调整期间的相关事宜；2.协调小组定期召开会议，及时沟通解决施工进度调整过程中出现的问题。6.3施工进度调整期间的争议解决1.双方应友好协商解决施工进度调整期间发生的争议；2.协商不成的，可向合同所在地人民法院提起诉讼。第七条施工质量及安全要求7.1施工质量标准1.严格按照国家及行业相关标准和规范执行；2.施工质量达到甲方要求的标准。7.2施工安全要求1.严格执行国家及行业相关安全规定；2.采取有效措施，确保施工现场安全；3.乙方对施工现场发生的任何安全事故负全部责任。第八条施工材料及设备供应8.1施工材料及设备清单1.土建材料：钢筋、水泥、砂石等；2.电气设备：变压器、开关柜、电缆等；3.调试设备：测试仪器、调试工具等。8.2材料及设备供应方式1.甲方负责材料及设备的采购、运输及验收；2.乙方负责现场材料的保管及设备的使用。8.3材料及设备验收标准1.材料及设备必须符合国家及行业相关标准；2.验收合格的材料及设备方可用于施工。第九条施工现场管理9.1施工现场布置及设施要求1.乙方应按照甲方要求布置施工现场；2.施工现场应配备必要的临时设施，如办公室、宿舍、食堂等。9.2施工现场环境保护1.乙方应采取有效措施，减少施工对环境的影响；2.施工过程中产生的废弃物应按照规定进行处理。9.3施工现场安全保卫1.乙方应加强施工现场的安全保卫工作；2.防范盗窃、火灾等安全事故的发生。第十条施工合同履行与变更10.1合同履行期限合同自双方签字盖章之日起生效，至工程竣工验收合格之日止。10.2合同变更程序1.任何一方提出合同变更，应书面通知对方；2.双方协商一致后，签订书面变更协议；3.变更协议作为合同附件，具有同等法律效力。10.3合同解除条件1.合同约定的解除条件成就；2.双方协商一致解除合同；3.依照法律规定或经人民法院判决解除合同。第十一条违约责任及争议解决11.1违约责任承担1.任何一方违反合同约定，应承担相应的违约责任；2.违约责任包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。11.2争议解决方式1.双方应友好协商解决合同争议；2.协商不成的，可向合同所在地人民法院提起诉讼。第十二条合同生效、终止及解除12.1合同生效条件合同自双方签字盖章之日起生效。12.2合同终止条件1.合同约定的终止条件成就；2.双方协商一致终止合同；3.依照法律规定或经人民法院判决终止合同。12.3合同解除条件参照第十条第3点。第十三条合同附件13.1合同附件清单1.甲方提供的材料及设备清单；2.施工进度计划；3.施工安全措施；4.其他双方约定的附件。13.2合同附件内容合同附件内容作为合同组成部分，具有同等法律效力。第十四条其他约定事项14.1合同履行中的其他约定1.双方应遵守诚实信用原则，履行合同义务；2.合同履行过程中产生的其他事项，双方协商解决。14.2合同解释及适用法律1.合同条款解释以双方协商一致为准；2.合同适用中华人民共和国法律。14.3合同生效日期合同自双方签字盖章之日起生效。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入的概念界定1.1第三方定义在本合同中，第三方是指除甲乙双方以外的，因合同履行需要介入合同关系的自然人、法人或其他组织。1.2第三方介入范围第三方介入范围包括但不限于设计单位、监理单位、检测机构、施工咨询机构、材料供应商、设备供应商等。第二条甲乙双方引入第三方时的程序2.1引入程序甲乙双方在引入第三方前，应协商一致，并书面通知对方。2.2通知内容通知内容应包括第三方名称、介入原因、介入范围、预计介入时间等。第三条第三方责任限额的明确3.1责任限额定义责任限额是指第三方在履行合同过程中因自身原因造成损失时，应承担的最高赔偿责任。3.2责任限额确定1.第三方责任限额由甲乙双方根据第三方提供的服务内容、服务质量等因素协商确定；2.责任限额应以书面形式纳入合同附件。第四条第三方责权利的界定4.1第三方权利1.第三方有权按照合同约定，独立开展相关工作；2.第三方有权要求甲乙双方提供必要的工作条件和信息。4.2第三方义务1.第三方应按照合同约定，履行相关职责，确保工作质量；2.第三方应遵守国家法律法规和行业规范。4.3第三方责任1.第三方在履行合同过程中，因自身原因造成损失，应承担相应的赔偿责任；2.第三方责任范围包括但不限于工作失误、违反操作规程等。第五条第三方与其他各方的划分说明5.1职责划分1.甲乙双方负责合同的整体履行，包括合同执行、进度管理、质量监督等；2.