版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度新能源发电项目投资与建设承包合同本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1投资方信息1.1.1投资方名称1.1.2投资方地址1.1.3投资方联系人1.1.4投资方联系方式1.2承包方信息1.2.1承包方名称1.2.2承包方地址1.2.3承包方联系人1.2.4承包方联系方式2.项目概述2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目投资总额2.5项目建设周期3.投资方责任与义务3.1投资资金提供3.2项目审批手续办理3.3设计、监理、施工等协调4.承包方责任与义务4.1工程施工4.2质量保证4.3进度保证4.4安全保证5.项目合同价格及支付方式5.1合同价格构成5.2价格调整机制5.3支付方式5.4预付款5.5进度款5.6验收款5.7结算款6.项目进度安排6.1工程开工时间6.2工程完工时间6.3各阶段进度节点6.4进度调整机制7.工程质量标准7.1国家及行业标准7.2设计文件要求7.3质量保证措施8.工程验收与移交8.1验收标准8.2验收程序8.3验收时间8.4移交手续9.争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决机构9.3争议解决程序10.合同解除与终止10.1合同解除条件10.2合同终止条件10.3合同解除与终止程序11.违约责任11.1违约责任承担方式11.2违约赔偿计算方法11.3违约责任免除12.合同生效与变更12.1合同生效条件12.2合同变更程序12.3合同解除与终止后的处理13.合同解除与终止后的处理13.1合同解除与终止后的结算13.2合同解除与终止后的债务清偿13.3合同解除与终止后的资料移交14.合同附件14.1合同附件清单14.2合同附件内容第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1投资方信息1.1.1投资方名称:新能源投资有限公司1.1.2投资方地址:省市区路号1.1.3投资方联系人:1.2承包方信息1.2.1承包方名称:建筑工程有限公司1.2.2承包方地址:省市区路号1.2.3承包方联系人:2.项目概述2.1项目名称:2024年度新能源发电项目2.2项目地点:省市区2.3项目规模:100MW2.4项目投资总额:人民币壹亿元整2.5项目建设周期:24个月3.投资方责任与义务3.1投资方负责在合同签订后5个工作日内向承包方支付合同总价款的30%作为预付款。3.2投资方负责办理项目审批手续,确保项目符合国家及地方相关政策法规要求。3.3投资方负责协调设计、监理、施工等相关部门,确保项目顺利推进。4.承包方责任与义务4.1承包方负责按照合同约定的时间、质量和标准完成项目建设。4.2承包方负责提供项目所需材料和设备,确保其符合设计要求和国家标准。4.3承包方负责对施工现场进行安全管理和文明施工,确保施工安全。5.项目合同价格及支付方式5.1合同价格为人民币壹亿元整,包括工程费、材料费、设备费、施工费、管理费等。5.2价格调整机制:如遇国家政策、材料价格等变动,合同价格将按双方协商一致的方式进行调整。5.3支付方式:合同签订后5个工作日内支付30%预付款;工程进度达到合同约定节点时,支付相应比例的进度款;工程验收合格后支付70%结算款;质保期满后支付剩余质保金。6.项目进度安排6.1工程开工时间:2024年3月1日6.2工程完工时间:2026年2月28日6.3各阶段进度节点:基础工程完成、主体工程完成、设备安装完成、调试运行完成。6.4进度调整机制:如遇不可抗力因素导致工程进度延误,双方应协商一致调整工期。7.工程质量标准7.1国家及行业标准:按照《建设工程质量管理条例》和《风力发电工程验收规范》执行。