2024年数据中心建设与安装合同3篇_第1页
2024年数据中心建设与安装合同3篇_第2页
2024年数据中心建设与安装合同3篇_第3页
2024年数据中心建设与安装合同3篇_第4页
2024年数据中心建设与安装合同3篇_第5页
已阅读5页,还剩48页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024年数据中心建设与安装合同本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1双方名称及住所1.2法定代表人或负责人1.3联系方式2.合同标的及范围2.1数据中心建设内容2.2数据中心安装内容2.3数据中心建设与安装的技术要求3.项目进度安排3.1项目启动时间3.2各阶段工作内容3.3各阶段完成时间4.项目质量要求4.1数据中心建设质量标准4.2数据中心安装质量标准4.3质量验收程序5.项目费用及支付方式5.1项目总费用5.2分阶段费用5.3支付方式及时间6.交工验收6.1交工验收条件6.2交工验收程序6.3验收不合格的处理7.运维保障7.1运维服务范围7.2运维服务标准7.3运维服务费用8.违约责任8.1违约情形8.2违约责任承担方式8.3违约赔偿9.争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决机构9.3争议解决程序10.合同生效及终止10.1合同生效条件10.2合同终止条件10.3合同解除程序11.合同变更11.1变更条件11.2变更程序11.3变更后的合同效力12.其他约定12.1保密条款12.2法律适用及争议管辖12.3合同附件13.合同签订日期14.合同份数及生效日期第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1双方名称及住所甲方:[甲方全称]住所:[甲方住所地址]乙方:[乙方全称]住所:[乙方住所地址]1.2法定代表人或负责人甲方法定代表人/负责人:[甲方法定代表人姓名]乙方法定代表人/负责人:[乙方法定代表人姓名]1.3联系方式甲方联系方式:[甲方联系电话、电子邮箱等]乙方联系方式:[乙方联系电话、电子邮箱等]2.合同标的及范围2.1数据中心建设内容包括但不限于:数据中心土建工程、电气工程、通风空调工程、智能化系统等。2.2数据中心安装内容包括但不限于:服务器、存储设备、网络设备、安全设备等硬件设备的安装。2.3数据中心建设与安装的技术要求需符合国家相关标准及行业规范,具体技术要求详见附件一。3.项目进度安排3.1项目启动时间自合同签订之日起[具体天数]内。3.2各阶段工作内容(1)设计阶段:完成设计方案、施工图纸等;(2)施工阶段:进行土建、电气、通风空调等工程的施工;(3)安装阶段:完成硬件设备的安装、调试;(4)验收阶段:进行交工验收。3.3各阶段完成时间(1)设计阶段:自项目启动之日起[具体天数]内完成;(2)施工阶段:自设计阶段完成后[具体天数]内完成;(3)安装阶段:自施工阶段完成后[具体天数]内完成;(4)验收阶段:自安装阶段完成后[具体天数]内完成。4.项目质量要求4.1数据中心建设质量标准应符合国家相关标准及行业规范,具体质量要求详见附件一。4.2数据中心安装质量标准应符合国家相关标准及行业规范,具体质量要求详见附件一。4.3质量验收程序(1)甲方组织相关人员对施工、安装过程进行监督检查;(2)项目完成后,甲方组织验收,乙方应予以配合;(3)验收不合格的,乙方应在[具体天数]内进行整改,直至合格。5.项目费用及支付方式5.1项目总费用[具体金额]元。5.2分阶段费用(1)设计阶段费用:[具体金额]元;(2)施工阶段费用:[具体金额]元;(3)安装阶段费用:[具体金额]元。5.3支付方式及时间(1)设计阶段费用:合同签订后[具体天数]内支付;(2)施工阶段费用:每完成[具体百分比]的工作量后支付;(3)安装阶段费用:安装完成后[具体天数]内支付。