第三方负责合同约定的具体工作内容，如设计、监理、检测等。5.2责任划分1.甲乙双方对合同的整体履行承担责任；2.第三方对其提供的服务内容承担责任。5.3争议处理1.第三方与其他各方之间的争议，由第三方自行解决；2.第三方与其他各方之间的争议解决不涉及甲乙双方的合同关系。第六条第三方介入后的合同变更6.1变更程序1.第三方介入后，如需对合同进行变更，甲乙双方应协商一致，并书面通知对方；2.变更内容应包括第三方介入后的合同条款调整、责任分配等。6.2变更效力1.变更后的合同条款具有同等法律效力；2.变更后的合同条款作为原合同附件。第七条第三方介入后的合同解除7.1解除条件1.第三方介入后，如出现合同约定的解除条件，甲乙双方可协商解除合同；2.第三方介入后，如第三方出现重大违约行为，甲乙双方可解除合同。7.2解除程序1.解除合同前，甲乙双方应协商一致，并书面通知对方；2.解除合同后，甲乙双方应按照合同约定进行合同解除后的处理。第八条第三方介入后的争议解决8.1争议解决方式第三方介入后的争议解决方式参照本合同第十一条。8.2争议处理第三方介入后的争议处理参照本合同第十一条。第九条本合同其他条款的适用本合同其他条款在第三方介入后仍适用，但需根据第三方介入的具体情况进行调整。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.甲方提供的材料及设备清单详细要求：清单应包括材料及设备的名称、规格、数量、供应商信息等，并附有相关质量证明文件。说明：此清单为甲乙双方在合同履行过程中的重要依据，用于确保施工材料及设备的质量和数量符合合同要求。2.施工进度计划详细要求：计划应详细列出各阶段的施工内容、开始时间、结束时间、责任人等，并附有进度跟踪表格。说明：此计划用于指导施工进度，确保工程按期完成。3.施工安全措施详细要求：措施应包括施工现场的安全管理制度、安全操作规程、应急预案等，并附有相关安全培训记录。说明：此措施用于保障施工现场人员的安全，预防安全事故的发生。4.乙方施工组织设计详细要求：设计应包括施工方案、施工工艺、施工流程、资源配置等，并附有相关技术图纸。说明：此设计用于指导施工过程中的具体操作，确保施工质量。5.施工合同变更协议详细要求：协议应包括变更原因、变更内容、变更后的合同条款、变更后的责任分配等。说明：此协议用于记录合同履行过程中的变更情况，确保变更的合法性和有效性。6.第三方介入协议详细要求：协议应包括第三方介入的原因、介入范围、介入方式、责任划分等。说明：此协议用于明确第三方在合同履行过程中的角色和责任。7.工程竣工验收报告详细要求：报告应包括工程概况、施工质量、安全文明施工、环境保护等方面的情况。说明：此报告用于证明工程已按合同要求完成，并达到验收标准。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：乙方未按合同约定的时间完成工程。责任认定标准：乙方应承担违约责任，向甲方支付违约金，并赔偿因此造成的损失。示例说明：若乙方未能在合同约定的工期内完成工程，应向甲方支付每日万分之二的违约金，并赔偿因此造成的损失。2.违约行为：乙方提供的施工材料不符合合同约定质量标准。责任认定标准：乙方应承担违约责任，更换不合格材料，并赔偿因此造成的损失。示例说明：若乙方提供的电缆不符合合同约定的质量标准，乙方应立即更换，并赔偿因此造成的损失。3.违约行为：甲方未按合同约定提供材料或设备。责任认定标准：甲方应承担违约责任，按合同约定赔偿乙方因此造成的损失。示例说明：若甲方未按合同约定在规定时间内提供所需材料，应赔偿乙方因此造成的工期延误和额外费用。4.违约行为：第三方未按合同约定履行职责。责任认定标准：第三方应承担违约责任，赔偿因此造成的损失。示例说明：若监理单位未按合同约定进行现场监理，导致工程质量出现问题，监理单位应赔偿因此造成的损失。5.违约行为：任何一方未按合同约定支付款项。责任认定标准：违约方应承担违约责任，支付违约金，并赔偿因此造成的损失。示例说明：若乙方未按合同约定支付材料费用，应向甲方支付每日万分之二的违约金，并赔偿因此造成的损失。全文完。2024年变电站施工进度调整合同1本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方法定代表人1.3合同双方注册地址1.4合同双方联系方式2.施工项目基本情况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目工期3.