2024年施工合同延长协议3篇_第1页
2024年施工合同延长协议3篇_第2页
2024年施工合同延长协议3篇_第3页
2024年施工合同延长协议3篇_第4页
2024年施工合同延长协议3篇_第5页
已阅读5页,还剩42页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024年施工合同延长协议本合同目录一览1.协议概述1.1协议背景1.2协议目的1.3协议有效期1.4协议双方2.延长部分工作内容2.1工作内容描述2.2工作量及进度2.3工作质量要求3.工期延长3.1延长期限3.2延长期限的计算方式3.3延长期限的起始时间4.工程款支付4.1工程款支付方式4.2工程款支付比例4.3工程款支付时间5.材料设备供应5.1材料设备供应方式5.2材料设备供应时间5.3材料设备质量要求6.施工现场管理6.1施工现场管理要求6.2施工现场安全措施6.3施工现场环境保护措施7.风险责任7.1风险类型7.2风险责任承担7.3风险处理机制8.争议解决8.1争议解决方式8.2争议解决程序8.3争议解决机构9.保密条款9.1保密内容9.2保密期限9.3违约责任10.合同变更与解除10.1合同变更程序10.2合同解除条件10.3合同解除程序11.合同终止11.1合同终止条件11.2合同终止程序11.3合同终止后的处理12.违约责任12.1违约情形12.2违约责任承担12.3违约赔偿方式13.合同附件13.1附件一:工程量清单13.2附件二:工程进度计划13.3附件三:其他相关文件14.其他约定事项14.1通知方式14.2争议解决地点14.3合同份数及效力14.4合同生效日期14.5合同签署日期第一部分:合同如下:1.协议概述1.1协议背景本协议双方在2024年施工合同基础上,鉴于项目实际情况,经友好协商,就施工合同延长达成如下协议。1.2协议目的为确保项目顺利进行,明确双方在合同延长期间的权利和义务,达成共识,特订立本协议。1.3协议有效期本协议自双方签字之日起生效,至原施工合同到期日止。1.4协议双方甲方(建设单位):____________________乙方(施工单位):____________________2.延长部分工作内容2.1工作内容描述本协议延长部分工作内容为:____________________2.2工作量及进度延长部分工作量为:____________________,预计完成时间为:____________________。2.3工作质量要求延长部分工作质量要求应符合国家相关标准和规范,具体要求详见附件一。3.工期延长3.1延长期限经协商一致,原施工合同工期延长:____________________个月。3.2延长期限的计算方式延长期限从原施工合同到期日之次日起计算。3.3延长期限的起始时间延长期限的起始时间为:____________________。4.工程款支付4.1工程款支付方式本协议延长部分工程款支付方式与原施工合同一致。4.2工程款支付比例本协议延长部分工程款支付比例为:____________________。4.3工程款支付时间本协议延长部分工程款支付时间为:____________________。5.材料设备供应5.1材料设备供应方式本协议延长部分材料设备供应方式与原施工合同一致。5.2材料设备供应时间本协议延长部分材料设备供应时间为:____________________。5.3材料设备质量要求本协议延长部分材料设备质量要求应符合国家相关标准和规范,具体要求详见附件一。6.施工现场管理6.1施工现场管理要求本协议延长期间,施工现场管理要求与原施工合同一致。6.2施工现场安全措施本协议延长期间,施工现场安全措施应符合国家相关标准和规范。6.3施工现场环境保护措施本协议延长期间,施工现场环境保护措施应符合国家相关标准和规范。8.争议解决8.1争议解决方式双方在履行本协议过程中发生争议,应通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。