7.2设计文件要求:严格按照设计文件要求进行施工,确保工程质量。7.3质量保证措施:建立完善的质量保证体系,实行全过程质量控制,确保工程质量达到合同约定标准。8.工程验收与移交8.1验收标准:项目竣工后,双方应按照国家相关验收标准及合同约定进行验收。8.2验收程序:验收前,承包方应向投资方提交竣工报告及相关验收资料;验收时,双方应共同参与,并形成验收记录。8.3验收时间:项目竣工后30日内完成验收。8.4移交手续:验收合格后,承包方应将项目移交给投资方,并办理相关移交手续。9.争议解决9.1争议解决方式:双方应友好协商解决争议,协商不成的,提交省市仲裁委员会仲裁。9.2争议解决机构:省市仲裁委员会。9.3争议解决程序:仲裁程序按照《中华人民共和国仲裁法》及相关仲裁规则执行。10.合同解除与终止10.1合同解除条件:因不可抗力导致合同无法履行;一方严重违约;双方协商一致。10.2合同终止条件:合同期限届满;项目完成且验收合格;合同解除。10.3合同解除与终止程序:任何一方提出解除或终止合同,应提前30日书面通知对方,并说明理由。11.违约责任11.1违约责任承担方式:违约方应承担违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。11.2违约赔偿计算方法:按照实际损失计算,最高不超过合同总价款的20%。11.3违约责任免除:因不可抗力导致违约的,可免除违约责任。12.合同生效与变更12.1合同生效条件:合同双方签字盖章后生效。12.2合同变更程序:任何一方要求变更合同内容,应书面提出,经双方协商一致后签署书面变更协议。13.合同解除与终止后的处理13.1合同解除与终止后的结算:合同解除或终止后,双方应按照合同约定进行结算。13.2合同解除与终止后的债务清偿:双方应按照合同约定清偿债务。13.3合同解除与终止后的资料移交:承包方应将项目相关资料完整移交给投资方。14.合同附件14.1合同附件清单:包括但不限于设计文件、施工图纸、技术规范、验收报告、变更协议等。14.2合同附件内容:合同附件作为合同不可分割的一部分,其内容与合同具有同等法律效力。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入的定义与范围15.1定义:本合同所称第三方,是指除合同双方外的,为项目提供专业服务、咨询、监理、审计、融资、保险、设备供应等服务的独立法人或其他组织。15.2范围:第三方介入的范围包括但不限于项目设计、施工、监理、设备采购、融资协调、风险评估等环节。16.第三方介入的引入程序16.1引入方式:第三方由投资方或承包方邀请或推荐,经双方同意后引入项目。16.2引入程序:双方应共同制定第三方介入的引入程序,包括第三方资质审查、服务内容协商、合同签订等。17.第三方介入的责权利17.1责任:第三方应按照合同约定,履行其服务职责,保证服务质量。17.2权利:第三方有权获得合同约定的报酬,并享有合同约定的其他合法权益。17.3利益:第三方在履行合同过程中,应维护合同双方的合法权益,不得损害合同双方的共同利益。18.第三方与其他各方的划分说明18.1投资方与第三方:投资方负责项目资金投入、项目审批和监督,第三方提供专业服务。18.2承包方与第三方:承包方负责项目施工,第三方提供设计、监理、设备供应等服务。18.3第三方与第三方:第三方之间应相互尊重,各自独立履行合同,不得相互干涉。19.第三方责任限额19.1限额设定:第三方责任限额由合同双方根据第三方服务内容、服务期限、服务质量等因素共同协商确定。19.2限额形式:责任限额可以采用固定金额、比例赔偿或按实际损失赔偿的形式。19.3限额适用:第三方责任限额仅适用于第三方在履行合同过程中因自身原因造成的损失,不适用于不可抗力等因素导致的损失。20.