2024年房屋精装修契约3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年房屋精装修契约本合同目录一览1.合同当事人及房屋基本信息1.1房屋所有权人信息1.2房屋地址及面积1.3房屋用途1.4合同签订时间及地点2.精装修项目及标准2.1精装修项目清单2.2材料品牌及规格2.3施工工艺及标准2.4精装修工程量计算方法3.合同价款及支付方式3.1精装修合同总价3.2预付款比例及支付时间3.3进度款支付节点及比例3.4验收合格后的尾款支付及时间4.施工进度及工期4.1精装修施工进度计划4.2施工工期及延误责任4.3施工期间沟通协调机制5.材料供应及验收5.1材料供应商及供货时间5.2材料质量要求及验收标准5.3材料验收程序及责任6.施工现场管理6.1施工现场安全措施6.2施工现场文明施工要求6.3施工现场环境保护要求7.验收标准及程序7.1精装修工程质量验收标准7.2精装修工程验收程序7.3验收不合格的处理及责任8.保修责任及期限8.1精装修工程保修范围及期限8.2保修期内维修服务内容及责任8.3保修期满后的维修责任9.违约责任及处理9.1违约情形及违约责任9.2违约责任的承担方式9.3违约争议的解决方式10.合同解除及终止10.1合同解除的情形10.2合同终止的情形10.3合同解除或终止后的处理11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构及管辖11.3争议解决费用的承担12.合同生效及备案12.1合同生效条件12.2合同备案要求12.3合同备案后的法律效力13.其他约定事项13.1合同附件及补充协议13.2合同未尽事宜的协商解决13.3合同解除、终止后的善后处理14.合同签订及份数14.1合同签订主体14.2合同份数及保管14.3合同生效日期第一部分：合同如下：1.合同当事人及房屋基本信息1.1房屋所有权人信息1.1.1房屋所有权人姓名：1.1.2房屋所有权人身份证号码：056781.2房屋地址及面积1.2.1房屋地址：某市某区某路某号1.2.2房屋建筑面积：120平方米1.3房屋用途1.3.1房屋用途：住宅1.4合同签订时间及地点1.4.1合同签订时间：2024年3月1日1.4.2合同签订地点：某市某区某路某号2.精装修项目及标准2.1精装修项目清单2.1.1室内墙面：乳胶漆墙面涂料2.1.2室内地面：实木复合地板2.1.3室内门窗：铝合金门窗2.1.4厨房卫生间：瓷砖墙地砖2.1.5卫浴洁具：知名品牌马桶、淋浴房等2.2材料品牌及规格2.2.1室内墙面涂料：立邦漆2.2.2室内地板：圣象地板2.2.3门窗：金铝门窗2.2.4墙地砖：诺贝尔瓷砖2.2.5洁具：科勒卫浴2.3施工工艺及标准2.3.1墙面涂料施工：基层处理、打磨、刷漆2.3.2地板铺设：基层处理、找平、铺设2.3.3门窗安装：测量、定位、安装2.3.4墙地砖铺设：基层处理、定位、粘贴、勾缝2.3.5洁具安装：测量、定位、安装、调试2.4精装修工程量计算方法2.4.1按实际完成工程量计算2.4.2工程量计算依据：国家标准及行业规范3.合同价款及支付方式3.1精装修合同总价：人民币100万元整3.2预付款比例及支付时间3.2.1预付款比例：合同总价的30%3.2.2预付款支付时间：合同签订后5个工作日内3.3进度款支付节点及比例3.3.1进度款支付节点：基础施工完成、水电施工完成、隐蔽工程验收合格3.3.2进度款支付比例：每次支付合同总价的10%3.4验收合格后的尾款支付及时间3.4.1尾款支付比例：合同总价的30%3.4.2尾款支付时间：精装修工程验收合格后10个工作日内4.施工进度及工期4.1精装修施工进度计划4.1.1施工准备阶段：5个工作日4.1.2基础施工阶段：30个工作日4.1.3水电施工阶段：20个工作日4.1.4隐蔽工程阶段：15个工作日4.1.5室内装修阶段：45个工作日4.2施工工期及延误责任4.2.1合同工期：125个工作日4.2.2施工工期延误责任：因施工单位原因造成的工期延误，每延误一日，施工单位应向业主支付合同总价的0.5%作为违约金5.材料供应及验收5.1材料供应商及供货时间5.1.1材料供应商：某市某建材有限公司5.1.2供货时间：根据施工进度计划安排5.2材料质量要求及验收标准5.2.1材料质量要求：符合国家标准及行业标准5.2.2验收标准：按相关国家标准及行业标准执行5.3材料验收程序及责任5.3.1验收程序：材料进场前，业主或业主委托的监理工程师对材料进行验收5.3.2验收责任：材料验收不合格，由材料供应商负责退换或赔偿6.