施工进度调整内容3.1调整原因3.2调整方案3.3调整后的施工进度4.质量要求及验收标准4.1质量要求4.2验收标准4.3质量保证期5.施工安全及环保要求5.1施工安全5.2环保要求5.3应急预案6.材料及设备供应6.1材料供应要求6.2设备供应要求6.3供应商选择7.工程款支付方式及进度7.1工程款支付方式7.2工程款支付进度7.3验收合格后的付款8.争议解决方式8.1争议解决原则8.2争议解决方式8.3争议解决期限9.合同解除条件及程序9.1合同解除条件9.2合同解除程序9.3解除合同后的处理10.违约责任及赔偿10.1违约责任10.2违约赔偿10.3赔偿方式11.合同生效及终止11.1合同生效条件11.2合同终止条件11.3合同终止后的处理12.合同附件12.1附件一：施工进度计划表12.2附件二：质量验收标准12.3附件三：安全生产及环保措施12.4附件四：材料及设备清单12.5附件五：其他相关文件13.合同份数及保管13.1合同份数13.2合同保管14.其他约定事项第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1合同双方名称甲方：电力有限公司乙方：建筑工程有限公司1.2合同双方法定代表人甲方法定代表人：乙方法定代表人：1.3合同双方注册地址甲方注册地址：省市区街道号乙方注册地址：省市区街道号1.4合同双方联系方式2.施工项目基本情况2.1项目名称变电站建设项目2.2项目地点省市区街道2.3项目规模变电站占地面积：平方米，建设容量：万千伏安2.4项目工期原定工期：12个月，自合同签订之日起计算3.施工进度调整内容3.1调整原因因甲方供电需求提前，需将变电站建设工期提前至10个月。3.2调整方案调整后的施工进度计划如下：第一阶段：基础施工（1个月）第二阶段：主体结构施工（4个月）第三阶段：设备安装及调试（3个月）第四阶段：竣工验收及交付（2个月）3.3调整后的施工进度调整后的施工进度计划详见附件一。4.质量要求及验收标准4.1质量要求施工质量应符合国家及行业标准，确保变电站安全、可靠、高效运行。4.2验收标准验收标准参照《变电站施工及验收规范》及相关行业标准执行。4.3质量保证期变电站质量保证期为5年。5.施工安全及环保要求5.1施工安全施工过程中必须遵守国家及地方有关安全生产的法律法规，确保施工安全。5.2环保要求施工过程中应采取有效措施，减少对环境的影响，确保环保达标。5.3应急预案双方应共同制定应急预案，应对可能出现的突发事件。6.材料及设备供应6.1材料供应要求甲方负责提供变电站建设所需材料，乙方负责材料验收及保管。6.2设备供应要求甲方负责提供变电站建设所需设备，乙方负责设备安装及调试。6.3供应商选择甲方有权选择材料及设备供应商，乙方应予以配合。7.工程款支付方式及进度7.1工程款支付方式工程款采用分期支付方式，具体支付进度如下：首付款：合同签订后5个工作日内支付，金额为合同总额的10%进度款：根据实际完成工程量及验收情况支付，每月支付一次验收合格后支付：验收合格后支付剩余工程款的50%竣工验收合格后支付：竣工验收合格后支付剩余工程款的40%7.2工程款支付进度详见附件二：工程款支付进度表。7.3验收合格后的付款验收合格后，甲方应在5个工作日内支付相应款项给乙方。8.争议解决方式8.1争议解决原则双方应本着友好协商、公平公正的原则解决合同履行过程中的争议。8.2争议解决方式如双方在合同履行过程中发生争议，应通过协商解决。协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼。8.3争议解决期限双方应在争议发生后30日内协商解决，如协商不成，任何一方均有权向人民法院提起诉讼。9.合同解除条件及程序9.1合同解除条件一方严重违约，经对方催告后在合理期限内仍未改正；因不可抗力导致合同无法履行；合同双方协商一致解除合同。9.2合同解除程序提出解除合同的一方应书面通知对方，并说明解除合同的原因。合同解除自通知到达对方时生效。9.3解除合同后的处理双方应立即停止履行合同；甲方应退还乙方已支付的工程款；双方应各自承担因解除合同而产生的合理费用。10.违约责任及赔偿10.1违约责任任何一方违反合同约定，应承担相应的违约责任。10.2违约赔偿违约方应赔偿守约方因此遭受的直接经济损失。10.3赔偿方式赔偿方式包括但不限于：支付违约金；退还已收款项；修复或更换受损物品；支付额外费用。11.