第三方介入合同的签订20.1签订主体:第三方介入合同由投资方或承包方与第三方签订,合同双方作为见证人。20.2合同内容:第三方介入合同应明确服务内容、服务期限、服务标准、费用支付、违约责任等内容。21.第三方介入合同的履行与监督21.1履行监督:合同双方应共同监督第三方合同的履行情况,确保第三方按照合同约定提供服务。21.2履行协调:合同双方应协调第三方与其他相关方的合作,确保项目顺利进行。22.第三方介入合同的变更与解除22.1变更程序:任何一方要求变更第三方介入合同内容,应书面提出,经双方同意后签署书面变更协议。22.2解除条件:如第三方违反合同约定或造成重大损失,合同双方可协商解除第三方介入合同。23.第三方介入合同争议解决23.1争议解决方式:第三方介入合同争议解决方式与主合同一致。23.2争议解决机构:与主合同约定的争议解决机构相同。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.项目可行性研究报告详细要求:包括项目背景、市场分析、技术方案、投资估算、财务分析等内容。附件说明:为项目立项提供依据。2.设计文件详细要求:包括项目设计图纸、设计说明书、设计规范等。附件说明:为项目施工提供技术指导。3.施工图纸详细要求:包括施工详图、施工工艺、施工材料等。附件说明:为施工方提供施工依据。4.施工合同详细要求:包括合同双方基本信息、工程内容、工期、质量标准、合同价款、支付方式等。附件说明:为项目施工提供合同依据。5.验收报告详细要求:包括工程完成情况、质量验收结果、验收时间等。附件说明:为项目验收提供依据。6.变更协议详细要求:包括变更内容、变更原因、变更金额、变更时间等。附件说明:为项目实施过程中的变更提供依据。7.第三方介入合同详细要求:包括第三方基本信息、服务内容、服务期限、费用支付、违约责任等。附件说明:为第三方介入提供合同依据。8.付款凭证详细要求:包括付款时间、付款金额、收款人信息等。附件说明:为项目资金支付提供凭证。9.质量检测报告详细要求:包括材料、设备、工程的质量检测结果。附件说明:为项目质量提供检测依据。10.安全生产记录详细要求:包括安全生产事故、安全培训、安全措施等记录。附件说明:为项目安全生产提供记录。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:投资方未按约定时间支付款项。责任认定:投资方应向承包方支付逾期付款利息,并承担违约责任。示例说明:若投资方逾期支付进度款,应支付自逾期之日起按银行同期贷款利率计算的利息。2.违约行为:承包方未按约定时间完成工程。责任认定:承包方应承担违约责任,并赔偿投资方因工期延误造成的损失。示例说明:若承包方延误工程进度,应赔偿投资方因工期延误造成的额外费用。3.违约行为:第三方未按约定提供专业服务。责任认定:第三方应承担违约责任,并赔偿投资方或承包方因服务不到位造成的损失。示例说明:若第三方未能按期完成设计工作,应赔偿因设计延误造成的损失。4.违约行为:任何一方违反合同约定的保密条款。责任认定:违约方应承担违约责任,并赔偿因泄露保密信息造成的损失。示例说明:若任何一方泄露项目商业秘密,应赔偿对方因保密信息泄露造成的损失。5.违约行为:任何一方未履行合同约定的其他义务。责任认定:违约方应承担违约责任,并赔偿因未履行义务造成的损失。示例说明:若任何一方未按合同约定进行项目验收,应赔偿对方因验收延误造成的损失。全文完。2024年度新能源发电项目投资与建设承包合同1本合同目录一览1.项目概述1.1项目名称1.2项目地点1.3项目规模1.4项目类型1.5项目投资方1.6承包方2.项目投资与融资2.1投资总额2.2投资方式2.3融资安排2.4投资回报2.5投资风险3.项目建设内容3.1建设工期3.2建设范围3.3建设标准3.4主要设备与技术要求3.5建设质量要求4.