施工现场管理6.1施工现场安全措施6.1.1施工现场设置安全警示标志6.1.2施工人员配备安全防护用品6.1.3施工现场作业人员持证上岗6.2施工现场文明施工要求6.2.1施工现场保持整洁有序6.2.2施工垃圾及时清理6.2.3施工噪音控制在规定范围内6.3施工现场环境保护要求6.3.1施工现场垃圾不乱倒乱堆6.3.2施工现场废水不乱排乱放8.验收标准及程序8.1精装修工程质量验收标准8.1.1墙面平整度：误差不超过2毫米8.1.2地面平整度：误差不超过3毫米8.1.3门窗安装：开启灵活，无翘曲变形8.1.4墙地砖粘贴：无空鼓、脱落现象8.1.5洁具安装：牢固、无漏水现象8.2精装修工程验收程序8.2.1业主或业主委托的监理工程师在施工过程中进行阶段性验收8.2.2精装修工程完工后，业主或业主委托的监理工程师进行最终验收8.2.3验收不合格，施工单位应在接到通知后3日内整改8.3验收不合格的处理及责任8.3.1验收不合格部分，施工单位需重新施工至合格8.3.2因施工单位原因导致验收不合格，施工单位承担全部责任及费用9.保修责任及期限9.1精装修工程保修范围及期限9.1.1保修范围：墙面、地面、门窗、洁具等装修项目9.1.2保修期限：自竣工验收合格之日起两年9.2保修期内维修服务内容及责任9.2.1保修期内，因施工单位原因导致的工程问题，由施工单位负责维修9.2.2维修服务包括：上门检查、维修、更换损坏部件9.3保修期满后的维修责任9.3.1保修期满后，业主可自行联系维修服务，费用自理9.3.2施工单位提供维修指导，不承担维修费用10.违约责任及处理10.1违约情形及违约责任10.1.1违约情形：包括逾期付款、逾期交工、质量不合格等10.1.2违约责任：违约方应承担违约金及相应的赔偿责任10.2违约责任的承担方式10.2.1违约金：按合同总价的1%计算，累计不超过合同总价10.2.2赔偿责任：赔偿因违约给对方造成的直接经济损失10.3违约争议的解决方式10.3.1双方协商解决10.3.2协商不成，提交合同约定的仲裁机构仲裁10.3.3仲裁不成，依法向人民法院提起诉讼11.合同解除及终止11.1合同解除的情形11.1.1双方协商一致11.1.2因不可抗力导致合同无法履行11.1.3一方违约，另一方解除合同11.2合同终止的情形11.2.1精装修工程完工，合同目的实现11.2.2合同解除11.3合同解除或终止后的处理11.3.1双方应立即停止履行合同义务11.3.2双方应妥善处理剩余工程及遗留问题12.争议解决12.1争议解决方式12.1.1协商解决12.1.2仲裁解决12.1.3诉讼解决12.2争议解决机构及管辖12.2.1争议解决机构：双方协商确定的仲裁机构或人民法院12.2.2管辖法院：合同签订地人民法院12.3争议解决费用的承担12.3.1协商解决：双方承担各自产生的费用12.3.2仲裁或诉讼：按照相关法律法规及仲裁规则承担13.合同生效及备案13.1合同生效条件13.1.1双方签字盖章13.1.2合同条款完整、明确13.2合同备案要求13.2.1合同备案：按照相关法律法规及当地政府要求办理备案手续13.2.2备案资料：合同原件、身份证复印件等13.3合同备案后的法律效力13.3.1合同备案后具有法律效力13.3.2合同备案不影响合同的履行14.合同签订及份数14.1合同签订主体14.1.1甲方（业主）：14.1.2乙方（施工单位）：某市某建筑装饰工程有限公司14.2合同份数及保管14.2.1合同份数：一式四份，甲乙双方各执两份14.2.2合同保管：甲方和乙方应妥善保管合同文本14.3合同生效日期14.3.1合同生效日期：甲方和乙方签字盖章后的日期第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入的定义与范围15.1第三方定义15.1.1第三方是指除甲乙双方之外的，为合同履行提供协助、咨询、监理、鉴定等服务的独立法人或其他组织。15.1.2第三方不包括但不限于：中介方、监理机构、鉴定机构、咨询顾问等。15.2第三方介入范围15.2.1第三方介入的范围包括但不限于：合同履行的监督、质量控制、进度管理、争议解决等。16.