8.2争议解决程序1.双方应在争议发生后30日内进行书面协商;2.如协商未果,任何一方可向合同签订地人民法院提起诉讼;3.诉讼过程中,双方应继续履行本协议的未履行部分。8.3争议解决机构本协议的争议解决机构为合同签订地的人民法院。9.保密条款9.1保密内容本协议涉及的技术、商业信息等均为保密内容,未经对方同意,任何一方不得向第三方泄露。9.2保密期限本协议的保密期限为:____________________。9.3违约责任如一方违反保密条款,应承担相应的法律责任,包括但不限于赔偿对方因此遭受的损失。10.合同变更与解除10.1合同变更程序任何一方要求变更本协议内容,应书面通知对方,经双方协商一致后,方可生效。10.2合同解除条件1.双方协商一致决定解除;2.因不可抗力导致合同无法履行;3.一方严重违约,另一方决定解除。10.3合同解除程序合同解除程序如下:1.提出解除方应书面通知对方;2.双方应在接到解除通知后30日内办理合同解除手续。11.合同终止11.1合同终止条件1.合同期限届满;2.双方协商一致决定终止;3.合同解除;4.一方违约,另一方决定终止。11.2合同终止程序合同终止程序如下:1.提出终止方应书面通知对方;2.双方应在接到终止通知后30日内办理合同终止手续。11.3合同终止后的处理1.双方应按照合同约定结算剩余款项;3.双方应按照合同约定处理已完成的工程。12.违约责任12.1违约情形1.一方未按合同约定履行义务;2.一方未按合同约定支付款项;3.一方泄露保密信息;4.一方违反保密条款。12.2违约责任承担1.赔偿对方因此遭受的损失;2.承担违约金;3.承担法律规定的其他责任。12.3违约赔偿方式违约赔偿方式为一次性支付。13.合同附件13.1附件一:工程量清单13.2附件二:工程进度计划13.3附件三:其他相关文件14.其他约定事项14.1通知方式1.送达至对方指定的地址;2.传真、电子邮件等电子方式。14.2争议解决地点本协议的争议解决地点为合同签订地。14.3合同份数及效力本协议一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。14.4合同生效日期本协议自双方签字盖章之日起生效。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方概念在本合同中,“第三方”是指除甲乙双方以外的,为履行合同提供咨询、监理、检测、评估、仲裁等服务的独立法人或其他组织。15.2第三方介入范围1.提供项目咨询、设计优化、施工管理等服务;2.监督施工质量、进度和安全生产;3.对材料、设备进行检测和评估;4.仲裁合同履行过程中的争议。15.3第三方选择与授权15.3.1第三方的选择甲乙双方应根据项目需要,共同选择合适的第三方。第三方应具备相应的资质和经验,并能够独立承担法律责任。15.3.2第三方授权甲乙双方应向第三方出具书面授权书,明确第三方在合同履行过程中的职责和权利。16.甲乙方责任16.1甲方责任1.向第三方提供必要的资料和条件,确保第三方能够履行职责;2.支付第三方提供服务的费用;3.对第三方提供的服务进行监督和评价。16.2乙方责任1.遵守第三方提供的服务要求,配合第三方工作;2.向第三方提供必要的资料和条件,确保第三方能够履行职责;3.支付第三方提供服务的费用;4.对第三方提供的服务进行监督和评价。17.第三方责任17.1第三方责任限额第三方的责任限额为:____________________元。如第三方因自身原因导致合同履行出现瑕疵或损失,应在责任限额内承担赔偿责任。17.2第三方权利1.第三方有权根据合同约定,独立开展各项工作;2.第三方有权要求甲乙双方提供必要的协助和配合;3.第三方有权要求甲乙双方支付服务费用。18.第三方与其他各方的关系18.1第三方与甲方的关系第三方应服从甲方的监督管理,并接受甲方提出的合理要求。