合同生效及终止11.1合同生效条件本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。11.2合同终止条件合同履行完毕；合同解除；合同到期；法律法规规定的其他情形。11.3合同终止后的处理双方应立即停止履行合同；甲方应退还乙方已支付的工程款；双方应各自承担因合同终止而产生的合理费用。12.合同附件12.1附件一：施工进度计划表12.2附件二：工程款支付进度表12.3附件三：安全生产及环保措施12.4附件四：材料及设备清单12.5附件五：其他相关文件13.合同份数及保管13.1合同份数本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份，具有同等法律效力。13.2合同保管双方应妥善保管合同文本，确保合同内容的完整性和有效性。14.其他约定事项14.1合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。14.2本合同未尽事宜，按照国家有关法律法规执行。14.3本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为合同工期结束后一年。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定义本合同所称第三方，包括但不限于监理单位、设计单位、检测机构、咨询公司等，其为甲方或乙方提供专业服务或进行项目管理。15.2第三方介入方式监理：对施工过程进行监督和管理，确保工程质量、进度和安全。设计：提供施工图纸和技术指导，确保设计符合规范和甲方要求。检测：对施工材料、设备、工艺进行检测，确保符合质量标准。咨询：提供项目咨询、风险评估和管理建议。16.第三方责任与权利16.1第三方责任严格遵守国家相关法律法规和行业标准；按照合同约定提供专业服务；对其提供的服务的质量和效果负责；对因自身原因造成的损失承担赔偿责任。16.2第三方权利收取合同约定的服务费用；对施工过程中发现的问题提出整改建议；要求甲方或乙方提供必要的工作条件和资料；在合同约定的范围内独立行使职权。17.第三方与其他各方的关系17.1甲方与第三方关系甲方与第三方之间的关系为委托合同关系，甲方有权监督第三方的服务质量和效果。17.2乙方与第三方关系乙方与第三方之间的关系为合作或服务提供关系，乙方应配合第三方的工作，并承担相应的责任。17.3第三方与施工人员关系第三方对施工人员无直接管理权，但有权对施工过程进行监督，并提出整改建议。18.第三方责任限额18.1责任限额原则第三方对其提供的服务的责任限额，应按照合同约定或行业标准确定。18.2责任限额确定第三方责任限额的确定方式如下：合同约定：在合同中明确第三方的责任限额；行业标准：参照相关行业标准确定责任限额；法定责任限额：如无合同约定和行业标准，则按照国家相关法律法规确定。19.第三方介入的具体条款19.1第三方介入的同意甲方或乙方在合同履行过程中，如需引入第三方介入，应书面通知对方，并取得对方的同意。19.2第三方介入的协议第三方介入前，甲方或乙方应与第三方签订书面协议，明确双方的权利、义务和责任。19.3第三方介入的监督在第三方介入期间，甲方或乙方有权对第三方的服务进行监督，确保其履行合同义务。20.第三方介入的终止20.1第三方介入的终止条件合同履行完毕；第三方无法履行合同义务；双方协商一致终止第三方介入。20.2第三方介入的终止程序终止第三方介入时，甲方或乙方应书面通知第三方，并说明终止原因。20.3第三方介入的终止后的处理第三方应立即停止履行合同；双方应按照合同约定处理已发生的费用和责任；第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：施工进度计划表要求：详细列出各阶段的施工内容、时间节点、责任人及验收标准。说明：该附件作为合同附件，用于指导施工进度，确保项目按期完成。2.附件二：工程款支付进度表要求：明确各阶段工程款支付的比例、时间节点及验收条件。说明：该附件作为合同附件，用于规范工程款支付流程，保障双方的权益。3.附件三：安全生产及环保措施要求：详细列出施工过程中的安全防护措施、环保措施及应急预案。说明：该附件作为合同附件，用于确保施工过程中的安全与环保。4.附件四：材料及设备清单要求：详细列出项目所需材料及设备的名称、规格、数量、供应商等信息。说明：该附件作为合同附件，用于明确材料及设备的供应责任。5.附件五：其他相关文件要求：包括但不限于施工图纸、设计变更、验收报告等。