第三方介入的同意与选择16.1第三方介入的同意16.1.1甲方和乙方同意在合同履行过程中引入第三方介入，以保障合同的有效履行。16.1.2任何一方提出引入第三方时，应提前书面通知对方，并获得对方的书面同意。16.2第三方的选择16.2.1第三方的选择由甲乙双方共同决定，但应确保第三方的资质、信誉和专业能力。17.第三方的责任与义务17.1第三方的责任17.1.1第三方应按照甲乙双方的要求，履行合同约定的职责。17.1.2第三方在履行职责过程中，因故意或重大过失造成的损失，应承担相应的赔偿责任。17.2第三方的义务17.2.1第三方应遵守国家法律法规，遵守合同约定。17.2.2第三方应保守商业秘密，不得泄露甲乙双方的商业信息。18.第三方的责任限额18.1第三方的责任限额18.1.1第三方的责任限额由甲乙双方在合同中约定，并明确在合同附件中。18.1.2第三方的责任限额包括但不限于：违约金、赔偿金、罚款等。18.2责任限额的调整18.2.1如因不可抗力等原因导致第三方的责任超过限额，甲乙双方可协商调整责任限额。19.第三方与其他各方的划分说明19.1第三方与甲方的划分19.1.1第三方与甲方之间是服务合同关系，甲方支付服务费用。19.1.2第三方在履行职责过程中，应遵守甲方的要求，但不受甲方直接指挥。19.2第三方与乙方的划分19.2.1第三方与乙方之间是监理或咨询服务合同关系，乙方支付服务费用。19.2.2第三方在履行职责过程中，应监督乙方的施工质量、进度等，但乙方对施工质量负有最终责任。19.3第三方与其他各方的沟通与协调19.3.1第三方应与甲乙双方保持良好沟通，及时反馈相关信息。19.3.2第三方在沟通协调过程中，应遵循公平、公正、公开的原则。20.第三方的变更与退出20.1第三方的变更20.1.1如因第三方自身原因需要变更，应提前通知甲乙双方，并经双方同意。20.1.2第三方变更后，甲乙双方应重新签订相关协议，明确新的责任和义务。20.2第三方的退出20.2.1第三方因故退出，应提前通知甲乙双方，并经双方同意。20.2.2第三方退出后，甲乙双方应重新选择第三方，或自行履行相关职责。21.第三方介入的终止21.1第三方介入的终止条件21.1.1合同履行完毕，无第三方介入的必要。21.1.2第三方因故退出，且甲乙双方同意终止第三方介入。21.2第三方介入的终止程序21.2.2第三方介入终止后，甲乙双方应就后续工作协商解决。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.房屋产权证明文件1.1房屋产权证复印件1.2房屋所有权人身份证明复印件2.精装修项目清单2.1精装修项目明细表2.2材料品牌及规格清单3.合同签订确认书3.1双方签字盖章的合同副本4.预付款支付凭证4.1预付款银行转账记录或现金支付收据5.进度款支付凭证5.1银行转账记录或现金支付收据6.精装修工程验收报告6.1精装修工程验收记录表6.2验收合格证明文件7.材料验收报告7.1材料验收记录表7.2验收合格证明文件8.施工进度计划8.1施工进度安排表8.2施工进度变更通知9.施工现场安全管理方案9.1施工现场安全管理措施9.2施工现场安全管理制度10.环境保护措施10.1施工现场环境保护措施10.2环境保护管理制度11.第三方介入协议11.1第三方介入服务协议11.2第三方介入服务费用清单12.违约金支付凭证12.1违约金支付银行转账记录或现金支付收据说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为1.1甲乙双方未按约定支付款项1.2施工单位未按约定完成工程1.3施工单位施工质量不符合约定标准1.4第三方未按约定履行职责1.5因不可抗力导致合同无法履行2.责任认定标准2.1甲乙双方未按约定支付款项：按合同约定支付违约金，并赔偿对方因此遭受的直接经济损失。2.2施工单位未按约定完成工程：施工单位承担违约责任，按合同约定支付违约金，并赔偿因此给甲方造成的损失。2.3施工单位施工质量不符合约定标准：施工单位负责返工，直至符合约定标准，并赔偿因此给甲方造成的损失。2.4第三方未按约定履行职责：第三方承担违约责任，按合同约定支付违约金，并赔偿因此给甲乙双方造成的损失。2.5因不可抗力导致合同无法履行：双方协商解决，如无法达成一致，可按相关法律法规及仲裁规则处理。