2024年水利水电工程分包合作协议3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年水利水电工程分包合作协议本合同目录一览1.定义与解释1.1定义1.2解释2.双方基本信息2.1分包方基本信息2.2总包方基本信息3.项目概况3.1项目名称3.2项目地点3.3项目规模3.4项目工期4.分包范围4.1分包内容4.2分包责任5.技术要求5.1工程质量标准5.2工程技术规范5.3工程材料要求6.质量保证6.1质量控制措施6.2质量验收标准6.3质量责任7.进度要求7.1进度计划7.2进度调整7.3进度违约责任8.付款方式8.1付款比例8.2付款时间8.3付款条件9.风险承担9.1风险划分9.2风险分担9.3风险处理10.保密条款10.1保密内容10.2保密期限10.3保密责任11.违约责任11.1违约情形11.2违约责任11.3违约赔偿12.争议解决12.1争议解决方式12.2争议解决机构12.3争议解决程序13.合同解除与终止13.1解除合同情形13.2终止合同情形13.3解除或终止合同程序14.其他约定14.1合同生效条件14.2合同变更与补充14.3合同份数与效力14.4合同签署日期第一部分：合同如下：1.定义与解释1.1定义1.1.1“分包方”指在本合同中承担分包工程任务的单位或个人。1.1.2“总包方”指在本合同中承担总包工程任务的单位或个人。1.1.3“项目”指本合同中约定的分包工程的具体项目。1.1.4“分包工程”指项目中的具体工程内容。1.1.5“合同”指本《2024年水利水电工程分包合作协议》。1.2解释1.2.1本合同中的“上述条款”均指本合同中的相应条款。2.双方基本信息2.1分包方基本信息2.1.1名称：[分包方名称]2.1.2法定代表人：[分包方法定代表人姓名]2.1.3注册地址：[分包方注册地址]2.1.4联系电话：[分包方联系电话]2.2总包方基本信息2.2.1名称：[总包方名称]2.2.2法定代表人：[总包方法定代表人姓名]2.2.3注册地址：[总包方注册地址]2.2.4联系电话：[总包方联系电话]3.项目概况3.1项目名称：[项目名称]3.2项目地点：[项目地点]3.3项目规模：[项目规模描述]3.4项目工期：[项目开始日期]至[项目结束日期]4.分包范围4.1分包内容：[详细列举分包工程的具体内容]4.2分包责任：[明确分包方在分包工程中的责任和义务]5.技术要求5.1工程质量标准：[按照国家或行业标准规定，详细列出工程质量标准]5.2工程技术规范：[详细列出分包工程所需遵循的技术规范]5.3工程材料要求：[详细列出分包工程所需的材料种类、品牌、规格、质量要求等]6.质量保证6.1质量控制措施：[详细列出分包方在工程质量控制方面的具体措施]6.2质量验收标准：[详细列出分包工程的质量验收标准]6.3质量责任：[明确分包方在质量方面应承担的责任和义务]7.进度要求7.1进度计划：[详细列出分包工程的进度计划，包括各个阶段的开始和结束时间]7.2进度调整：[明确因不可抗力或特殊原因导致进度调整的程序和责任分配]7.3进度违约责任：[明确因分包方原因导致进度延误的违约责任和赔偿标准]8.付款方式8.1付款比例8.1.1预付款：合同签订后5个工作日内，总包方支付分包方合同总价款的20%作为预付款。8.1.2进度款：分包工程按月进度完成，每月底前提交上月工程量及进度款申请，总包方在收到申请后5个工作日内支付上月完成工程量的80%。8.1.3结算款：分包工程完工并经验收合格后，总包方在收到分包方提交的结算资料后10个工作日内支付结算款的70%。8.1.4验收款：分包工程竣工验收合格后，总包方在收到分包方提交的验收款申请后10个工作日内支付验收款的15%。8.1.5保修金：验收款中包含的保修金为5%，保修期满后无质量问题，总包方在收到分包方保修期满通知后10个工作日内无息退还。8.2付款时间8.2.1预付款、进度款、结算款、验收款应在约定的付款时间内支付，如有延迟，总包方应向分包方支付每日万分之五的违约金。