承包方责任与义务4.1施工组织与管理4.2技术服务与支持4.3质量保证4.4安全生产4.5环境保护4.6完成时间5.投资方责任与义务5.1投资资金提供5.2项目审批与许可5.3技术指导与监督5.4项目验收5.5合同履行监督6.项目进度与里程碑计划6.1项目进度安排6.2里程碑节点6.3进度调整机制7.项目费用与支付7.1费用构成7.2费用结算方式7.3付款时间与条件7.4费用调整机制8.项目的验收与移交8.1验收标准8.2验收程序8.3验收结果处理8.4项目移交9.项目的运营与维护9.1运营管理9.2维护责任9.3运营费用9.4运营效果考核10.合同变更与解除10.1变更程序10.2解除条件10.3解除程序10.4解除后果11.违约责任与赔偿11.1违约情形11.2赔偿标准11.3赔偿程序11.4违约责任免除12.争议解决12.1争议解决方式12.2争议解决机构12.3争议解决程序13.合同生效与终止13.1生效条件13.2生效日期13.3终止条件13.4终止程序14.其他14.1法律适用14.2合同附件14.3通知与送达14.4合同份数与效力第一部分:合同如下:1.项目概述1.1项目名称:2024年度新能源发电项目1.2项目地点:____市____县____镇____村1.3项目规模:装机容量____万千瓦1.4项目类型:太阳能光伏发电项目1.5项目投资方:____有限公司1.6承包方:____建设工程有限公司2.项目投资与融资2.1投资总额:人民币____亿元2.2投资方式:自筹资金与银行贷款相结合2.3融资安排:投资方负责筹集资金,承包方负责办理贷款手续2.4投资回报:项目投产后,预计年收益率不低于____%2.5投资风险:投资方承担项目投资风险,承包方承担建设风险3.项目建设内容3.1建设工期:自合同签订之日起____个月3.2建设范围:包括光伏发电站、升压站、输电线路等3.3建设标准:符合国家相关标准和规范要求3.4主要设备与技术要求:采用国内外先进技术和设备,确保项目高效、稳定运行3.5建设质量要求:严格按照国家质量标准执行,确保工程质量合格4.承包方责任与义务4.1施工组织与管理:承包方负责项目施工的组织实施和管理,确保工程按时、按质、按预算完成4.2技术服务与支持:承包方提供必要的技术服务与支持,确保项目顺利实施4.3质量保证:承包方对工程质量负责,确保工程质量符合国家标准4.4安全生产:承包方负责施工现场的安全管理,确保施工安全4.5环境保护:承包方遵守国家环保法规,确保项目对环境的影响降至最低4.6完成时间:在合同约定工期内完成项目建设5.投资方责任与义务5.1投资资金提供:投资方按照合同约定的时间和金额提供投资资金5.2项目审批与许可:投资方负责办理项目审批手续,取得相关许可证5.3技术指导与监督:投资方对项目实施过程进行技术指导与监督,确保项目符合设计要求5.4项目验收:投资方负责组织项目验收,确保项目符合合同约定5.5合同履行监督:投资方对承包方履行合同情况进行监督,确保合同条款得到执行6.项目进度与里程碑计划6.1项目进度安排:根据合同约定,制定详细的项目进度计划6.2里程碑节点:项目关键节点,如设备到货、基础施工完成、主体结构封顶等6.3进度调整机制:如遇不可抗力等因素导致进度延误,双方协商调整进度计划7.项目费用与支付7.1费用构成:包括设备购置费、建筑工程费、安装调试费、人员费用等7.2费用结算方式:按照合同约定,分阶段进行结算7.3付款时间与条件:根据工程进度和完成情况,按月或按季度支付工程款7.4费用调整机制:如遇市场价格波动等因素,双方协商调整费用标准8.项目的验收与移交8.1验收标准:项目竣工后,按照国家相关标准和合同约定进行验收8.2验收程序:由投资方组织验收小组,承包方配合完成验收工作8.3验收结果处理:验收合格后,双方签署验收报告;如不合格,承包方负责整改直至合格8.4项目移交:验收合格后,承包方将项目移交给投资方管理运营9.