6.交工验收6.1交工验收条件(1)项目已按合同约定完成;(2)项目质量符合合同要求;(3)乙方提交了完整的验收资料。6.2交工验收程序(1)甲方组织验收;(2)乙方应予以配合;(3)验收合格的,甲方应在[具体天数]内向乙方支付尾款。6.3验收不合格的处理(1)乙方应在[具体天数]内进行整改;(2)整改完成后,甲方重新组织验收;(3)如再次不合格,乙方应承担全部责任。8.违约责任8.1违约情形(1)乙方未按合同约定的时间完成设计、施工、安装等阶段的工作;(2)乙方提供的设计、施工、安装质量不符合合同约定;(3)乙方未按合同约定支付费用;(4)甲方未按合同约定提供相关资料或条件;(5)任何一方违反保密条款。8.2违约责任承担方式(1)违约方应承担违约责任,包括但不限于赔偿守约方因此遭受的直接经济损失;(2)违约方应支付违约金,违约金金额为合同总金额的[具体百分比];(3)如违约行为导致合同无法履行,违约方应承担合同无法履行导致的一切责任。8.3违约赔偿(1)因乙方违约导致甲方遭受损失的,乙方应赔偿甲方实际损失;(2)因甲方违约导致乙方遭受损失的,甲方应赔偿乙方实际损失;(3)违约赔偿应在违约行为发生之日起[具体天数]内支付。9.争议解决9.1争议解决方式(1)双方应友好协商解决争议;(2)协商不成的,提交[具体仲裁机构]仲裁。9.2争议解决机构[具体仲裁机构名称]9.3争议解决程序(1)争议发生后,双方应在[具体天数]内提交争议文件;(2)仲裁机构在收到争议文件后,应在[具体天数]内安排仲裁;(3)仲裁裁决为终局裁决,对双方具有法律约束力。10.合同生效及终止10.1合同生效条件(1)双方签字盖章;(2)合同约定的各项准备工作完成。10.2合同终止条件(1)合同约定的项目完成;(2)合同约定的终止条件出现;(3)双方协商一致终止合同。10.3合同解除程序(1)任何一方提出解除合同,应提前[具体天数]书面通知对方;(2)合同解除后,双方应妥善处理剩余工作及未支付款项。11.其他约定11.1保密条款双方对本合同内容负有保密义务,未经对方同意,不得向任何第三方泄露。11.2法律适用及争议管辖本合同适用中华人民共和国法律,争议管辖地为[具体法院名称]。11.3合同附件本合同附件包括但不限于:(1)附件一:数据中心建设与安装技术要求;(2)附件二:项目进度计划;(3)附件三:其他相关文件。12.合同签订日期[具体签订日期]13.合同份数及生效日期(1)本合同一式[具体份数]份,甲乙双方各执[具体份数]份;(2)本合同自双方签字盖章之日起生效。14.合同解除与终止(1)本合同自合同终止条件出现之日起解除;(2)合同解除后,双方应立即终止合同约定的权利和义务。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方概念在本合同中,“第三方”是指除甲乙双方以外的任何自然人、法人或其他组织,包括但不限于中介方、监理方、咨询方、技术服务方等。15.2第三方介入的目的第三方的介入旨在提高合同履行的效率、保障项目质量、提供专业服务或协助解决争议。15.3第三方介入的方式(1)提供专业服务,如设计、施工、安装等;(2)进行项目监理,确保项目按计划、按质量标准进行;(3)提供咨询服务,协助双方解决合同履行中的问题;(4)作为争议解决的中介方,协助双方达成和解。16.甲乙双方责任16.1第三方介入的同意甲乙双方同意,在合同履行过程中,可以引入第三方介入,但需征得对方同意。16.2第三方介入的安排(1)甲乙双方共同确定第三方的选择标准、职责和权限;(2)甲乙双方应确保第三方具备履行其职责所需的专业能力和资质。17.第三方权利与义务17.1第三方的权利(1)根据合同约定,第三方有权获取合同履行的相关信息;(2)第三方有权按照合同约定收取服务费用;(3)第三方有权对合同履行过程进行监督、检查和评估。