8.3付款条件8.3.1分包方提交的付款申请文件必须完整、真实、准确。8.3.2付款申请文件需经总包方审核无误后，方可进行付款。9.风险承担9.1风险划分9.1.1自然灾害、政策变化等不可抗力因素导致的风险由双方协商解决，必要时可暂停工程或调整合同内容。9.1.2因分包方原因导致的风险，由分包方自行承担。9.2风险分担9.2.1双方应共同承担因不可抗力导致的风险，分担比例由双方协商确定。9.3风险处理9.3.1发生风险事件后，双方应及时沟通，采取措施减轻损失。10.保密条款10.1保密内容10.1.1本合同内容、项目信息、技术资料等均为保密信息。10.2保密期限10.2.1本合同签订之日起至合同终止后5年内，双方对保密信息负有保密义务。10.3保密责任10.3.1违反保密义务的一方，应承担相应的法律责任。11.违约责任11.1违约情形11.1.1分包方未按合同约定完成工程任务的；11.1.2总包方未按合同约定支付款项的；11.1.3双方违反合同约定，给对方造成损失的。11.2违约责任11.2.1违约方应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。11.3违约赔偿11.3.1违约金的具体数额由双方协商确定。12.争议解决12.1争议解决方式12.1.1双方应友好协商解决合同争议。12.2争议解决机构12.2.1协商不成时，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。12.3争议解决程序12.3.1争议解决程序应遵循我国相关法律法规。13.合同解除与终止13.1解除合同情形13.1.1双方协商一致解除合同的；13.1.2因不可抗力导致合同无法履行的；13.1.3一方违约致使合同无法履行的。13.2终止合同情形13.2.1合同期限届满，双方无续约意向的；13.2.2因不可抗力导致合同无法履行的。13.3解除或终止合同程序13.3.1双方协商一致解除或终止合同，应签订书面协议；13.3.2因一方违约导致合同解除或终止的，违约方应承担相应责任。14.其他约定14.1合同生效条件14.1.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。14.2合同变更与补充14.2.1本合同的变更或补充，应以书面形式进行，经双方签字（或盖章）后生效。14.3合同份数与效力14.3.1本合同一式[份数]份，双方各执[份数]份，具有同等法律效力。14.4合同签署日期14.4.1本合同签署日期为[签署日期]。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义15.1.1“第三方”指在本合同中提供专业服务、咨询、监理、检测、认证、保险或其他相关服务的独立实体。15.2第三方介入情形15.2.1项目管理需要第三方专业服务的；15.2.2工程质量、安全、进度等方面需要第三方进行监督或检查的；15.2.3保险、索赔、仲裁等需要第三方参与的。15.3第三方责任限额15.3.1第三方在本合同中的责任限额由双方在合同中明确约定，并应在合同附件中详细列明。15.4第三方责权利15.4.1责任：第三方应按照合同约定履行其职责，对因其过错造成的损失承担相应责任。15.4.2权利：第三方有权按照合同约定收取服务费用，并有权获取合同规定的相关信息。15.4.3利益：第三方通过提供专业服务获得合理报酬，并应维护自身合法权益。15.5第三方与其他各方的划分说明15.5.1第三方与分包方、总包方之间的关系为服务提供与接受的关系。15.5.2第三方在提供服务的范围内，对分包方、总包方有监督和建议的权利，但无权干预合同当事人的合同权利和义务。15.5.3分包方、总包方对第三方的服务有验收和认可的义务。16.第三方介入时的额外条款16.1第三方介入程序16.1.1第三方介入需经双方同意，并签订相应的合作协议。16.1.2双方应在合作协议中明确第三方的服务内容、期限、费用、责任等。16.2第三方介入费用16.2.1第三方介入费用由双方在合作协议中约定，并在合同中明确列明。