示例说明：若乙方未按约定时间支付进度款，甲方有权要求乙方支付合同总价的1%作为违约金，并赔偿因此给甲方造成的利息损失。若施工单位在施工过程中发现质量问题，经甲方或监理工程师确认后，施工单位应立即进行整改，直至符合约定标准，否则乙方有权要求施工单位承担相应的整改费用。全文完。2024年房屋精装修契约1本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1双方名称及住所1.2联系人及联系方式2.房屋基本情况2.1房屋坐落地址2.2房屋产权证号2.3房屋面积2.4房屋结构3.精装修内容3.1基础装修3.1.1墙面处理3.1.2地面处理3.1.3天花板处理3.2水电改造3.2.1水路改造3.2.2电路改造3.3室内设施3.3.1厨房设施3.3.2卫生间设施3.3.3客厅及卧室设施3.4软装配置3.4.1家具3.4.2窗帘3.4.3装饰品4.工程进度安排4.1施工阶段划分4.2各阶段工期及验收标准4.3进度款支付计划5.质量标准及验收5.1质量标准5.2验收程序5.3验收不合格的处理6.材料设备供应6.1材料设备品牌及型号6.2材料设备采购方式6.3材料设备验收标准7.工程款支付方式7.1预付款7.2进度款7.3验收款7.4保修金8.保修期限及内容8.1保修期限8.2保修范围8.3保修责任9.违约责任9.1违约情形9.2违约责任承担10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构11.合同解除11.1合同解除条件11.2合同解除程序12.合同生效及终止12.1合同生效条件12.2合同终止条件13.其他约定13.1保密条款13.2不可抗力13.3通知送达14.合同附件14.1设计图纸14.2材料清单14.3付款凭证14.4验收报告第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1双方名称及住所1.1.1甲方（发包方）：[甲方全称]1.1.2甲方住所：[甲方住所详细地址]1.1.3乙方（承包方）：[乙方全称]1.1.4乙方住所：[乙方住所详细地址]1.2联系人及联系方式1.2.1甲方联系人：[甲方联系人姓名]1.2.2甲方联系电话：[甲方联系电话]1.2.3乙方联系人：[乙方联系人姓名]1.2.4乙方联系电话：[乙方联系电话]2.房屋基本情况2.1房屋坐落地址：[房屋坐落详细地址]2.2房屋产权证号：[房屋产权证号]2.3房屋面积：[房屋面积]2.4房屋结构：[房屋结构类型，如框架结构、砖混结构等]3.精装修内容3.1基础装修3.1.1墙面处理：包括墙面平整、腻子批刮、乳胶漆涂刷等3.1.2地面处理：包括地面平整、水泥砂浆找平、地砖铺设等3.1.3天花板处理：包括天花板平整、腻子批刮、乳胶漆涂刷等3.2水电改造3.2.1水路改造：包括上水、下水管道铺设，阀门安装等3.2.2电路改造：包括强电、弱电线路铺设，开关插座安装等3.3室内设施3.3.1厨房设施：包括橱柜、洗菜池、灶台等3.3.2卫生间设施：包括洗浴设施、洁具等3.3.3客厅及卧室设施：包括床、衣柜、电视柜等3.4软装配置3.4.1家具：包括沙发、茶几、餐桌椅等3.4.2窗帘：包括卧室、客厅窗帘等3.4.3装饰品：包括挂画、花瓶等4.工程进度安排4.1施工阶段划分：包括基础装修阶段、水电改造阶段、室内设施安装阶段、软装配置阶段等4.2各阶段工期及验收标准：[具体各阶段工期及验收标准]4.3进度款支付计划：[具体进度款支付时间及金额]5.质量标准及验收5.1质量标准：[具体质量标准，如国家相关标准、行业标准等]5.2验收程序：[具体验收程序，如隐蔽工程验收、中期验收、竣工验收等]5.3验收不合格的处理：[具体处理方式，如返工、维修等]6.材料设备供应6.1材料设备品牌及型号：[具体品牌及型号]6.2材料设备采购方式：[具体采购方式，如甲方提供、乙方采购等]6.3材料设备验收标准：[具体验收标准，如外观、尺寸、性能等]7.工程款支付方式7.1预付款：[预付款金额及支付时间]7.2进度款：[各阶段进度款支付时间及金额]7.3验收款：[验收合格后支付金额及时间]7.4保修金：[保修金金额及支付时间]8.保修期限及内容8.1保修期限：自竣工验收合格之日起计算，基础装修保修期为2年，水电改造保修期为1年，室内设施及软装配置保修期为1年。