17.2第三方的义务(1)第三方应遵守国家法律法规和合同约定;(2)第三方应按照合同约定履行职责,保证服务质量;(3)第三方应保守甲乙双方商业秘密,不得泄露给任何第三方。18.第三方责任限额18.1责任界定第三方的责任应限于其直接参与的工作内容,对因第三方原因导致的合同履行问题,甲乙双方应追究第三方的责任。18.2责任限额(1)第三方的责任限额为合同总金额的[具体百分比];(2)如第三方责任导致合同无法履行,甲乙双方应共同承担剩余合同履行的责任。19.第三方变更与替换19.1变更程序如需变更第三方,甲乙双方应共同协商,并签订书面协议。19.2替换条件(1)第三方无法继续履行职责;(2)第三方违反合同约定;(3)甲乙双方共同认为有必要替换第三方。20.第三方介入的合同效力20.1第三方介入不影响本合同的效力第三方的介入不影响本合同的有效性,甲乙双方仍应按照合同约定履行各自的义务。20.2第三方介入的补充协议第三方介入的,甲乙双方与第三方应另行签订补充协议,明确第三方的具体职责、权利和义务。21.第三方介入的争议解决21.1争议解决方式第三方介入引发的争议,甲乙双方应通过协商解决;协商不成的,提交[具体仲裁机构]仲裁。21.2争议解决程序仲裁程序按照[具体仲裁机构]的规定进行。22.第三方介入的合同终止22.1合同终止条件第三方介入的合同,在合同约定的项目完成或终止条件出现时,合同自行终止。22.2终止程序合同终止后,甲乙双方应与第三方进行结算,并解除与第三方的合作关系。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:数据中心建设与安装技术要求要求:详细列出数据中心建设与安装所需遵循的技术标准、规范和参数。说明:本附件作为合同附件,是合同履行的技术依据。2.附件二:项目进度计划要求:详细列出项目各阶段的工作内容、开始时间和预计完成时间。说明:本附件作为合同附件,是项目进度管理的依据。3.附件三:合同双方资质证明文件要求:包括甲乙双方的营业执照、资质证书、法定代表人身份证明等。说明:本附件作为合同附件,是双方具备履行合同能力的重要证明。4.附件四:合同签订日期证明文件要求:包括合同签订的日期、地点、双方签字盖章等证明文件。说明:本附件作为合同附件,是合同生效的重要证明。5.附件五:第三方介入协议要求:详细列出第三方介入的职责、权利和义务,以及双方与第三方的合作关系。说明:本附件作为合同附件,是第三方介入的重要依据。6.附件六:违约责任认定及处理方案要求:详细列出违约行为的种类、认定标准及相应的处理方案。说明:本附件作为合同附件,是违约责任处理的重要依据。7.附件七:争议解决程序及规则要求:详细列出争议解决的途径、程序、机构和规则。说明:本附件作为合同附件,是争议解决的重要依据。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为甲方违约行为:(1)未按时支付费用;(2)未按合同约定提供相关资料或条件;(3)未按时完成项目进度;(4)项目质量不符合约定。乙方违约行为:(1)未按时完成设计、施工、安装等阶段的工作;(2)提供的设计、施工、安装质量不符合约定;(3)未按时完成项目进度;(4)项目质量不符合约定。2.责任认定标准甲方违约责任认定:(1)未按时支付费用,应支付违约金;(2)未按合同约定提供相关资料或条件,应承担相应责任;(3)未按时完成项目进度,应支付违约金;(4)项目质量不符合约定,应承担修复费用及相应责任。乙方违约责任认定:(1)未按时完成设计、施工、安装等阶段的工作,应支付违约金;(2)提供的设计、施工、安装质量不符合约定,应承担修复费用及相应责任;(3)未按时完成项目进度,应支付违约金;(4)项目质量不符合约定,应承担修复费用及相应责任。3.违约责任示例说明示例一:甲方未按合同约定支付设计费用,乙方有权要求甲方支付违约金,违约金金额为设计费用的[具体百分比]。示例二:乙方提供的设计方案不符合技术要求,甲方有权要求乙方进行修改,乙方应承担修改费用及相应责任。