16.2.2第三方介入费用由接受服务的方承担，除非合同另有约定。16.3第三方介入对合同的影响16.3.1第三方的介入不改变本合同的基本条款，不影响合同当事人的权利和义务。16.3.2第三方的介入不影响本合同中关于分包方、总包方权利和义务的约定。17.第三方责任的具体说明17.1第三方在提供专业服务过程中，因自身原因导致分包方、总包方损失的，应承担相应的赔偿责任。17.2第三方在提供专业服务过程中，如因分包方、总包方原因导致损失的，第三方不承担责任，但应协助分包方、总包方寻求解决方案。18.第三方介入的争议解决18.1第三方介入产生的争议，应通过协商解决。18.2协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。19.第三方介入的合同终止19.1第三方介入的合同，如因不可抗力或其他原因导致无法履行，双方应协商终止合同。19.2第三方介入的合同终止后，双方应按照合同约定处理相关事宜，包括但不限于费用结算、资料移交等。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：分包工程详细清单要求：详细列出分包工程的具体内容、数量、技术要求等。说明：本清单作为合同附件，与合同具有同等法律效力。2.附件二：分包工程进度计划要求：包括各个阶段的开始和结束时间，以及关键节点。说明：本计划作为合同附件，用于指导分包工程的实施。3.附件三：分包工程质量标准要求：按照国家或行业标准规定，详细列出工程质量标准。说明：本标准作为合同附件，用于确保分包工程的质量。4.附件四：分包工程材料要求要求：详细列出分包工程所需的材料种类、品牌、规格、质量要求等。说明：本要求作为合同附件，用于指导分包工程的材料采购和使用。5.附件五：付款时间表要求：明确各个付款阶段的开始和结束时间。说明：本时间表作为合同附件，用于指导付款流程。6.附件六：第三方合作协议要求：明确第三方介入的服务内容、期限、费用、责任等。说明：本协议作为合同附件，用于规范第三方介入的行为。7.附件七：争议解决协议要求：明确争议解决的方式、程序、机构等。说明：本协议作为合同附件，用于解决合同执行过程中可能出现的争议。8.附件八：合同变更及补充协议要求：详细记录合同变更及补充的内容。说明：本协议作为合同附件，用于记录合同变更及补充的过程。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：1.1分包方未按合同约定完成工程任务；1.2总包方未按合同约定支付款项；1.3第三方未按合同约定提供服务；1.4双方违反合同约定，给对方造成损失。2.责任认定标准：2.1分包方未按合同约定完成工程任务，应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。2.2总包方未按合同约定支付款项，应向分包方支付每日万分之五的违约金。2.3第三方未按合同约定提供服务，应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿损失、退还费用等。2.4双方违反合同约定，给对方造成损失的，应根据损失程度承担相应的赔偿责任。3.违约责任示例：3.1分包方在工程进度上延误了3个月，总包方有权要求分包方支付每月3%的违约金，共计9%的违约金。3.2总包方未在约定的时间内支付进度款，分包方有权要求总包方支付每日万分之五的违约金。3.3第三方因自身原因导致服务质量不达标，分包方有权要求第三方退还部分费用，并赔偿由此造成的损失。全文完。2024年水利水电工程分包合作协议1本合同目录一览1.合作双方基本信息1.1.双方名称1.2.双方地址1.3.双方联系方式2.工程项目概况2.1.工程名称2.2.工程地点2.3.工程规模2.4.工程建设内容3.合作方式与期限3.1.合作方式3.2.合作期限4.分包范围与内容4.1.分包工程范围4.2.分包工程内容4.3.分包工程进度5.工程费用与支付5.1.