18.2第三方与乙方的关系第三方应服从乙方的施工安排,并确保施工质量、进度和安全生产。18.3第三方与合同其他各方的关系1.独立性:第三方在履行职责过程中,应保持独立地位,不受其他各方影响;2.保密性:第三方应遵守保密条款,不得泄露甲乙双方的商业秘密;3.合作性:第三方应与其他各方保持良好合作关系,共同推进项目进展。19.第三方变更与解除19.1第三方变更如需更换第三方,甲乙双方应共同协商,并重新签订协议。19.2第三方解除1.如第三方无法履行职责,甲乙双方有权解除与第三方的协议;2.如第三方违反合同约定,甲乙双方有权解除与第三方的协议。20.第三方介入的合同附件20.1附件一:第三方授权书20.2附件二:第三方服务协议20.3附件三:第三方责任限额协议第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:工程量清单详细要求:包括工程项目的具体名称、规格、数量、单价、总价等,以及相关的质量标准。说明:工程量清单是合同的重要组成部分,用于明确工程项目的具体内容和费用。2.附件二:工程进度计划详细要求:列出项目的各个阶段,包括开始时间、结束时间、关键节点等,以及各阶段的预期成果。说明:工程进度计划是合同执行的重要依据,有助于双方监控项目进度。3.附件三:第三方授权书详细要求:明确第三方在合同中的角色、权限和责任,以及甲乙双方对第三方的授权范围。说明:第三方授权书是明确第三方参与合同执行的法律文件。4.附件四:第三方服务协议详细要求:详细规定第三方提供服务的具体内容、质量标准、费用、交付时间等。说明:第三方服务协议是第三方提供服务的基本合同,确保第三方服务质量。5.附件五:第三方责任限额协议详细要求:明确第三方在合同履行过程中可能发生的违约行为及其责任限额。说明:第三方责任限额协议是保护双方利益的重要文件,确保第三方在规定范围内承担责任。6.附件六:保密协议详细要求:规定保密信息的范围、保密期限、保密义务和违约责任。说明:保密协议是保护商业秘密和个人隐私的重要文件。7.附件七:争议解决程序详细要求:规定争议解决的方式、程序、机构等。说明:争议解决程序是解决合同履行过程中争议的指导文件。8.附件八:合同变更记录详细要求:记录合同变更的内容、时间、原因等。说明:合同变更记录是合同执行过程中变更的正式文件。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:甲方违约行为:未按时支付工程款。未按时提供项目资料。未按时完成项目验收。乙方违约行为:未按时完成工程进度。工程质量不符合标准。未按时提供工程量清单。第三方违约行为:未按时完成服务。服务质量不符合要求。泄露保密信息。2.责任认定标准:甲方违约责任:未按时支付工程款,应按合同约定支付违约金。未按时提供项目资料,应承担由此造成的工期延误责任。未按时完成项目验收,应承担由此造成的额外费用。乙方违约责任:未按时完成工程进度,应承担由此造成的工期延误责任。工程质量不符合标准,应进行返工或修复,并承担由此产生的费用。未按时提供工程量清单,应承担由此造成的费用增加。第三方违约责任:未按时完成服务,应承担由此造成的工期延误责任。服务质量不符合要求,应重新提供服务或赔偿相应损失。泄露保密信息,应承担相应的法律责任。3.示例说明:示例一:甲方未按时支付工程款,乙方有权要求甲方支付违约金,并暂停工程进度。示例二:乙方提供的工程不符合质量标准,甲方有权要求乙方进行返工,并承担返工费用。示例三:第三方在提供服务过程中泄露保密信息,甲方有权要求第三方承担相应的法律责任。全文完。2024年施工合同延长协议1本合同目录一览1.1协议背景1.2协议双方1.3延长内容1.4延长期限1.5工程量及金额1.6工期调整1.7质量要求1.8材料供应1.9施工安全与环境保护1.10付款方式1.11争议解决1.12合同生效1.13合同变更1.14合同解除1.15其他约定第一部分:合同如下:第一条协议背景1.1.1本协议基于双方于2023年签订的《2024年施工合同》,鉴于施工过程中出现不可预见的情况,经双方友好协商,特制定本延长协议。