2024年度沟渠施工协议条款示例版B版

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年度沟渠施工协议条款示例版B版本合同目录一览1.协议概述1.1协议双方1.2施工地点1.3施工内容1.4施工时间2.工程量与工程质量2.1工程量清单2.2工程质量标准2.3工程验收3.施工方的义务与责任3.1施工方的义务3.2施工方的责任4.业主的义务与责任4.1业主的义务4.2业主的责任5.施工进度与工期5.1施工进度计划5.2工期延误5.3工期提前6.施工费用与支付方式6.1施工费用预算6.2支付方式与时间7.安全生产与环保7.1安全生产要求7.2环保要求8.争议解决8.1争议解决方式8.2争议解决时效9.合同的变更与解除9.1合同变更条件9.2合同解除条件10.违约责任10.1施工方的违约责任10.2业主的违约责任11.不可抗力11.1不可抗力的认定11.2不可抗力的后果处理12.保密条款12.1保密内容12.2保密期限13.合同的生效与终止13.1合同生效条件13.2合同终止条件14.其他条款14.1法律适用14.2争议解决法院14.3合同附件第一部分：合同如下：1.协议概述1.1协议双方1.2施工地点施工地点为：____________（具体地址），施工范围见附件一。1.3施工内容施工内容主要包括：____________（具体施工内容），具体施工方案和技术要求见附件二。1.4施工时间施工日期为：____________年____________月____________日至____________年____________月____________日。2.工程量与工程质量2.1工程量清单工程量清单详见附件三。2.2工程质量标准工程质量应符合：____________（标准名称）的要求，具体质量要求见附件四。2.3工程验收工程验收标准和方法见附件五，工程验收合格后，甲方应按照约定支付工程款。3.施工方的义务与责任3.1施工方的义务（1）按照约定的时间和质量要求完成施工任务。（2）负责施工现场的安全防护和环保工作。（3）协助甲方办理相关施工手续。3.2施工方的责任（1）因施工方原因导致工程质量不合格的，施工方应承担返工、修复等费用。（2）因施工方原因导致工程延误的，施工方应按照约定承担违约责任。4.业主的义务与责任4.1业主的义务（1）按照约定时间支付工程款。（2）协助施工方办理相关施工手续。（3）提供施工所需的现场条件和基础设施。4.2业主的责任（1）因业主原因导致工程质量不合格的，业主应承担相应的修复、返工等费用。（2）因业主原因导致工程延误的，业主应按照约定承担违约责任。5.施工进度与工期5.1施工进度计划施工进度计划详见附件六。5.2工期延误（1）因施工方原因导致工期延误的，施工方应按照约定承担违约责任。（2）因业主原因导致工期延误的，业主应按照约定承担违约责任。5.3工期提前（1）工期提前需经甲方同意，并按照约定的比例给予施工方奖励。6.施工费用与支付方式6.1施工费用预算施工费用预算为：____________元（大写：_______________________元整）。6.2支付方式与时间（1）支付方式：____________（支付方式，如银行转账、现金等）。（2）支付时间：按照施工进度计划约定的时间节点支付相应款项。8.安全生产与环保8.1安全生产要求（1）施工方应严格按照国家安全生产法律法规和行业标准进行施工，确保施工现场的安全。（2）施工方应定期对施工人员进行安全教育和培训，提高施工人员的安全意识。（3）施工方应建立健全施工现场的安全管理制度，确保施工现场的安全防护设施完善。8.2环保要求（1）施工方应遵守国家环保法律法规，严格执行施工过程中的环保措施。（2）施工方应采取有效措施，减少施工过程中对周围环境的污染。（3）施工方应按照约定的时间完成施工现场的清理和绿化工作。9.争议解决9.1争议解决方式如合同履行过程中发生争议，双方应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。9.2争议解决时效双方应自争议发生之日起30日内将争议提交给对方，对方应在接到争议通知之日起30日内予以答复。如逾期未答复，视为默认对方提出的争议解决方案。10.合同的变更与解除10.1合同变更条件（1）合同变更应经双方协商一致，并签订书面变更协议。（2）合同变更不得违反国家法律法规，不得损害国家、社会公共利益。10.2合同解除条件（1）合同解除应经双方协商一致，并签订书面解除协议。（2）合同解除后，双方应按照约定办理相关手续，互不承担违约责任。11.违约责任11.1施工方的违约责任（1）施工方未按照约定时间完成施工任务的，应按照逾期天数向业主支付违约金，违约金计算方式为：合同总价款的0.5%。（2）施工方未按照约定质量完成施工任务的，应承担修复、返工等费用，并支付违约金，违约金计算方式为：合同总价款的1%。11.2业主的违约责任（1）业主未按照约定时间支付工程款的，应按照逾期天数向施工方支付违约金，违约金计算方式为：合同总价款的0.5%。（2）业主未按照约定提供施工现场或基础设施的，应承担相应责任，并支付违约金，违约金计算方式为：合同总价款的1%。12.不可抗力12.1不可抗力的认定不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。12.2不可抗力的后果处理（1）因不可抗力导致合同无法履行或部分履行时，双方应立即协商解决办法。（2）因不可抗力导致合同履行困难的，双方应按照约定承担相应责任。13.合同的生效与终止13.1合同生效条件本合同自双方签字或盖章之日起生效。13.2合同终止条件本合同在约定的施工期限内完成施工任务后终止。14.其他条款14.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律。14.2争议解决法院如发生诉讼，双方同意提交合同签订地人民法院管辖。14.3合同附件本合同附件包括：工程量清单、工程质量标准、施工进度计划等，具体内容以附件为准。第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：工程量清单详细列出所有施工项目的工程量，包括项目名称、数量、单位、工程量计算依据等。附件二：工程质量标准详细列出施工项目的质量标准，包括材料要求、施工工艺、验收标准等。附件三：施工进度计划列出施工项目的进度计划，包括各阶段施工时间、关键节点等。附件四：安全生产与环保要求详细列出施工过程中的安全生产与环保要求，包括安全防护设施、环保措施等。附件五：工程验收标准和方法详细列出工程验收的标准和方法，包括验收程序、验收合格标准等。附件六：施工费用预算详细列出施工费用的预算，包括工程总价款、各阶段付款金额及时间等。说明二：违约行为及责任认定：1.施工方违约行为及责任认定：（1）未按约定时间完成施工任务的，应按照逾期天数向业主支付违约金。示例：施工方原定于2024年5月30日前完成施工，因故延迟至6月5日，则应向业主支付自5月31日至6月5日的违约金。（2）未按约定质量完成施工任务的，应承担修复、返工等费用，并支付违约金。示例：施工方未能按照约定的质量标准完成排水管道铺设，导致管道渗漏，需承担返工及修复费用20,000元，并支付违约金1,000元。2.业主违约行为及责任认定：（1）未按约定时间支付工程款的，应按照逾期天数向施工方支付违约金。示例：业主应于2024年5月15日支付进度款200,000元，实际支付时间延迟至5月20日，则应向施工方支付自5月16日至5月20日的违约金2,000元。（2）未按约定提供施工现场或基础设施的，应承担相应责任，并支付违约金。示例：业主未能按照约定时间提供施工所需的土地和进场道路，导致施工进度延误，需支付施工方违约金5,000元。说明三：法律名词及解释：1.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。在本合同中，如因不可抗力导致合同无法履行或部分履行，双方应立即协商解决办法。2.违约金：一方未履行合同约定的义务，应向对方支付的违约金。在本合同中，违约金的计算方式为合同总价款的百分比。3.工程验收：对施工完成的工程进行检查、测试