说明：该附件作为合同附件，用于补充说明合同内容，确保合同履行。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：甲方未按合同约定支付工程款责任认定标准：甲方应按合同约定的支付进度支付工程款，逾期支付按每日万分之五支付滞纳金。示例：若甲方应于每月10日前支付100万元工程款，但逾期支付至20日，则乙方有权要求甲方支付滞纳金。2.违约行为：乙方未按合同约定完成施工任务责任认定标准：乙方应按合同约定的施工进度和质量要求完成施工任务，如未按时完成，应承担违约责任。示例：若合同约定乙方应在12个月内完成施工，但实际完成时间为14个月，则乙方应承担延期施工的责任。3.违约行为：第三方未能履行合同义务责任认定标准：第三方应按照合同约定提供专业服务，如未能履行义务，应承担违约责任。示例：若监理单位未能按时完成监理任务，导致工程进度延误，则监理单位应承担违约责任。4.违约行为：施工过程中发生安全事故责任认定标准：施工过程中发生安全事故，责任方应按照国家相关法律法规和合同约定承担相应责任。示例：若施工过程中发生安全事故，造成人员伤亡，责任方应承担赔偿责任。5.违约行为：施工过程中违反环保规定责任认定标准：施工过程中违反环保规定，责任方应承担相应的法律责任。示例：若施工过程中排放污染物超标，责任方应承担环境污染责任。全文完。2024年变电站施工进度调整合同2本合同目录一览1.合同基本信息1.1合同编号1.2合同名称1.3合同签订日期1.4合同双方2.施工项目概况2.1变电站名称2.2施工地点2.3施工内容2.4施工规模3.施工进度调整3.1调整原因3.2调整范围3.3调整时间3.4调整方案4.施工进度安排4.1施工阶段划分4.2各阶段工期4.3工期调整原则5.施工质量要求5.1质量标准5.2质量控制措施5.3质量验收程序6.施工安全管理6.1安全责任6.2安全措施6.3安全教育培训7.材料设备管理7.1材料设备采购7.2材料设备验收7.3材料设备保管8.工程款支付8.1工程款支付方式8.2工程款支付节点8.3工程款支付条件9.合同变更9.1变更程序9.2变更内容9.3变更费用10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决程序11.合同解除11.1合同解除条件11.2合同解除程序12.违约责任12.1违约情形12.2违约责任承担13.合同终止13.1合同终止条件13.2合同终止程序14.合同生效及终止14.1合同生效条件14.2合同终止条件第一部分：合同如下：1.合同基本信息1.1合同编号：SG20240011.2合同名称：2024年变电站施工进度调整合同1.3合同签订日期：2024年3月1日1.4合同双方1.4.1甲方：电力有限公司1.4.2乙方：建筑工程有限公司2.施工项目概况2.1变电站名称：变电站2.2施工地点：市区街道2.3施工内容：变电站主体结构、电气设备安装、室外配套工程等2.4施工规模：1000kV变电站，总建筑面积20000平方米3.施工进度调整3.1调整原因：因甲方提供的施工图纸修改导致施工进度滞后3.2调整范围：变电站主体结构、电气设备安装、室外配套工程等3.3调整时间：原计划工期为12个月，现调整为15个月3.4调整方案：3.4.1甲方提供修改后的施工图纸，乙方在接到图纸后立即组织施工3.4.2乙方合理安排施工计划，确保调整后的进度符合合同要求4.施工进度安排4.1施工阶段划分：4.1.1土建阶段：2个月4.1.2电气安装阶段：6个月4.1.3室外配套阶段：2个月4.1.4竣工验收阶段：1个月4.2各阶段工期：4.2.1土建阶段：2024年3月1日至2024年4月30日4.2.2电气安装阶段：2024年5月1日至2024年10月31日4.2.3室外配套阶段：2024年11月1日至2024年12月31日4.2.4竣工验收阶段：2025年1月1日至2025年1月31日4.3工期调整原则：4.3.1甲方提供的设计变更不增加乙方施工成本4.3.2乙方应尽力保证调整后的工期5.施工质量要求5.1质量标准：符合国家及行业相关质量标准5.2质量控制措施：5.2.1乙方设立专门的质量控制部门，负责施工过程中的质量控制5.2.2严格执行施工图纸和工艺标准5.2.3定期进行质量检查和验收5.3质量验收程序：5.3.1乙方自检合格后，向甲方申请验收5.3.2甲方组织验收，乙方配合5.3.3验收不合格的工程，乙方应立即整改6.