8.2保修范围：包括因施工质量问题导致的损坏修复，如墙面开裂、地面起砂、水电线路故障等。8.3保修责任：乙方应在接到甲方保修通知后，在约定的保修期内及时进行修复。修复费用由乙方承担，但甲方应负责提供必要的条件，如提供便利的施工环境等。9.违约责任9.1违约情形：包括工期延误、工程质量不合格、材料供应不及时等。9.2违约责任承担：甲方违反合同约定，导致工期延误或工程质量不合格，应向乙方支付违约金；乙方违反合同约定，导致工期延误或材料供应不及时，也应向甲方支付违约金。违约金的计算方式及比例在合同中明确约定。10.争议解决10.1争议解决方式：通过友好协商解决，协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。10.2争议解决机构：合同签订地人民法院。11.合同解除11.1合同解除条件：包括一方严重违约、不可抗力导致合同无法履行、双方协商一致解除合同等。11.2合同解除程序：一方提出解除合同，需提前书面通知对方，并说明解除理由。合同解除后，双方应按照合同约定处理剩余事宜。12.合同生效及终止12.1合同生效条件：双方签字盖章，合同自签订之日起生效。12.2合同终止条件：合同履行完毕或因合同解除而终止。13.其他约定13.1保密条款：双方对本合同内容负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。13.2不可抗力：因自然灾害、战争、政府行为等不可抗力因素导致合同无法履行，双方互不承担违约责任。13.3通知送达：一方通知另一方的通知，应以书面形式进行，并送达至对方指定的地址。14.合同附件14.1设计图纸：包括房屋平面图、立面图、剖面图等。14.2材料清单：包括各类材料、设备的品牌、型号、规格、数量等。14.3付款凭证：包括预付款、进度款、验收款的支付凭证。14.4验收报告：包括工程验收的详细记录、验收结果等。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义：在本合同中，第三方是指除甲方和乙方之外的，为合同的履行提供专业服务、中介、担保或其他相关服务的个人或机构。15.2第三方介入方式：第三方介入合同，需经甲方和乙方协商一致，并签订相应的合作协议或服务合同。16.第三方责任限额16.1第三方责任：第三方在履行其服务过程中，因自身原因导致合同无法履行或造成损失的，应承担相应的法律责任。16.2责任限额：第三方责任限额由甲方和乙方在合作协议或服务合同中约定，并作为第三方介入合同的附件。16.3超额责任：若第三方责任超出约定的责任限额，超出部分由甲方和乙方按照各自过错比例承担。17.第三方责任划分17.1第三方与其他各方责任划分：第三方介入合同后，其责任范围仅限于其服务内容，与甲方和乙方在合同中的责任划分不变。17.2第三方服务内容：第三方服务内容应在合作协议或服务合同中明确约定，包括但不限于技术支持、材料供应、监理等。18.第三方权利18.1第三方权利：第三方在履行其服务过程中，享有根据合作协议或服务合同约定的权利，包括但不限于收费权、信息查询权等。19.第三方义务19.1第三方义务：第三方应按照合作协议或服务合同的约定，履行其服务义务，确保合同顺利履行。19.2第三方保密义务：第三方应遵守保密条款，对甲方和乙方提供的信息负有保密义务。20.第三方变更20.1第三方变更：若第三方发生变更，包括但不限于人员变更、服务内容变更等，应及时通知甲方和乙方，并经双方协商一致。20.2变更影响：第三方变更可能对合同履行产生影响，甲方和乙方应根据实际情况，对合同内容进行相应调整。21.第三方退出21.1第三方退出条件：当第三方无法继续履行其服务义务或合同约定的其他退出条件时，可退出合同。21.2退出程序：第三方退出合同，需提前书面通知甲方和乙方，并说明退出原因。21.3退出责任：第三方退出合同后，应按照合同约定，承担相应的退出责任。22.第三方争议解决22.1第三方争议解决方式：第三方争议解决方式与合同争议解决方式相同，即通过友好协商解决，协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。22.2第三方争议解决机构：合同签订地人民法院。23.第三方介入合同附件23.1合作协议或服务合同：第三方介入合同附件包括合作协议或服务合同，作为本合同的组成部分。23.2其他相关文件：包括但不限于第三方资质证明、服务内容说明、责任限额协议等。