项目的运营与维护9.1运营管理:投资方负责项目的运营管理,确保项目稳定、高效运行9.2维护责任:投资方负责项目的日常维护,承包方提供必要的维护技术支持9.3运营费用:项目运营费用由投资方承担,包括维护、人员、设备更换等9.4运营效果考核:投资方对项目运营效果进行考核,确保项目效益达到预期10.合同变更与解除10.1变更程序:任何一方要求变更合同内容,应书面通知对方,经双方协商一致后,签订补充协议10.2解除条件:发生不可抗力、合同约定的解除条件或其他法律法规规定的解除条件10.3解除程序:任何一方解除合同,应提前____天书面通知对方,并说明理由10.4解除后果:解除合同后,双方应按照合同约定处理剩余义务和责任11.违约责任与赔偿11.1违约情形:包括但不限于未按时完成工程、质量不符合要求、违反合同约定等11.2赔偿标准:根据违约程度和损失情况,双方协商确定赔偿金额11.3赔偿程序:违约方应在接到索赔通知后____日内支付赔偿金11.4违约责任免除:因不可抗力等因素导致违约,双方可根据实际情况免除责任12.争议解决12.1争议解决方式:协商、调解、仲裁或诉讼12.2争议解决机构:双方协商选择的仲裁机构或法院12.3争议解决程序:按照所选机构的程序进行13.合同生效与终止13.1生效条件:合同双方签署并加盖公章后生效13.2生效日期:合同签署之日起____个工作日13.3终止条件:合同约定的终止条件或法律法规规定的终止条件13.4终止程序:合同终止后,双方应按照合同约定处理剩余义务和责任14.其他14.1法律适用:本合同适用中华人民共和国法律法规14.2合同附件:包括但不限于项目设计文件、设备清单、施工图纸等14.3通知与送达:双方通讯地址、联系人等信息,以及通知送达方式14.4合同份数与效力:本合同一式____份,双方各执____份,具有同等法律效力第二部分:第三方介入后的修正1.第三方定义1.1本合同所称第三方,是指除甲乙双方以外的,为履行本合同提供中介、咨询、监理、检测、验收等服务的独立法人或其他组织。2.第三方介入方式2.1第三方介入本合同,需经甲乙双方书面同意,并签订相应的合作协议。3.第三方责任限额3.1第三方在履行本合同过程中,因自身原因造成损失,其责任限额由合作协议约定,但最高不超过人民币____万元。4.第三方责任划分4.1第三方在履行本合同过程中,仅对其自身提供的服务承担责任,不承担甲乙双方之间因履行本合同而产生的责任。5.第三方介入后的额外条款5.1.1第三方介入本合同,需遵守国家法律法规和本合同的相关约定。5.1.2第三方在履行本合同过程中,应积极配合甲乙双方的工作,确保项目顺利进行。5.1.3第三方应按照合作协议约定,按时完成各项服务任务,并及时向甲乙双方报告工作进展情况。6.第三方权利6.1第三方有权根据合作协议约定,收取相应的服务费用。6.2第三方有权要求甲乙双方提供必要的资料和信息,以便其完成服务任务。7.第三方义务7.1第三方应按照合作协议约定,履行各项服务义务,确保服务质量。7.2第三方应遵守国家法律法规和行业规范,保证其服务符合国家标准。7.3第三方应保守甲乙双方的商业秘密,不得泄露给任何第三方。8.第三方介入后的合同变更8.1甲乙双方在合同变更时,应书面通知第三方,并取得第三方的书面同意。8.2第三方介入后的合同变更,不影响其与甲乙双方签订的合作协议的效力。9.第三方介入后的争议解决9.1第三方介入本合同后,如发生争议,甲乙双方应协商解决。9.2协商不成的,可按照本合同约定的争议解决方式进行处理。10.第三方介入后的合同终止10.1第三方介入本合同后,如发生合同终止情形,甲乙双方应按照本合同约定处理。10.2第三方介入后的合同终止,不影响其与甲乙双方签订的合作协议的效力。11.第三方介入后的其他事项11.1第三方介入本合同后,甲乙双方应按照合作协议约定,共同处理相关事宜。11.2第三方介入本合同后,如发生法律法规变化,甲乙双方应按照变化后的法律法规调整本合同的相关内容。