工程费用构成5.2.工程费用支付方式5.3.工程费用支付时间6.质量要求与验收6.1.质量标准6.2.质量验收程序6.3.质量保证措施7.技术支持与培训7.1.技术支持内容7.2.技术培训方式7.3.技术支持与培训期限8.保密与知识产权8.1.保密内容8.2.知识产权归属8.3.知识产权保护措施9.违约责任与争议解决9.1.违约责任9.2.争议解决方式9.3.争议解决机构10.合同解除与终止10.1.合同解除条件10.2.合同终止条件10.3.合同解除与终止的程序11.合同生效与变更11.1.合同生效条件11.2.合同变更程序11.3.合同变更内容12.其他约定事项12.1.税收承担12.2.不可抗力12.3.合同附件13.合同签署13.1.签署日期13.2.签署地点13.3.签署人14.合同份数与保管14.1.合同份数14.2.合同保管责任14.3.合同保管期限第一部分：合同如下：第一条合作双方基本信息1.1.双方名称甲方：[甲方全称]乙方：[乙方全称]1.2.双方地址甲方地址：[甲方详细地址]乙方地址：[乙方详细地址]1.3.双方联系方式甲方联系方式：[甲方联系人姓名]、[甲方联系电话]、[甲方电子邮箱]乙方联系方式：[乙方联系人姓名]、[乙方联系电话]、[乙方电子邮箱]第二条工程项目概况2.1.工程名称[工程全称]2.2.工程地点[工程具体位置]2.3.工程规模[工程总体规模描述]2.4.工程建设内容[具体建设内容描述，包括但不限于：土建、安装、调试等]第三条合作方式与期限3.1.合作方式本合同采用分包合作方式，乙方作为分包商参与甲方工程项目的建设。3.2.合作期限本合同有效期为自[起始日期]至[终止日期]，共计[合同期限]个月。第四条分包范围与内容4.1.分包工程范围[具体分包工程范围描述]4.2.分包工程内容[具体分包工程内容描述，包括但不限于：施工、材料供应、设备安装等]4.3.分包工程进度[分包工程进度计划，包括各阶段完成时间]第五条工程费用与支付5.1.工程费用构成[工程费用具体构成，如：直接费用、间接费用、利润等]5.2.工程费用支付方式[支付方式描述，如：按工程进度支付、按月支付等]5.3.工程费用支付时间[支付时间安排，包括支付节点和具体日期]第六条质量要求与验收6.1.质量标准[质量标准描述，如：符合国家标准、行业标准等]6.2.质量验收程序[验收程序描述，包括验收时间、验收方式等]6.3.质量保证措施[质量保证措施描述，如：人员培训、质量监控等]第七条技术支持与培训7.1.技术支持内容[技术支持具体内容描述，如：技术指导、问题解答等]7.2.技术培训方式[培训方式描述，如：现场培训、远程培训等]7.3.技术支持与培训期限[技术支持与培训期限描述，如：合同期内提供全程技术支持与培训]第八条保密与知识产权8.1.保密内容本合同中涉及的商业秘密、技术秘密、客户信息等，双方均应予以严格保密，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。8.2.知识产权归属在合作过程中产生的任何知识产权，包括但不限于专利、商标、著作权等，均归甲方所有，乙方不得擅自使用、转让或许可他人使用。8.3.知识产权保护措施双方应采取必要措施保护各自的知识产权，包括但不限于签署保密协议、限制信息流通等。第九条违约责任与争议解决9.1.违约责任任何一方违反本合同约定的，应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。9.2.争议解决方式本合同争议的解决方式为协商，如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。9.3.争议解决机构如协商不成，双方同意将争议提交[指定仲裁机构]进行仲裁。第十条合同解除与终止10.1.合同解除条件（1）一方严重违约，经另一方催告后仍未改正；（2）发生不可抗力，致使合同无法履行；（3）双方协商一致解除合同。10.2.合同终止条件合同期满或双方履行完毕合同约定的义务后，本合同自行终止。10.3.