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.设计图纸详细要求：包括房屋平面图、立面图、剖面图等，需标注尺寸、材料、装修要求等信息。说明：设计图纸是合同履行的重要依据，需由专业设计人员绘制，并经甲方和乙方确认。2.材料清单详细要求：包括各类材料、设备的品牌、型号、规格、数量、产地等信息。说明：材料清单是合同履行中材料采购和验收的依据，需由甲方和乙方共同确认。3.付款凭证详细要求：包括预付款、进度款、验收款的银行转账凭证或现金收据。说明：付款凭证是合同履行中款项支付的证明，需保存完整。4.验收报告详细要求：包括工程验收的详细记录、验收结果、验收人签字等信息。说明：验收报告是工程验收的正式文件，需由甲方和乙方共同签字确认。5.第三方合作协议或服务合同详细要求：包括第三方名称、服务内容、费用、责任限额、保密条款等。说明：第三方合作协议或服务合同是第三方介入合同履行的重要文件。6.第三方资质证明详细要求：包括第三方营业执照、专业资质证书等。说明：第三方资质证明是第三方能否提供专业服务的依据。7.服务内容说明详细要求：包括第三方提供的服务项目、服务标准、服务时间等。说明：服务内容说明是第三方提供服务的具体要求。8.责任限额协议详细要求：包括第三方责任限额的具体金额、适用范围、赔偿方式等。说明：责任限额协议是明确第三方责任范围的文件。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：工期延误责任认定标准：乙方未按合同约定的时间完成工程，导致工期延误。示例说明：若合同约定工期为3个月，实际工期延误1个月，乙方需向甲方支付违约金。2.违约行为：工程质量不合格责任认定标准：乙方施工的工程质量不符合合同约定的质量标准。示例说明：若合同约定墙面平整度误差不超过3毫米，实际误差为5毫米，乙方需进行返工。3.违约行为：材料供应不及时责任认定标准：乙方未按合同约定的时间提供材料，导致工程进度延误。示例说明：若合同约定材料应在工程开始后的第10天提供，实际提供时间为第15天，乙方需向甲方支付违约金。4.违约行为：第三方服务不符合要求责任认定标准：第三方提供的服务未达到合同约定的标准。示例说明：若合同约定第三方提供的技术支持服务需在24小时内响应，实际响应时间为48小时，第三方需承担违约责任。5.违约行为：保密条款违反责任认定标准：任何一方违反保密条款，泄露对方商业秘密。示例说明：若甲方违反保密条款，泄露乙方商业秘密，甲方需承担违约责任。全文完。2024年房屋精装修契约2本合同目录一览1.1.1甲方基本信息1.1.2乙方基本信息1.21.1房屋基本信息1.2.1房屋位置1.2.2房屋面积1.2.3房屋结构1.31.1精装修标准1.3.1装修风格1.3.2装修材料1.3.3装修工艺1.41.1工程进度安排1.4.1装修工程开始时间1.4.2装修工程结束时间1.4.3工程进度节点1.51.1付款方式及时间1.5.1首付款1.5.2进度款1.5.3尾款1.61.1质量保证与验收1.6.1质量保证期1.6.2质量验收标准1.6.3验收流程1.71.1施工过程中的变更及争议处理1.7.1变更流程1.7.2争议处理机制1.81.1甲方责任和义务1.8.1提供相关资料1.8.2配合施工1.8.3付款义务1.91.1乙方责任和义务1.9.1施工质量保证1.9.2施工进度保证1.9.3工程验收1.101.1违约责任1.10.1甲方违约责任1.10.2乙方违约责任1.111.1合同解除及终止1.11.1合同解除条件1.11.2合同终止条件1.121.1争议解决方式1.12.1仲裁1.12.2诉讼1.131.1合同生效及终止1.13.1合同生效条件1.13.2合同终止条件1.141.1其他约定事项第一部分：合同如下：1.1.1甲方基本信息甲方名称：___________甲方地址：___________甲方联系人：___________甲方联系电话：___________甲方身份证号码：___________1.1.2乙方基本信息乙方名称：___________乙方地址：___________乙方联系人：___________乙方联系电话：___________乙方营业执照号码：___________1.21.1房屋基本信息房屋地址：___________房屋建筑面积：___________平方米房屋结构：___________房屋权属证明：___________1.31.1精装修标准装修风格：___________装修材料：___________装修工艺：___________装修设计图：___________1.41.1工程进度安排装修工程开始时间：___________装修工程结束时间：___________工程进度节点：1.