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.项目可行性研究报告要求:详细分析项目的技术、经济、社会效益,包括市场分析、技术方案、投资估算、财务评价等。说明:可行性研究报告是项目决策的重要依据。2.项目设计文件要求:包括总平面图、电气设计图、设备清单、施工图纸等,符合国家相关标准和规范。说明:设计文件是指导施工的重要文件。3.设备采购合同要求:明确设备供应商、设备规格、数量、价格、交货时间等。说明:设备采购合同是确保项目设备质量的重要保障。4.施工合同要求:明确承包方、施工范围、工期、质量、安全、环保要求等。说明:施工合同是确保项目顺利实施的基础。5.融资协议要求:明确融资方式、资金来源、融资条件、还款计划等。说明:融资协议是确保项目资金到位的重要文件。6.项目验收报告要求:详细记录项目验收过程、验收结果、验收结论。说明:验收报告是项目最终完成的重要证明。7.项目运营维护手册要求:包括设备操作规程、维护保养、故障处理等。说明:手册是确保项目长期稳定运行的重要指导文件。8.争议解决协议要求:明确争议解决方式、争议解决机构、争议解决程序等。说明:协议是解决合同执行过程中出现争议的重要依据。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:1.1甲乙双方未按时提供项目所需资料和信息;1.2承包方未按时完成工程;1.3投资方未按时支付工程款;1.4第三方未按时完成服务任务;1.5违反国家法律法规和行业规范;1.6损坏项目设施设备;1.7未能保证项目质量。2.责任认定标准:2.1违约方应根据违约程度,承担相应的违约责任;2.2违约责任包括但不限于支付违约金、赔偿损失、承担诉讼费用等;2.3违约责任认定标准根据法律法规和合同约定确定。3.违约责任示例:3.1承包方未按时完成工程,导致项目延期,应支付每日____%的违约金;3.2投资方未按时支付工程款,导致承包方停工,应支付每日____%的违约金;3.3第三方未按时完成服务任务,导致项目进度延误,应支付每日____%的违约金;3.4违反国家法律法规和行业规范,导致项目停工或损坏设施设备,应承担相应的法律责任和赔偿责任。全文完。2024年度新能源发电项目投资与建设承包合同2本合同目录一览1.项目概述1.1项目名称1.2项目地点1.3项目规模1.4项目类型1.5项目周期2.投资方与承包方2.1投资方基本信息2.2承包方基本信息2.3投资方与承包方关系3.项目投资3.1投资总额3.2投资资金来源3.3投资支付方式3.4投资进度安排4.项目建设4.1建设内容4.2建设标准4.3建设进度安排4.4建设质量要求5.项目管理5.1管理机构5.2管理职责5.3管理制度6.技术支持与服务6.1技术支持内容6.2技术支持方式6.3技术支持期限7.项目验收7.1验收标准7.2验收程序7.3验收时间7.4验收不合格的处理8.付款方式8.1付款比例8.2付款时间8.3付款条件9.争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决程序9.3争议解决机构10.违约责任10.1违约情形10.2违约责任承担10.3违约赔偿计算11.合同解除11.1解除条件11.2解除程序11.3解除后果12.合同终止12.1终止条件12.2终止程序12.3终止后果13.合同附件13.1附件名称13.2附件内容13.3附件效力14.