示例三:项目竣工后,甲方发现数据中心存在安全隐患,乙方应承担修复费用及相应责任。全文完。2024年数据中心建设与安装合同1本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方法定代表人1.3合同双方联系方式2.项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目投资3.项目建设内容3.1数据中心场地建设3.1.1场地平整3.1.2水电供应3.1.3防雷接地3.2数据中心硬件设施3.2.1服务器3.2.2存储设备3.2.3网络设备3.3数据中心软件设施3.3.1操作系统3.3.2数据库系统3.3.3安全防护系统4.项目实施进度4.1项目启动时间4.2项目完工时间4.3各阶段关键时间节点5.项目质量标准5.1硬件设施质量标准5.2软件设施质量标准5.3工程验收标准6.项目费用6.1项目总投资6.2各项费用明细6.2.1场地费用6.2.2硬件设备费用6.2.3软件设施费用6.2.4安装调试费用6.2.5人员费用7.付款方式7.1付款比例7.2付款时间7.3付款方式8.交货和验收8.1交货时间8.2交货地点8.3验收标准8.4验收程序9.违约责任9.1违约情形9.2违约责任9.3违约赔偿10.保密条款10.1保密内容10.2保密期限10.3违约责任11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构12.合同生效及终止12.1合同生效条件12.2合同生效日期12.3合同终止条件12.4合同终止程序13.其他约定14.合同附件第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.1.1甲方:科技有限公司1.1.2乙方:建设集团有限公司1.2合同双方法定代表人1.2.1甲方法定代表人:1.2.2乙方法定代表人:1.3合同双方联系方式1.3.1甲方联系人:1.3.2甲方联系电话:138001380001.3.3乙方联系人:赵六1.3.4乙方联系电话:139001390002.项目概况2.1项目名称:2024年数据中心建设与安装项目2.2项目地点:省市区路号2.3项目规模:1000平方米2.4项目投资:人民币5000万元3.项目建设内容3.1数据中心场地建设3.1.1场地平整:确保场地平整度达到±10mm,并在合同签订后30天内完成3.1.2水电供应:提供满足数据中心运行需求的稳定水源和电源,合同签订后60天内完成3.1.3防雷接地:按照国家标准进行防雷接地工程,确保接地电阻小于10Ω,合同签订后90天内完成3.2数据中心硬件设施3.2.1服务器:采购符合甲方要求的服务器,数量为50台,合同签订后120天内交付3.2.2存储设备:采购符合甲方要求的存储设备,容量为10PB,合同签订后120天内交付3.2.3网络设备:采购符合甲方要求的网络设备,包括防火墙、交换机等,合同签订后120天内交付3.3数据中心软件设施3.3.1操作系统:安装符合甲方要求的操作系统,如Linux、Windows等,合同签订后90天内完成3.3.2数据库系统:安装符合甲方要求的数据库系统,如MySQL、Oracle等,合同签订后90天内完成3.3.3安全防护系统:安装符合甲方要求的网络安全防护系统,包括防火墙、入侵检测系统等,合同签订后90天内完成4.项目实施进度4.1项目启动时间:2024年1月1日4.2项目完工时间:2024年12月31日4.3各阶段关键时间节点:场地平整(1月1日1月31日)、水电供应(2月1日2月28日)、硬件设施采购与安装(3月1日8月31日)、软件设施安装与调试(9月1日11月30日)、项目验收(12月1日12月31日)5.