合同解除与终止的程序第十一条合同生效与变更11.1.合同生效条件本合同自双方签署之日起生效。11.2.合同变更程序任何一方要求变更本合同时，应以书面形式提出，经双方协商一致后，签订书面变更协议，变更内容与本合同具有同等法律效力。11.3.合同变更内容[具体变更内容描述，如：合同期限、工程范围、费用等]第十二条其他约定事项12.1.税收承担本合同项下产生的税费，按照相关法律法规的规定由各方自行承担。12.2.不可抗力因自然灾害、政府行为等不可抗力因素导致合同无法履行或部分履行时，双方互不承担责任，但应及时通知对方并采取合理措施减轻损失。12.3.合同附件本合同附件与本合同具有同等法律效力，包括但不限于：技术方案、工程图纸、费用预算等。第十三条合同签署13.1.签署日期本合同自[签署日期]起生效。13.2.签署地点本合同在[签署地点]签署。13.3.签署人甲方代表：[甲方代表姓名]乙方代表：[乙方代表姓名]第十四条合同份数与保管14.1.合同份数本合同一式[份数]份，甲乙双方各执[份数]份。14.2.合同保管责任本合同由甲方和乙方分别妥善保管。14.3.合同保管期限本合同保管期限为[期限]年。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方定义1.1.第三方是指在本合同履行过程中，根据甲乙双方协商一致或法律、法规规定，介入本合同的第三方主体，包括但不限于中介方、监理方、评估方、咨询方等。第二条第三方介入情形2.1.第三方介入的情形包括但不限于：（1）为甲方提供技术咨询服务，协助甲方进行工程设计和施工；（2）为乙方提供项目管理服务，监督乙方施工质量和进度；（3）为甲乙双方提供纠纷调解服务，协助解决合同履行过程中的争议；（4）根据法律法规或合同约定，其他需要第三方介入的情形。第三条第三方责任限额3.1.第三方在本合同履行过程中，因自身过错导致的损害，其责任限额由甲乙双方在合同中约定，并明确写入本合同附件。3.2.第三方责任限额包括但不限于：（1）因第三方提供的技术咨询或管理服务导致的工程质量问题；（2）因第三方提供的评估或咨询服务不准确导致的损失；（3）因第三方违反保密义务导致的商业秘密泄露。第四条第三方权利义务4.1.第三方权利：（1）根据合同约定，获得相应的报酬；（2）根据合同约定，享有合同履行过程中的知情权；（3）根据合同约定，享有合同履行过程中的监督权。4.2.第三方义务：（1）按照合同约定，提供专业、高效的服务；（2）遵守合同约定，保守商业秘密；（3）按照法律法规和行业规范，履行自身职责。第五条第三方与其他各方的关系5.1.第三方与甲方的关系：（1）第三方作为甲方聘请的专业机构，应服从甲方管理；（2）第三方在合同履行过程中，应积极配合甲方工作；（3）第三方应按照合同约定，向甲方报告工作进度和成果。5.2.第三方与乙方的关系：（1）第三方作为乙方聘请的专业机构，应服从乙方管理；（2）第三方在合同履行过程中，应积极配合乙方工作；（3）第三方应按照合同约定，向乙方报告工作进度和成果。5.3.第三方与甲乙双方的关系：（1）第三方应公平、公正地履行职责，维护甲乙双方的合法权益；（2）第三方在合同履行过程中，应尊重甲乙双方的意见和建议；（3）第三方应按照合同约定，协调甲乙双方之间的关系。第六条第三方介入的程序6.1.第三方介入前，甲乙双方应协商一致，确定第三方的身份、职责和权利义务。6.2.第三方介入后，甲乙双方应将第三方纳入合同履行管理体系，确保第三方按照合同约定履行职责。6.3.第三方介入过程中，甲乙双方应定期召开会议，讨论合同履行情况和第三方工作进展。第七条第三方介入的变更7.1.如第三方介入后，甲乙双方认为需要变更第三方职责、权利义务等，应协商一致，并签订书面变更协议。7.2.第三方介入的变更，应不影响合同其他条款的履行。第八条第三方介入的终止8.1.如第三方介入后，甲乙双方认为需要终止第三方介入，应协商一致，并签订书面终止协议。8.2.第三方介入的终止，应不影响合同其他条款的履行。第九条第三方介入的争议解决9.1.第三方介入过程中，如发生争议，甲乙双方应协商解决。