1.1.2延长部分施工内容主要包括:A区绿化工程、B区景观照明工程及C区地下管线施工。第二条协议双方2.1甲方:[甲方全称]2.2乙方:[乙方全称]第三条延长内容3.1甲方同意延长乙方施工期限,具体延长至2024年12月31日。3.2延长部分施工内容应满足原合同约定的质量标准和技术规范。第四条延长期限4.1本协议延长施工期限为6个月。第五条工程量及金额5.1延长部分施工工程量及金额按照原合同约定执行。5.2甲方应按照延长部分施工的工程量及金额支付乙方相应款项。第六条工期调整6.1乙方应按照延长后的施工期限完成延长部分施工内容。6.2如因不可抗力等原因导致施工期限延误,双方应协商解决,并相应调整工期。第七条质量要求7.1延长部分施工内容应满足原合同约定的质量标准和技术规范。7.2乙方应确保施工过程中使用的材料和设备符合国家及行业相关标准。7.3甲方有权对延长部分施工内容进行质量检查,如发现质量问题,乙方应立即进行整改。第八条材料供应8.1乙方负责延长部分施工所需的材料供应。8.2乙方应保证所供材料的质量,并按照甲方要求的时间节点送达施工现场。8.3甲方有权对乙方提供的材料进行抽样检验,如不合格,乙方应立即更换。第九条施工安全与环境保护9.1乙方在施工过程中应严格遵守国家有关安全生产的法律法规,确保施工安全。9.2乙方应制定相应的环境保护措施,减少施工对环境的影响。9.3甲方有权对施工安全与环境保护措施进行检查,乙方应予以配合。第十条付款方式10.1延长部分施工款项按照原合同约定的付款方式进行支付。10.2乙方在完成延长部分施工内容并经甲方验收合格后,可向甲方提出付款申请。10.3甲方应在收到乙方付款申请后的15个工作日内支付相应款项。第十一条争议解决11.1双方在履行本协议过程中发生的争议,应友好协商解决。11.2如协商不成,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第十二条合同生效12.1本协议自双方签字盖章之日起生效。12.2本协议一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。第十三条合同变更13.1本协议的任何变更,必须以书面形式经双方协商一致后签署。13.2未经双方书面同意,任何一方不得擅自变更本协议内容。第十四条合同解除14.1.1乙方未按约定完成延长部分施工内容,经甲方催告后仍未改正;14.1.2乙方违反本协议约定的质量要求,经甲方催告后仍未改正;14.1.3双方协商一致,决定解除本协议;14.1.4出现法律、法规规定的其他合同解除情形。第二部分:第三方介入后的修正第一条第三方概念界定1.1本合同中提及的第三方,是指除甲乙双方以外的,因履行本合同而参与合同相关活动的任何个人、组织或机构。1.2第三方包括但不限于监理方、设计方、咨询方、检测方、施工分包方、材料供应商等。第二条第三方责任限额2.1第三方在履行本合同过程中,因自身原因造成甲乙双方损失的,应承担相应的赔偿责任。2.1.1监理方:监理方对因监理失职导致的质量问题,赔偿限额为监理服务费用的10%。2.1.2设计方:设计方对因设计错误导致的质量问题,赔偿限额为设计费用总额的20%。2.1.3咨询方:咨询方对因咨询服务不当导致的质量问题,赔偿限额为咨询服务费用的15%。2.1.4检测方:检测方对因检测报告错误导致的质量问题,赔偿限额为检测服务费用的20%。2.1.5施工分包方:施工分包方对因施工质量问题导致的损失,赔偿限额为分包合同金额的10%。2.1.6材料供应商:材料供应商对因材料质量问题导致的损失,赔偿限额为材料采购金额的10%。第三条第三方责权利3.1.1按照合同约定收取相应费用。3.1.2在合同约定范围内独立开展工作。