第一个月：___________2.第二个月：___________3.第三个月：___________4.第四个月：___________1.51.1付款方式及时间首付款：___________（占总工程款的比例）首付款支付时间：___________进度款：___________（占总工程款的比例）进度款支付时间：___________尾款：___________（占总工程款的比例）尾款支付时间：___________1.61.1质量保证与验收质量保证期：___________质量验收标准：___________验收流程：1.乙方提交验收申请2.甲方组织验收3.验收合格，甲方签字确认4.验收不合格，乙方整改至合格1.71.1施工过程中的变更及争议处理变更流程：1.任何一方提出变更申请2.双方协商一致后形成书面变更协议3.乙方根据变更协议执行争议处理机制：1.双方协商解决2.协商不成的，提交___________仲裁委员会仲裁3.仲裁不成的，依法向___________人民法院提起诉讼8.1.1甲方责任和义务8.1.1.1甲方应按合同约定的时间提供房屋及相关资料，包括但不限于房屋权属证明、水电气等配套设施的接入条件等。8.1.1.2甲方应确保房屋结构安全，无安全隐患。8.1.1.3甲方应配合乙方进行施工，包括提供必要的施工通道、临时用电等。8.1.1.4甲方应在合同约定的期限内完成付款义务。8.1.2乙方责任和义务8.1.2.1乙方应按合同约定的时间和质量标准完成装修工程。8.1.2.2乙方应确保装修材料符合合同约定的品牌、规格和质量要求。8.1.2.3乙方应按照甲方提供的房屋信息和要求进行施工设计，并确保设计方案的合理性和安全性。8.1.2.4乙方应在施工过程中采取措施保护甲方财产，确保施工安全。9.1.1违约责任9.1.1.1甲方未按合同约定支付款项的，应向乙方支付违约金，违约金按未付款项的_____%计算。9.1.1.3任何一方违反合同约定的，应承担相应的法律责任。10.1.1合同解除及终止10.1.1.1合同在履行过程中，如因不可抗力导致合同无法继续履行，双方可协商解除合同。10.1.1.2任何一方违反合同约定，对方有权解除合同。11.1.1争议解决方式11.1.1.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。11.1.1.2协商不成的，任何一方均可向___________仲裁委员会申请仲裁。11.1.1.3仲裁裁决为终局裁决，对双方均有约束力。12.1.1合同生效及终止12.1.1.1本合同自双方签字盖章之日起生效。12.1.1.2合同履行完毕或双方协商一致解除合同后，本合同终止。13.1.1其他约定事项13.1.1.1本合同未尽事宜，由双方另行协商解决。13.1.1.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。14.1.1合同签署14.1.1.1甲方代表（签字）：___________14.1.1.2乙方代表（签字）：___________14.1.1.3签署日期：___________第二部分：第三方介入后的修正15.1.1第三方介入的定义15.1.1.1本合同所称第三方，是指除甲方、乙方之外的，为履行本合同提供专业服务或协助的独立法人或其他组织，包括但不限于设计师、监理公司、施工队伍、材料供应商、金融机构等。15.2第三方介入的约定15.2.1第三方介入的必要性15.2.1.1甲方、乙方认为需要第三方介入以保障合同履行或提高服务质量时，可邀请第三方参与。15.2.1.2第三方介入应在合同约定的事项范围内，并经甲方、乙方同意。15.3第三方的责任与权利15.3.1第三方的责任15.3.1.1第三方应按照合同约定或法律法规的要求，履行其职责，确保提供的服务或协助符合合同要求。15.3.1.2第三方因自身原因导致合同无法履行的，应承担相应的违约责任。