项目质量标准5.1硬件设施质量标准:符合国家标准和甲方要求,确保设备运行稳定、可靠5.2软件设施质量标准:符合国家标准和甲方要求,确保系统功能完善、性能优越5.3工程验收标准:按照国家标准和甲方要求进行工程验收,确保工程质量达到预期目标6.项目费用6.1项目总投资:人民币5000万元6.2各项费用明细:6.2.1场地费用:人民币1000万元6.2.2硬件设备费用:人民币2000万元6.2.3软件设施费用:人民币500万元6.2.4安装调试费用:人民币500万元6.2.5人员费用:人民币500万元7.付款方式7.1付款比例:项目总投资的30%作为预付款,在合同签订后5个工作日内支付;剩余70%分三次支付,分别在项目完工验收合格后支付30%,项目运行稳定后支付30%,项目运行满一年后支付剩余的10%8.交货和验收8.1交货时间8.1.1硬件设施交货时间:自合同签订之日起120天内,分批交付完毕8.1.2软件设施交货时间:自合同签订之日起90天内,一次性交付完毕8.2交货地点8.2.1硬件设施交货地点:甲方指定仓库8.2.2软件设施交货地点:甲方指定数据中心机房8.3验收标准8.3.1硬件设施验收标准:按照国家标准和产品技术规格进行验收8.3.2软件设施验收标准:按照软件产品验收标准和国家相关标准进行验收8.4验收程序8.4.1验收组织:由甲乙双方共同成立验收小组8.4.2验收内容:包括但不限于硬件设备、软件系统、系统功能、性能指标等8.4.3验收方法:现场验收、测试验收、文档验收等8.4.4验收报告:验收完成后,验收小组出具验收报告,报告内容包括验收结果、存在问题、改进措施等9.违约责任9.1违约情形9.1.1乙方未按合同约定时间交付货物9.1.2乙方提供的货物或服务不符合合同约定9.1.3甲方未按合同约定支付款项9.2违约责任9.2.1乙方应承担违约责任,赔偿甲方因此遭受的直接经济损失9.2.2甲方未按时支付款项,应支付违约金,违约金比例为应付款项的千分之五9.3违约赔偿9.3.1乙方赔偿金额应包括但不限于货物或服务差价、安装调试费用、维修费用、误工损失等9.3.2甲方赔偿金额应包括但不限于逾期付款利息、因违约导致的直接经济损失等10.保密条款10.1保密内容10.1.1甲方提供的项目资料、技术数据等10.1.2乙方在项目实施过程中获取的甲方商业秘密10.2保密期限10.2.1自合同签订之日起至合同终止后5年内10.3违约责任10.3.1任何一方违反保密义务,应承担相应的法律责任,赔偿对方因此遭受的损失11.争议解决11.1争议解决方式11.1.1优先通过友好协商解决11.1.2协商不成,提交市仲裁委员会仲裁11.2争议解决机构11.2.1市仲裁委员会12.合同生效及终止12.1合同生效条件12.1.1双方签字盖章12.1.2预付款到账12.2合同生效日期12.2.1预付款到账之日起12.3合同终止条件12.3.1合同约定的项目完成12.3.2双方协商一致解除合同12.3.3因不可抗力导致合同无法履行12.4合同终止程序12.4.1双方书面通知对方12.4.2确认合同终止日期12.4.3完成合同终止后的清算工作13.其他约定13.1本合同未尽事宜,由双方另行协商解决13.2本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力14.合同附件14.1本合同附件包括但不限于:14.1.1甲方提供的项目需求书14.1.2乙方提供的项目实施方案14.1.3双方签字盖章的合同副本第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方概念15.1.1本合同中的“第三方”指除甲乙双方以外的,为合同的履行提供中介、咨询、监理、审计、保险等服务的机构或个人。15.1.2第三方应具备相应的资质和资格,能够独立承担法律责任。15.2第三方介入情形15.2.2第三方介入需经甲乙双方书面同意。15.3第三方责任15.3.1第三方应按照合同约定和法律规定,履行其职责。15.3.2第三方在履行职责过程中,如因自身原因导致合同无法履行或造成损失,应承担相应责任。