9.2.协商不成，可按照合同约定的争议解决方式解决。第十条第三方介入的合同附件10.1.本合同附件中应包括第三方的身份信息、职责、权利义务等内容。10.2.第三方介入的合同附件与本合同具有同等法律效力。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：合作协议详细要求和说明：本附件为合作协议的正式文本，应包含合同双方的基本信息、合作内容、费用、期限、保密条款、违约责任等关键内容。2.附件二：工程图纸及技术规范详细要求和说明：本附件应包括项目所需的工程图纸、设计文件、技术规范和标准，确保施工过程中技术要求的准确性和一致性。3.附件三：工程量清单详细要求和说明：本附件应详细列出工程项目的各项工程量，包括材料、人工、机械等费用，用于合同的费用结算和支付。4.附件四：工程进度计划详细要求和说明：本附件应包含工程项目的整体进度计划，包括各个阶段的起止时间、关键节点和里程碑。5.附件五：质量保证计划详细要求和说明：本附件应详细描述工程质量保证措施，包括质量标准、检验程序、质量监控和不合格处理等。6.附件六：安全文明施工方案详细要求和说明：本附件应包括施工现场的安全管理措施、文明施工要求、应急预案等，确保施工过程中的安全与环保。7.附件七：合同履行过程中的变更记录详细要求和说明：本附件应记录合同履行过程中的任何变更，包括变更原因、变更内容、变更后的合同条款等。8.附件八：第三方介入协议详细要求和说明：本附件应包括第三方介入的具体协议，明确第三方的角色、职责、权利义务及责任限额。9.附件九：争议解决协议详细要求和说明：本附件应包括争议解决的程序和方式，如协商、调解、仲裁或诉讼。10.附件十：合同附件清单详细要求和说明：本附件应列出所有合同附件的名称和编号，确保合同的完整性。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：甲方未能按时支付工程款项。责任认定标准：根据合同约定的支付方式和时间，甲方未按期支付款项视为违约。示例说明：甲方应在每月底前支付当月工程款项，如未支付，则视为违约，需支付违约金。2.违约行为：乙方未能按时完成工程进度。责任认定标准：根据合同约定的工程进度计划，乙方未按时完成工程进度视为违约。示例说明：乙方应在合同规定的时间内完成工程，如未按时完成，则视为违约，需承担相应的延误责任。3.违约行为：第三方未能提供符合质量标准的服务。责任认定标准：第三方提供的服务未达到合同约定的质量标准视为违约。示例说明：第三方提供的技术咨询服务未能达到合同约定的技术要求，则视为违约，需承担相应的责任。4.违约行为：甲方或乙方未能履行保密义务。责任认定标准：甲方或乙方违反合同约定的保密条款，泄露商业秘密视为违约。示例说明：甲方或乙方泄露了对方提供的商业秘密，则视为违约，需承担相应的赔偿责任。5.违约行为：因不可抗力导致合同无法履行。责任认定标准：发生不可抗力事件，导致合同无法履行，双方互不承担责任。示例说明：因自然灾害导致工程无法继续施工，双方无需承担责任。全文完。2024年水利水电工程分包合作协议2本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1分包单位名称及法定代表人1.2总承包单位名称及法定代表人1.3合同签订日期1.4合同生效日期1.5合同终止日期2.工程项目概述2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程工期2.5工程质量要求3.分包工程范围及内容3.1分包工程范围3.2分包工程具体内容3.3分包工程量4.分包工程价格及支付方式4.1分包工程总价4.2分包工程结算方式4.3分包工程付款进度4.4分包工程变更价格及调整机制5.分包工程进度及验收5.1分包工程进度计划5.2分包工程验收标准5.3分包工程验收程序5.4分包工程延期责任6.质量保证及违约责任6.1质量保证措施6.2质量违约责任6.3违约赔偿计算方法7.