3.1.3对甲乙双方提出合理意见和建议。3.2.1按照合同约定,保证工程质量、安全、进度。3.2.2对甲乙双方负责,及时反馈工作进展情况。3.2.3遵守国家相关法律法规,执行行业规范。第四条第三方与其他各方的划分说明4.1第三方与甲乙双方在合同履行过程中的责任划分如下:4.1.1第三方对甲乙双方承担的责任仅限于其在合同中的义务和责任限额。4.1.2甲乙双方对第三方的责任承担,应按照本合同及相关法律法规执行。4.1.3如第三方违约,甲乙双方可要求第三方承担违约责任,并可向第三方追偿。第五条第三方介入程序5.1第三方介入前,甲乙双方应书面同意第三方的介入,并明确第三方的角色、责任和权利。第六条第三方变更及退出6.1如需变更第三方,甲乙双方应协商一致,并书面通知对方及第三方。6.2第三方退出本合同,需提前30日书面通知甲乙双方,并完成现有合同项下的工作。第七条第三方介入争议处理7.1第三方介入过程中发生的争议,甲乙双方应友好协商解决。7.2如协商不成,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:2024年施工合同延长协议详细要求:该附件为延长协议的正式文本,包含协议双方的基本信息、延长内容、期限、金额等关键条款。附件说明:本附件为延长协议的法律文件,双方应仔细阅读并确保所有条款清晰明确。2.附件二:延长部分施工图纸及技术规范详细要求:提供延长部分施工的详细图纸及技术规范,确保施工质量符合要求。附件说明:本附件为施工指导文件,乙方应严格按照图纸和技术规范进行施工。3.附件三:第三方资质证明文件详细要求:第三方提供其资质证明文件,包括但不限于营业执照、资质证书等。附件说明:本附件用于证明第三方具备履行合同的能力和资格。4.附件四:材料供应清单及质量检测报告详细要求:列出延长部分施工所需材料的清单,并提供材料质量检测报告。附件说明:本附件用于确保施工材料的质量符合合同要求。5.附件五:施工进度计划及变更记录详细要求:制定施工进度计划,并记录施工过程中的任何变更。附件说明:本附件用于监督施工进度,确保施工按计划进行。6.附件六:施工安全及环境保护措施详细要求:制定施工安全及环境保护措施,确保施工过程中的安全与环保。附件说明:本附件用于指导施工过程中的安全操作和环境保护。7.附件七:付款申请及凭证详细要求:乙方提交付款申请,并提供相关凭证。附件说明:本附件用于证明乙方已完成相应工作,并符合付款条件。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:1.1乙方未按约定完成延长部分施工内容。1.2乙方施工质量不符合合同约定。1.3乙方未按时提供材料或材料质量不合格。1.4乙方未遵守施工安全及环境保护措施。2.责任认定标准:2.1乙方未按约定完成延长部分施工内容,甲方有权要求乙方支付违约金,违约金为合同金额的5%。2.2乙方施工质量不符合合同约定,甲方有权要求乙方进行整改,整改费用由乙方承担。2.3乙方未按时提供材料或材料质量不合格,甲方有权要求乙方更换材料,更换费用由乙方承担。2.4乙方未遵守施工安全及环境保护措施,造成安全事故或环境污染,乙方应承担相应法律责任。3.违约责任示例:3.1乙方未在约定工期内完成施工,甲方要求乙方支付违约金,违约金为合同金额的5%,即人民币X万元。3.2乙方施工过程中发现质量问题,经检验不符合合同约定,甲方要求乙方整改,整改费用为人民币Y万元。3.3乙方提供的材料经检测不合格,甲方要求乙方更换材料,更换费用为人民币Z万元。3.4乙方在施工过程中造成安全事故,乙方应承担相应法律责任,包括但不限于赔偿损失、支付罚款等。全文完。2024年施工合同延长协议2本合同目录一览1.协议双方基本信息1.1双方名称1.2双方地址1.3联系人及联系方式2.延长施工合同背景及依据2.1原施工合同基本信息2.2延长施工合同的原因2.3延长施工合同的法律依据3.