15.4第三方权利15.4.1第三方有权要求甲方和乙方提供必要的信息和资料。15.4.2第三方有权对甲方和乙方的履约情况进行监督和检查。16.第三方责任限额16.1第三方责任限额16.1.1第三方的责任限额由甲乙双方在合同中约定,并明确写入附件。16.1.2第三方的责任限额应包括但不限于直接经济损失和间接经济损失。16.1.3第三方的责任限额不得超过合同总金额的10%。16.2第三方责任赔偿16.2.1第三方在责任限额范围内的损失,由甲方或乙方根据合同约定承担责任。16.2.2第三方超出责任限额的损失,由甲方和乙方按比例分担。17.第三方与其他各方的划分说明17.1第三方与甲方17.1.1第三方与甲方之间的权利义务关系,由双方另行签订服务合同。17.1.2第三方在履行职责过程中,如涉及甲方利益,应及时通知甲方。17.2第三方与乙方17.2.1第三方与乙方之间的权利义务关系,由双方另行签订服务合同。17.2.2第三方在履行职责过程中,如涉及乙方利益,应及时通知乙方。17.3第三方与甲乙双方17.3.1第三方在履行职责过程中,如涉及甲乙双方共同利益,应及时通知甲乙双方。17.3.2第三方在履行职责过程中,如发现甲乙双方存在违约行为,应及时通知甲乙双方,并协助解决。18.第三方变更18.1第三方变更18.1.1如需更换第三方,甲乙双方应书面同意,并重新签订服务合同。18.1.2更换第三方后,原服务合同终止,新服务合同生效。19.第三方终止19.1第三方终止19.1.1第三方在合同履行期间,如因自身原因无法继续履行职责,应提前30日通知甲乙双方。19.1.2第三方终止履行职责后,甲乙双方应另行选择第三方继续履行合同。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.项目需求书详细要求:包含项目背景、目标、功能需求、性能指标、实施计划等。附件说明:甲方需求书是项目实施的依据,乙方应以此为基础进行项目设计和实施。2.项目实施方案详细要求:包括项目实施步骤、时间节点、资源配置、质量控制等。附件说明:乙方实施方案是甲方验收的重要依据,应确保方案的可行性和完整性。3.第三方服务合同详细要求:明确第三方服务内容、服务期限、服务费用、责任范围等。附件说明:第三方服务合同是第三方履行职责的依据,甲乙双方应确保合同的合法性和有效性。4.验收报告详细要求:包括验收时间、验收内容、验收结果、存在问题、改进措施等。附件说明:验收报告是项目验收的重要文件,甲乙双方应共同确认验收报告的真实性和准确性。5.合同附件详细要求:包括合同双方签字盖章的合同副本、合同变更协议等。附件说明:合同附件是合同的一部分,具有同等法律效力。说明二:违约行为及责任认定:1.乙方未按合同约定时间交付货物或服务责任认定标准:乙方应承担违约责任,赔偿甲方因此遭受的直接经济损失。示例说明:若乙方未在合同约定的120天内交付服务器,甲方有权要求乙方支付违约金,并赔偿因此造成的损失。2.乙方提供的货物或服务不符合合同约定责任认定标准:乙方应承担违约责任,赔偿甲方因此遭受的直接经济损失。示例说明:若乙方交付的服务器性能不符合合同约定,甲方有权要求乙方更换或退货,并赔偿因此造成的损失。3.甲方未按合同约定支付款项责任认定标准:甲方应支付违约金,违约金比例为应付款项的千分之五。示例说明:若甲方未按时支付预付款,应支付违约金,违约金计算公式为:违约金=应付款项×千分之五。4.第三方在履行职责过程中,因自身原因导致合同无法履行或造成损失责任认定标准:第三方应承担相应责任,赔偿甲方或乙方因此遭受的损失。示例说明:若第三方在提供监理服务过程中,因工作失误导致项目进度延误,应承担违约责任,赔偿甲乙双方因此遭受的损失。5.甲乙双方未按合同约定履行保密义务责任认定标准:违反保密义务的一方应承担违约责任,赔偿对方因此遭受的损失。示例说明:若乙方泄露甲方商业秘密,应承担违约责任,赔偿甲方因此遭受的损失。