其他约定14.1合同生效条件14.2合同解释14.3合同修订14.4合同备案第一部分:合同如下:第一条项目概述1.1项目名称:2024年度新能源发电项目1.2项目地点:省市县乡1.3项目规模:装机容量兆瓦,占地面积亩1.4项目类型:集中式光伏发电项目1.5项目周期:自合同签订之日起至2026年12月31日第二条投资方与承包方2.1投资方基本信息:名称:新能源有限公司法定代表人:注册资本:人民币壹亿元整注册地址:省市区路号统一社会信用代码:91450000MA12.2承包方基本信息:名称:建筑工程有限公司法定代表人:注册资本:人民币伍仟万元整注册地址:省市区路号统一社会信用代码:91450000MA22.3投资方与承包方关系:投资方为项目业主,承包方为项目建设单位第三条项目投资3.1投资总额:人民币壹拾亿元整3.2投资资金来源:自筹资金及银行贷款3.3投资支付方式:分阶段支付,具体支付比例及时间节点详见附件一3.4投资进度安排:根据项目进度计划,按季度支付投资款第四条项目建设4.1建设内容:光伏发电设备安装电气设备安装站内电气一次、二次设备安装站外输电线路建设土建工程4.2建设标准:符合国家相关行业标准和规范达到设计要求确保工程质量4.3建设进度安排:2024年1月1日至2024年6月30日:完成前期准备工作2024年7月1日至2025年6月30日:完成土建工程和设备安装2025年7月1日至2025年12月31日:完成调试和试运行2026年1月1日至2026年12月31日:正式投入运营4.4建设质量要求:按照国家相关标准和规范执行,确保工程质量第五条项目管理5.1管理机构:成立项目领导小组,负责项目的整体管理和协调5.2管理职责:投资方负责项目的资金筹措、投资决策、建设管理和运营管理承包方负责项目的建设、调试和试运行5.3管理制度:制定项目管理制度,明确各方责任和义务第六条技术支持与服务6.1技术支持内容:提供项目所需的技术咨询、技术指导和设备维护服务6.2技术支持方式:现场服务、远程服务、技术培训等6.3技术支持期限:自合同签订之日起至2026年12月31日第七条项目验收7.1验收标准:按照国家相关行业标准和规范执行,确保工程质量7.2验收程序:承包方在项目完工后,向投资方提交验收申请投资方组织相关部门进行验收验收合格后,双方签署验收合格证书7.3验收时间:项目完工后的30日内7.4验收不合格的处理:承包方需按照验收标准进行整改投资方有权要求承包方重新进行验收第八条付款方式8.1付款比例:8.1.1土建工程及设备采购安装阶段:合同总额的30%8.1.2调试及试运行阶段:合同总额的20%8.1.3项目验收合格后:合同总额的25%8.1.4运营维护期首年:合同总额的15%8.2付款时间:8.2.1土建工程及设备采购安装阶段:每完成工程量的20%后支付8.2.2调试及试运行阶段:调试完成并稳定运行30天后支付8.2.3项目验收合格后:验收合格证书签署后支付8.2.4运营维护期首年:每年12月31日前支付8.3付款条件:8.3.1付款申请需提供相应的发票、验收报告等证明材料8.3.2付款申请需经投资方审核无误后支付第九条争议解决9.1争议解决方式:双方应友好协商解决争议,协商不成的,提交省市仲裁委员会仲裁9.2争议解决程序:仲裁委员会按照其仲裁规则进行仲裁9.3争议解决机构:省市仲裁委员会第十条违约责任10.1违约情形:10.1.1承包方未按合同约定的时间、质量完成项目建设10.1.2投资方未按合同约定的时间、比例支付款项10.1.3双方违反合同约定的其他行为10.2违约责任承担:10.2.1承包方应承担违约责任,赔偿投资方因此遭受的损失10.2.2投资方应承担违约责任,支付承包方因此遭受的损失10.3违约赔偿计算:10.3.1按照实际损失计算赔偿金额10.3.2若实际损失难以计算,则按合同金额的一定比例计算赔偿金额第十一条合同解除11.1解除条件:11.1.1合同一方严重违约11.1.2因不可抗力导致合同无法履行11.1.3双方协商一致解除合同11.2解除程序:11.2.1提出解除合同的一方应书面通知另一方11.2.2双方应在接到通知之日起15日内确认解除合同11.3解除后果:11.3.1解除合同后,双方应按照合同约定进行结算11.3.2合同解除后,未履行完毕的义务不再履行第十二条合同终止