延长施工合同的期限3.1延长施工合同起止时间3.2延长施工合同期限的具体天数4.延长施工合同内容变更4.1工程量及工程款调整4.2施工范围及内容变更4.3施工质量要求及标准5.施工进度计划5.1延长施工合同下的施工进度计划5.2施工进度计划的调整及实施6.工程款支付方式6.1工程款支付方式及比例6.2工程款支付时间及节点6.3工程款支付凭证及手续7.争议解决方式7.1争议解决方式的选择7.2争议解决机构的确定7.3争议解决程序及期限8.违约责任及赔偿8.1违约情形的认定8.2违约责任的承担8.3违约赔偿的计算及支付9.保密条款9.1保密信息的范围9.2保密义务及期限9.3保密信息的泄露及处理10.不可抗力条款10.1不可抗力的定义10.2不可抗力发生时的处理10.3不可抗力事件解除合同的程序11.合同生效及终止11.1合同生效条件11.2合同终止条件11.3合同解除程序12.合同附件及补充12.1合同附件的内容12.2合同补充条款的效力13.合同签署13.1合同签署日期13.2合同签署地点13.3合同签署人14.其他约定事项第一部分:合同如下:第一条协议双方基本信息1.1双方名称甲方:[甲方全称]乙方:[乙方全称]1.2双方地址甲方地址:[甲方详细地址]乙方地址:[乙方详细地址]1.3联系人及联系方式甲方联系人:[甲方联系人姓名]甲方联系方式:[甲方联系电话]乙方联系人:[乙方联系人姓名]乙方联系方式:[乙方联系电话]第二条延长施工合同背景及依据2.1原施工合同基本信息原施工合同编号:[原施工合同编号]原施工合同签订日期:[原施工合同签订日期]原施工合同工期:[原施工合同工期]2.2延长施工合同的原因因[具体原因],导致原施工合同工期无法按期完成,现需延长施工期限。2.3延长施工合同的法律依据依据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规,双方达成一致意见,签订本延长施工合同协议。第三条延长施工合同的期限3.1延长施工合同起止时间原施工合同工期截止日期:[原施工合同工期截止日期]延长施工合同工期截止日期:[延长后施工合同工期截止日期]3.2延长施工合同期限的具体天数原施工合同工期:[原施工合同工期天数]延长施工合同工期:[延长天数]第四条延长施工合同内容变更4.1工程量及工程款调整根据实际施工情况,经双方协商一致,本次延长施工合同涉及的工程量及工程款进行调整如下:[具体调整内容]4.2施工范围及内容变更[具体变更内容]4.3施工质量要求及标准[具体质量要求及标准]第五条施工进度计划5.1延长施工合同下的施工进度计划根据延长后的工期,双方共同制定新的施工进度计划,如下:[具体施工进度计划]5.2施工进度计划的调整及实施在施工过程中,如遇特殊情况,双方可协商调整施工进度计划,并确保按调整后的计划实施。第六条工程款支付方式6.1工程款支付方式及比例本次延长施工合同的工程款支付方式为[支付方式],支付比例为[支付比例]。6.2工程款支付时间及节点[具体支付时间及节点]6.3工程款支付凭证及手续甲方应在支付工程款前,向乙方提供[具体凭证及手续]。第七条争议解决方式7.1争议解决方式的选择1.仲裁2.民事诉讼7.2争议解决机构的确定如选择仲裁,双方应共同选定[仲裁机构名称]作为争议解决机构。7.3争议解决程序及期限争议解决机构应在收到争议案件之日起[具体期限]内,作出裁决。第一部分:合同如下:第八条违约责任及赔偿8.1违约情形的认定1.乙方未按约定的施工进度完成工程;2.甲方未按时支付工程款;3.双方违反保密条款;4.双方违反不可抗力条款;5.其他违反本合同约定的行为。8.2违约责任的承担1.按照约定的赔偿标准向守约方支付违约金;2.按照约定的赔偿标准赔偿守约方因此遭受的损失;3.采取补救措施,恢复合同履行。8.3违约赔偿的计算及支付违约赔偿的具体计算方式如下:[具体计算方法]赔偿金额应于违约事实发生之日起[具体期限]内支付。第九条保密条款9.1保密信息的范围1.双方的商业秘密;2.