安全生产及环保要求7.1安全生产责任7.2环保要求及措施7.3环保违约责任8.保密条款8.1保密内容8.2保密期限8.3违反保密义务的责任9.争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决机构9.3争议解决程序10.合同解除条件及程序10.1合同解除条件10.2合同解除程序11.合同终止及善后处理11.1合同终止条件11.2合同终止程序11.3善后处理事项12.合同附件12.1附件一：分包工程详细清单12.2附件二：工程图纸及技术资料12.3附件三：合同签订及履行过程中的相关文件13.合同签署13.1签署日期13.2签署地点13.3签署人员14.其他约定事项14.1不可抗力14.2通知方式14.3合同份数14.4合同生效14.5合同解释权第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1分包单位名称：水利水电工程有限公司1.2分包单位法定代表人：1.3总承包单位名称：水利建设集团有限公司1.4总承包单位法定代表人：1.5合同签订日期：2024年1月15日1.6合同生效日期：合同签订之日起1.7合同终止日期：2026年12月31日2.工程项目概述2.1工程名称：水库扩建工程2.2工程地点：省市县2.3工程规模：水库总库容亿立方米，新建溢洪道、泄洪洞等配套设施2.4工程工期：2024年1月16日至2026年12月31日2.5工程质量要求：符合国家相关质量标准及设计要求3.分包工程范围及内容3.1分包工程范围：水库大坝施工、溢洪道施工、泄洪洞施工等3.2分包工程具体内容：3.2.1大坝主体结构施工3.2.2溢洪道主体结构施工及启闭机安装3.2.3泄洪洞主体结构施工及启闭机安装3.2.4辅助设施施工（如排水沟、导流渠等）3.3分包工程量：详见附件一：分包工程详细清单4.分包工程价格及支付方式4.1分包工程总价：人民币壹仟贰佰万元整（￥12,000,000.00）4.2分包工程结算方式：按月结算，以实际完成工程量为准4.3分包工程付款进度：4.3.1首付款：合同签订后5个工作日内支付总额的20%4.3.2进度款：每月支付上个月完成工程量的80%4.3.3结算款：工程竣工验收合格后支付总额的60%4.3.4保修金：工程竣工验收合格后支付总额的10%，保修期满无质量问题后无息退还5.分包工程进度及验收5.1分包工程进度计划：详见附件二：工程图纸及技术资料5.2分包工程验收标准：符合国家相关质量标准及设计要求5.3分包工程验收程序：5.3.1分包单位自行组织验收，并向总承包单位提交验收报告5.3.2总承包单位组织验收，必要时邀请相关部门参与5.3.3验收合格后，双方签署验收报告5.4分包工程延期责任：5.4.1因分包单位原因导致的工程延期，每延迟一天，分包单位需支付违约金人民币壹万元整（￥10,000.00）5.4.2因不可抗力导致的工程延期，双方协商解决6.质量保证及违约责任6.1质量保证措施：6.1.1分包单位需按照国家相关质量标准及设计要求进行施工6.1.2分包单位需设立专门的质量保证机构，负责质量管理工作6.1.3分包单位需对施工过程中的质量进行全程监控6.2质量违约责任：6.2.1如因分包单位原因导致工程质量不合格，分包单位需承担全部返工、修复责任，并支付违约金人民币壹万元整（￥10,000.00）/次6.2.2如因分包单位原因导致工程质量问题造成损失，分包单位需承担全部赔偿责任7.安全生产及环保要求7.1安全生产责任：7.1.1分包单位需严格按照国家相关安全生产法规和标准进行施工7.1.2分包单位需建立健全安全生产管理制度，确保施工安全7.1.3分包单位需定期对施工人员进行安全生产培训7.2环保要求及措施：7.2.1分包单位需遵守国家环保法律法规，采取有效措施防治污染7.2.2分包单位需对施工过程中产生的固体废物、废水、废气等进行妥善处理7.3环保违约责任：7.3.1如因分包单位原因导致环境污染，分包单位需承担全部赔偿责任8.