全文完。2024年数据中心建设与安装合同2本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方地址1.3合同双方联系方式2.合同标的及范围2.1数据中心建设地点2.2数据中心建设规模2.3数据中心建设内容2.4数据中心安装设备清单3.合同工期及进度安排3.1数据中心建设工期3.2数据中心设备安装工期3.3工期延误责任4.技术要求与规范4.1数据中心建设技术要求4.2数据中心设备安装技术要求4.3技术规范与标准5.合同价格及支付方式5.1合同总价5.2分阶段支付比例5.3付款时间及条件6.合同履约保证6.1合同履约保证金6.2保证金退还条件6.3保证金缴纳及退还方式7.质量保证与验收7.1质量保证期7.2质量验收标准7.3验收程序及时间8.违约责任及争议解决8.1违约责任8.2争议解决方式8.3争议解决机构9.合同解除与终止9.1合同解除条件9.2合同终止条件9.3合同解除或终止程序10.合同生效及终止10.1合同生效条件10.2合同终止条件10.3合同生效及终止时间11.合同附件11.1合同附件清单11.2合同附件内容12.其他约定事项12.1合同签订地点12.2合同签订日期12.3合同份数12.4合同修改与补充13.合同附件13.1合同附件清单13.2合同附件内容14.合同签署与备案14.1合同签署14.2合同备案第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1合同双方名称(1)甲方:[甲方全称](2)乙方:[乙方全称]1.2合同双方地址(1)甲方地址:[甲方详细地址](2)乙方地址:[乙方详细地址]1.3合同双方联系方式(1)甲方联系人:[甲方联系人姓名]联系电话:[甲方联系电话]电子邮箱:[甲方电子邮箱](2)乙方联系人:[乙方联系人姓名]联系电话:[乙方联系电话]电子邮箱:[乙方电子邮箱]2.合同标的及范围2.1数据中心建设地点:[数据中心建设具体地址]2.2数据中心建设规模:[数据中心建设面积、机柜数量等具体参数]2.3数据中心建设内容:[数据中心建设涉及的土建、网络、电力、制冷、消防等方面的具体内容]2.4数据中心安装设备清单:[详细列出数据中心所需安装的设备型号、数量、品牌等]3.合同工期及进度安排3.1数据中心建设工期:[数据中心建设总工期,如:120天]3.2数据中心设备安装工期:[数据中心设备安装总工期,如:30天]3.3工期延误责任:[明确因甲方、乙方原因导致的工期延误责任及赔偿标准]4.技术要求与规范4.1数据中心建设技术要求:[详细列出数据中心建设所需遵循的技术标准和规范,如:GB500572010等]4.2数据中心设备安装技术要求:[详细列出数据中心设备安装所需遵循的技术标准和规范,如:GB504622008等]4.3技术规范与标准:[列出数据中心建设及设备安装所需遵守的国家、行业及地方相关技术规范与标准]5.合同价格及支付方式5.1合同总价:[合同总价金额,如:人民币伍佰万元整]5.2分阶段支付比例:[明确各阶段支付比例,如:签订合同后支付20%,设备到货后支付30%,验收合格后支付50%,最终验收合格后支付10%]5.3付款时间及条件:[明确各阶段付款的具体时间及条件,如:签订合同后30个工作日内支付首期款]6.合同履约保证6.1合同履约保证金:[明确履约保证金金额,如:人民币壹拾万元整]6.2保证金退还条件:[明确保证金退还的条件,如:合同履行完毕且无违约行为]6.3保证金缴纳及退还方式:[明确保证金缴纳及退还的具体方式,如:通过银行转账进行缴纳,验收合格后退回至甲方账户]8.违约责任及争议解决8.1违约责任(1)甲方违约责任:若甲方未按合同约定支付款项,每逾期一日应向乙方支付合同总价款的千分之五作为违约金;若甲方提供的资料不准确或变更导致工期延误,甲方应承担相应的责任。