施工安全管理6.1安全责任：乙方负责施工现场的安全管理，确保施工人员的安全6.2安全措施：6.2.1制定安全管理制度，明确安全责任6.2.2定期进行安全教育培训6.2.3加强施工现场的安全巡查，及时发现和消除安全隐患6.3安全教育培训：6.3.1乙方对新员工进行岗前安全教育培训6.3.2定期组织安全知识竞赛和应急演练7.材料设备管理7.1材料设备采购：乙方负责材料设备的采购，确保质量符合要求7.2材料设备验收：乙方对采购的材料设备进行验收，合格后方可使用7.3材料设备保管：乙方负责材料设备的保管，确保设备完好无损8.工程款支付8.1工程款支付方式：按照工程进度分阶段支付，采用银行转账方式8.2工程款支付节点：8.2.1土建阶段完成30%后支付8.2.2电气安装阶段完成50%后支付8.2.3室外配套阶段完成70%后支付8.2.4竣工验收合格后支付剩余20%8.3工程款支付条件：8.3.1甲方收到乙方提交的工程款支付申请8.3.2甲方审核确认工程量及质量符合合同要求8.3.3甲方在收到申请后的10个工作日内支付工程款9.合同变更9.1变更程序：9.1.1任何一方提出变更，需书面通知对方9.1.2双方协商一致后，签订书面变更协议9.1.3变更协议作为合同附件，与合同具有同等法律效力9.2变更内容：9.2.1施工范围、工期、质量要求等9.2.2工程款支付方式、支付节点等9.2.3违约责任、争议解决等9.3变更费用：9.3.1变更导致的增加费用，由甲方承担9.3.2变更导致的减少费用，由乙方承担10.争议解决10.1争议解决方式：通过友好协商解决10.2争议解决程序：10.2.1双方协商不成，提交合同签订地的人民法院诉讼解决10.2.2诉讼期间，不影响合同的履行11.合同解除11.1合同解除条件：11.1.1任何一方严重违约11.1.2因不可抗力导致合同无法履行11.2合同解除程序：11.2.1解除合同的一方需书面通知对方11.2.2双方协商一致，签订解除合同协议12.违约责任12.1违约情形：12.1.1乙方未按合同约定完成工程12.1.2甲方未按合同约定支付工程款12.1.3一方未履行合同约定的其他义务12.2违约责任承担：12.2.1违约方应承担违约责任，赔偿守约方损失12.2.2违约责任的具体承担方式由双方协商确定13.合同终止13.1合同终止条件：13.1.1合同履行完毕13.1.2合同解除13.2合同终止程序：13.2.1双方协商一致，签订合同终止协议13.2.2合同终止协议作为合同附件，与合同具有同等法律效力14.合同生效及终止14.1合同生效条件：14.1.1合同双方签字盖章14.1.2合同符合法律法规的规定14.2合同终止条件：14.2.1合同履行完毕14.2.2合同解除第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义15.1.1第三方是指在合同履行过程中，因合同双方需要而介入的任何个人、企业或机构，包括但不限于监理方、检测机构、咨询公司、仲裁机构等。15.2第三方介入原因15.2.1为了确保工程质量、施工进度和安全，甲乙双方同意在必要时邀请第三方介入。15.3第三方选择15.3.1第三方的选择由甲乙双方协商确定，并签订相应的合作协议。15.4第三方职责15.4.1.1监理方：监督工程质量、施工进度和安全，确保合同履行；15.4.1.2检测机构：对施工材料、施工质量进行检测，出具检测报告；15.4.1.3咨询公司：提供专业咨询意见，协助甲乙双方解决合同履行中的问题；15.4.1.4仲裁机构：在争议解决过程中提供仲裁服务。15.5第三方权利15.5.1.1要求甲乙双方提供必要的资料和协助；15.5.1.2向甲乙双方提出意见和建议；15.5.1.3在必要时暂停或终止工作。15.6第三方义务15.6.1.1按照合作协议和本合同的约定，独立、公正地履行职责；15.6.1.2对甲乙双方提供的信息保密；15.6.1.3对工作过程中发现的违规行为，及时报告甲乙双方。16.甲乙双方额外条款16.1.1双方应与第三方签订合作协议，明确各方的权利和义务；16.1.2第三方的工作范围和费用应在合作协议中明确；16.1.3双方应确保第三方的工作不会影响合同的正常履行。17.第三方责任限额17.1第三方在履行职责过程中，因自身原因造成的损失，其责任限额如下：17.1.1监理方：因监理失职导致的损失，责任限额为合同总价的5%；17.1.2检测机构：因检测错误导致的损失，责任限额为检测费用的一倍；17.1.3咨询公司：因咨询意见错误导致的