12.1终止条件:12.1.1合同约定的期限届满12.1.2合同解除12.1.3双方协商一致终止合同12.2终止程序:12.2.1双方签署合同终止协议12.2.2协议签署后,合同正式终止12.3终止后果:12.3.1合同终止后,双方应按照合同约定进行结算12.3.2合同终止后,未履行完毕的义务不再履行第十三条合同附件13.1附件名称:13.1.1附件一:付款计划表13.1.2附件二:项目进度计划表13.1.3附件三:工程质量标准及验收规范13.2附件内容:13.2.1附件一详细列明了各阶段的付款比例和时间节点13.2.2附件二详细列明了项目的各个建设阶段的进度安排13.2.3附件三详细列明了项目建设的质量标准及验收规范13.3附件效力:13.3.1附件为本合同不可分割的一部分,与本合同具有同等法律效力第十四条其他约定14.1合同生效条件:14.1.1双方签署合同14.1.2双方签字盖章14.1.3合同经双方法定代表人或授权代表签字14.2合同解释:14.2.1合同的条款应按照其通常含义进行解释14.2.2对合同条款的理解发生争议的,应按有利于合同目的实现的原则进行解释14.3合同修订:14.3.1合同的任何修订必须以书面形式进行,并由双方签字盖章14.4合同备案:14.4.1合同签订后,双方应将合同报相关部门备案第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方概念15.1.1第三方是指在合同履行过程中,非合同签订双方,为协助合同履行而介入合同关系的自然人、法人或其他组织。15.1.2第三方包括但不限于中介方、监理方、咨询方、技术支持方等。15.2第三方责任限额15.2.1第三方的责任限额由合同双方协商确定,并在合同中明确。15.2.2第三方的责任限额不得超过其承诺的赔偿金额。15.2.3第三方的责任限额在合同签订时即应明确,并在合同附件中列明。15.3第三方责权利15.3.1第三方的责任:第三方应按照合同约定履行其职责,包括但不限于提供专业服务、监督工程质量、审核付款申请等。第三方应对其提供的服务质量承担相应责任。第三方应遵守国家相关法律法规和行业标准。15.3.2第三方的权利:第三方有权要求合同双方提供必要的信息和资料。第三方有权根据合同约定对合同履行情况进行监督。第三方有权在合同履行过程中提出合理化建议。15.3.3第三方的义务:第三方应保守合同双方的商业秘密和技术秘密。第三方应按照合同约定的时间、质量、标准完成工作。第三方应配合合同双方解决合同履行过程中出现的问题。15.4第三方与其他各方的划分说明15.4.1第三方与投资方的关系:第三方应向投资方提供报告、意见或建议。第三方的工作成果和意见应得到投资方的认可。第三方对投资方的指示应予以执行。
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 二零二四年股权转让合同的关键要素与规定3篇
- 2024全新版企业全职员工协议模板
- 2024年无赔偿离婚协议:涉及子女抚养2篇
- 2024企业临时用工聘用合同
- 2024年标准化幼儿园承包经营合同样本版B版
- 2024年度土地利用规划地形图测绘合同2篇
- 2024专业建设工程造价咨询合同模板细则
- 2024二手住宅租赁合同模板
- 2024年企业间贷款及第三方担保协议范本版B版
- 2024年度金融管理与咨询服务合同2篇
- 发展对象培训班考试题库答案
- 石油化工工程钢脚手架搭设安全技术规范完整
- 自愿赔偿协议书样本
- 抗滑桩施工及接桩措施方案
- 护士延续注册体检表下载完整优秀版
- 溺水急救方法培训课件
- 医嘱执行查对记录本
- 世界卫生组织残疾评定量表第 2版
- 苏教版四年级上册数学 8.10 整理与练习 教学课件
- 药品和医用耗材支付结算管理办法
- 污水厂设备设施维护及大修方案
评论
0/150
提交评论