(2)乙方违约责任:若乙方未按合同约定完成建设或安装,每逾期一日应向甲方支付合同总价款的千分之五作为违约金;若乙方提供的设备或材料不符合合同约定,乙方应负责更换或赔偿损失。8.2争议解决方式(1)双方应友好协商解决合同履行过程中发生的争议。(2)如协商不成,任何一方均有权将争议提交至合同签订地的人民法院诉讼解决。8.3争议解决机构(1)争议解决机构为合同签订地的人民法院。(2)争议解决机构为合同签订地的仲裁委员会。9.合同解除与终止9.1合同解除条件(1)因不可抗力导致合同无法履行。(2)一方严重违约,另一方在通知后合理期限内未采取补救措施。(3)双方协商一致解除合同。9.2合同终止条件(1)合同约定的工期届满,数据中心建设及设备安装完成。(2)合同约定的服务期限届满。9.3合同解除或终止程序(1)任何一方要求解除或终止合同时,应提前三十日书面通知对方。(2)合同解除或终止后,双方应立即停止合同项下的全部义务。10.合同生效及终止10.1合同生效条件(1)双方签署合同后,自合同签订之日起生效。(2)合同经双方加盖公章或合同专用章后生效。10.2合同终止条件(1)合同约定的工期届满,数据中心建设及设备安装完成。(2)合同约定的服务期限届满。10.3合同生效及终止时间(1)合同生效时间为合同签署日。(2)合同终止时间为合同约定的工期届满或服务期限届满。11.合同附件11.1合同附件清单(1)项目可行性研究报告(2)设计图纸及技术文件(3)设备采购合同(4)施工合同(5)其他相关文件11.2合同附件内容(1)附件一:项目可行性研究报告(2)附件二:设计图纸及技术文件(3)附件三:设备采购合同(4)附件四:施工合同(5)附件五:其他相关文件12.其他约定事项12.1合同签订地点:[合同签订具体地点]12.2合同签订日期:[合同签订具体日期]12.3合同份数:[合同份数,如:一式两份,甲乙双方各执一份]12.4合同修改与补充(1)合同的修改与补充必须以书面形式进行,经双方签字盖章后生效。(2)合同的修改与补充不得变更合同的主要条款。13.合同附件13.1合同附件清单(1)项目可行性研究报告(2)设计图纸及技术文件(3)设备采购合同(4)施工合同(5)其他相关文件13.2合同附件内容(1)附件一:项目可行性研究报告(2)附件二:设计图纸及技术文件(3)附件三:设备采购合同(4)附件四:施工合同(5)附件五:其他相关文件14.合同签署与备案14.1合同签署(1)本合同一式两份,甲乙双方各执一份,经双方代表签字盖章后生效。(2)合同签署时,双方代表应出示有效身份证件。14.2合同备案(1)合同签署后,双方应将合同副本报相关政府部门备案。(2)备案完成后,双方应取得备案证明。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入的定义与范围15.1第三方的定义(1)第三方是指在本合同履行过程中,经甲乙双方同意,介入合同相关业务活动或提供专业服务的任何个人或法人。(2)第三方不包括甲乙双方及其各自的关联公司、子公司或分支机构。15.2第三方的介入范围(1)第三方可提供的技术咨询、项目管理、设备调试、安全评估等服务。(2)第三方可参与合同项目的部分或全部施工、安装工作。16.第三方介入的程序16.1第三方介入的同意(1)甲乙双方应就第三方介入事宜达成一致,并以书面形式明确第三方介入的具体事项。(2)第三方介入前,甲乙双方应签订相应的合作协议或服务合同。16.2第三方介入的资质要求(1)第三方应具备相应的资质证书,能够满足合同项目的要求。(2)第三方应提供相关资质证书的复印件供甲乙双方审核。17.第三方责任与权利17.1第三方责任(1)第三方应按照合同约定或合作协议提供专业服务,确保服务质量符合要求。(2)第三方在提供服务的过中,如因自身原因造成合同项目损失,应承担相应的赔偿责任。(3)第

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论