双方的技术秘密;3.双方的财务信息;4.本合同内容及履行情况。9.2保密义务及期限双方对本合同及履行过程中所获取的保密信息负有保密义务,保密期限自本合同签订之日起至[具体期限]止。9.3保密信息的泄露及处理如一方违反保密义务,导致保密信息泄露,应承担相应的法律责任,并赔偿另一方因此遭受的损失。第十条不可抗力条款10.1不可抗力的定义不可抗力是指因自然原因或社会原因,导致合同履行不能或难以履行的客观情况,包括但不限于地震、洪水、战争、政府行为等。10.2不可抗力发生时的处理1.立即通知对方;2.尽可能采取措施减轻损失;3.随时准备提交相关证明文件。10.3不可抗力事件解除合同的程序如因不可抗力导致合同无法履行,双方可协商解除合同,并按照约定的程序办理解除手续。第十一条合同生效及终止11.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。11.2合同终止条件1.合同约定的期限届满;2.双方协商一致解除合同;3.合同因违约、不可抗力等原因解除;4.法律法规规定的其他合同终止情形。11.3合同解除程序合同解除应提前[具体期限]通知对方,并按照约定的程序办理解除手续。第十二条合同附件及补充12.1合同附件的内容本合同附件包括但不限于:1.原施工合同;2.施工进度计划;3.工程款支付计划;4.其他双方认为必要的文件。12.2合同补充条款的效力本合同补充条款与本合同具有同等法律效力。第十三条合同签署13.1合同签署日期本合同签署日期为[具体日期]。13.2合同签署地点本合同签署地点为[具体地点]。13.3合同签署人甲方代表(签字):[甲方代表姓名]乙方代表(签字):[乙方代表姓名]第二部分:第三方介入后的修正第十四条第三方介入概述14.1第三方定义本合同所指的第三方是指为协助双方履行合同义务,经双方一致同意,介入合同关系中的独立第三方。第三方可以是中介机构、监理单位、检测机构、保险公司等。14.2第三方介入目的第三方介入旨在提高合同履行的效率、确保工程质量、降低风险,以及为双方提供专业服务。第十五条第三方介入程序15.1第三方选定双方应共同选定第三方,并签订相应的服务协议或合同。15.2第三方资质要求15.3第三方介入方式第三方介入方式包括但不限于:1.监理服务:对工程施工过程进行监督、检查和验收;2.检测服务:对工程质量、材料、设备等进行检测;3.保险服务:提供工程保险,保障合同履行;4.中介服务:协助双方进行合同谈判、争议解决等。第十六条第三方责任限额16.1责任范围第三方的责任限于其服务范围,不包括因甲方或乙方原因造成的损失。16.2责任限额第三方的责任限额由双方在服务协议或合同中约定,最高不超过[具体金额]。16.3责任免除1.因不可抗力导致的服务中断;2.因甲方或乙方违反合同约定导致的损失;3.因第三方自身原因导致的服务失误。第十七条第三方与其他各方的权利义务划分17.1第三方与甲方权利义务1.第三方应按照约定向甲方提供服务;2.甲方应按照约定支付第三方服务费用;3.甲方应配合第三方的服务工作。17.2第三方与乙方权利义务1.第三方应按照约定向乙方提供服务;2.乙方应按照约定支付第三方服务费用;3.乙方应配合第三方的服务工作。17.3第三方与双方的权利义务1.第三方应遵守合同约定,不得损害甲方或乙方的合法权益;2.双方应尊重第三方的独立地位,不得干预第三方的正常服务;3.双方应共同维护第三方的合法权益。第十八条第三方介入后的合同履行18.1第三方介入后的合同变更第三方介入后,如需对合同进行变更,应由双方与第三方共同协商一致,并签订书面变更协议。18.2第三方介入后的争议解决第三方介入后,如发生争议,应由双方与第三方协商解决;协商不成的,可依法向有关仲裁机构申请仲裁或向人民法院提起诉讼。第十九条第三方介入后的合同解除19.1第三方介

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论