保密条款8.1保密内容：涉及本合同项下的一切技术资料、商业秘密、工程信息、财务数据等8.2保密期限：自合同签订之日起至合同终止后5年内8.3违反保密义务的责任：违反保密义务的一方应立即停止泄露行为，并承担由此造成的一切损失及违约责任9.争议解决9.1争议解决方式：双方应友好协商解决争议9.2争议解决机构：如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼9.3争议解决程序：争议提交法院后，应按照我国相关法律程序进行审理10.合同解除条件及程序10.1合同解除条件：10.1.1双方协商一致10.1.2因不可抗力导致合同无法履行10.1.3一方严重违约10.2合同解除程序：10.2.1双方应提前30日书面通知对方10.2.2通知送达后，合同自通知到达之日起解除10.2.3解除合同后，双方应按照约定进行善后处理11.合同终止及善后处理11.1合同终止条件：合同履行完毕或双方协商一致解除合同11.2合同终止程序：11.2.1双方签署合同终止协议11.2.2双方进行工程结算11.2.3双方处理剩余事务11.3善后处理事项：11.3.1分包单位完成剩余工程及质量保修11.3.2双方结算工程款项11.3.3清理施工现场，恢复原状12.合同附件12.1附件一：分包工程详细清单12.2附件二：工程图纸及技术资料12.3附件三：合同签订及履行过程中的相关文件13.合同签署13.1签署日期：2024年1月15日13.2签署地点：省市县13.3签署人员：13.3.1分包单位代表：（签字）13.3.2总承包单位代表：（签字）14.其他约定事项14.1不可抗力：因自然灾害、战争、政府行为等不可抗力因素导致合同无法履行，双方互不承担违约责任14.2通知方式：双方应通过书面形式进行通知，通知送达地址为合同约定的地址14.3合同份数：本合同一式肆份，双方各执贰份，具有同等法律效力14.4合同解释权：本合同的解释权归合同双方共同拥有第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方概念：本合同中的第三方指非合同双方，但与合同执行相关的第三方主体，包括但不限于监理方、检测机构、咨询顾问、调解机构等。15.2第三方介入目的：第三方介入旨在确保合同执行的公正性、专业性和效率，包括但不限于项目监督管理、工程质量检测、争议调解等。16.第三方介入程序16.1第三方选择：合同双方应共同协商确定第三方，并签订相应的合作协议。16.2第三方资质要求：第三方应具备相应的资质证书，能够胜任合同约定的职责。17.第三方职责与权限17.1第三方职责：17.1.1监理方：负责对分包工程进行监督管理，确保工程按计划、按质量标准进行。17.1.2检测机构：负责对分包工程的质量进行检测，提供检测报告。17.1.3咨询顾问：提供专业咨询意见，协助合同双方解决技术难题。17.1.4调解机构：在合同双方发生争议时，提供调解服务。17.2第三方权限：17.2.1监理方：有权要求分包单位提交工程进度报告、质量检查报告等。17.2.2检测机构：有权对分包工程进行现场检测，并提出整改要求。17.2.3咨询顾问：有权对分包工程的技术问题提出建议。17.2.4调解机构：有权组织合同双方进行调解。18.第三方责任限额18.1第三方责任限额：18.1.1监理方：因其失职导致工程延误或质量不合格，应承担相应的责任，但责任限额不超过合同总价的10%。18.1.2检测机构：因其检测失误导致工程延误或质量不合格，应承担相应的责任，但责任限额不超过检测费用总额的50%。18.1.3咨询顾问：因其咨询意见失误导致工程延误或质量不合格，应承担相应的责任，但责任限额不超过咨询费用总额的20%。18.1.4调解机构：在调解过程中，如调解失败，调解机构不承担任何责任。19.第三方与其他各方的划分说明19.1第三方与分包单位：19.1.1第三方对分包单位的监督和管理不替代分包单位的法律责任。19.1.2分包单位应配合第三方的工作，并承担因其配合不当导致的责任。19.2第三方与总承包单位：19.2.1第三方对总承包单位的监督和管理不替代总承包单位的法律责任。