版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME基于2024年度旅游发展规划的旅游开发合同本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方法定代表人或授权代表姓名1.3合同双方联系方式2.合同背景及目的2.1合同背景介绍2.2合同目的说明3.项目基本情况3.1项目名称3.2项目地点3.3项目性质3.4项目规模3.5项目投资估算4.合作方式4.1合作模式4.2合作期限4.3合作内容5.项目规划及实施5.1项目规划原则5.2项目规划内容5.3项目实施步骤6.项目投资及资金来源6.1投资额6.2资金来源6.3投资回报方式7.项目运营与管理7.1运营模式7.2管理体系7.3质量控制8.人力资源8.1人员配置8.2培训与发展8.3薪酬福利9.合作双方权利义务9.1合作双方权利9.2合作双方义务10.合同变更及解除10.1合同变更10.2合同解除11.违约责任11.1违约情形11.2违约责任承担12.争议解决12.1争议解决方式12.2争议解决机构13.合同生效及终止13.1合同生效条件13.2合同终止条件14.其他约定14.1本合同未尽事宜,由双方另行协商解决14.2本合同一式两份,双方各执一份,自双方签字盖章之日起生效。第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1合同双方名称甲方:X旅游开发有限公司乙方:X旅游发展集团有限公司1.2合同双方法定代表人或授权代表姓名甲方法定代表人:乙方法定代表人:1.3合同双方联系方式甲方联系人:联系电话:138xxxx5678乙方联系人:赵六联系电话:139xxxx87652.合同背景及目的2.1合同背景介绍鉴于我国旅游业发展迅速,为满足市场需求,甲方拟在2024年度内开发一处旅游项目,乙方有意参与该项目开发。2.2合同目的说明本合同旨在明确甲方与乙方在2024年度旅游项目开发过程中的权利、义务及责任,确保项目顺利实施。3.项目基本情况3.1项目名称“梦幻海洋”旅游综合体3.2项目地点位于我国东部沿海某城市3.3项目性质集休闲、娱乐、度假、购物于一体的综合性旅游项目3.4项目规模占地约500亩,建筑面积约30万平方米3.5项目投资估算总投资约10亿元人民币4.合作方式4.1合作模式本合同采用股权合作模式,甲方占股60%,乙方占股40%。4.2合作期限合作期限为20年,自合同生效之日起计算。4.3合作内容甲方负责项目规划、设计、建设、运营及维护等工作;乙方负责项目市场推广、招商引资、品牌建设等工作。5.项目规划及实施5.1项目规划原则遵循可持续发展和生态环保原则,打造高品质、高品位的旅游项目。5.2项目规划内容包括但不限于:主题公园、度假酒店、购物中心、娱乐设施、餐饮设施等。5.3项目实施步骤1)前期筹备:完成项目立项、可行性研究、规划设计等工作。2)土地取得:完成土地征用、拆迁补偿等工作。3)工程建设:按照规划设计,进行项目建设。4)开业运营:完成项目竣工验收,投入运营。6.项目投资及资金来源6.1投资额甲方投资6亿元人民币,乙方投资4亿元人民币。6.2资金来源甲方投资部分由自有资金及银行贷款解决;乙方投资部分由自有资金及引入战略投资者解决。6.3投资回报方式1)项目运营收益分成,甲方得60%,乙方得40%。2)项目到期时,甲方有权优先购买乙方40%的股权。8.人力资源8.1人员配置甲方和乙方应共同组建项目管理团队,包括项目经理、财务经理、运营经理、市场营销经理等关键岗位。8.2培训与发展甲方和乙方应共同制定员工培训计划,包括专业技能培训、管理能力提升等,确保员工能够胜任其工作职责。8.3薪酬福利甲方和乙方应制定统一的薪酬福利体系,包括基本工资、绩效奖金、社会保险、住房公积金等,保障员工权益。9.合作双方权利义务9.1合作双方权利甲方有权要求乙方按照合同约定履行其义务,并有权对乙方的工作进行监督。乙方有权参与项目的决策过程,并提出合理化建议,有权要求甲方按照合同约定提供必要的支持。9.2合作双方义务甲方义务:提供项目规划、设计、建设所需的资源和支持。按时支付项目建设费用。确保项目按照预定的时间表完成。乙方义务:负责项目市场推广、招商引资和品牌建设。按时支付其投资款项。参与项目的日常运营管理。10.合同变更及解除10.1合同变更任何一方要求变更合同内容,应提前30日以书面形式通知对方,经双方协商一致后,可对合同进行变更。10.2合同解除1)合同期满或双方达成一致解除合同时,合同自动解除。2)一方违约,另一方有权解除合同,并要求违约方承担相应责任。3)因不可抗力导致合同无法履行时,双方可协商解除合同。11.违约责任11.1违约情形包括但不限于:未按时支付款项、未按约定履行义务、提供虚假信息等。11.2违约责任承担违约方应承担违约责任,包括但不限于:支付违约金、赔偿损失、恢复原状等。12.争议解决12.1争议解决方式双方应通过友好协商解决合同争议,协商不成的,可提交合同约定的争议解决机构仲裁或向有管辖权的人民法院提起诉讼。12.2争议解决机构合同争议解决机构为我国某仲裁委员会。13.合同生效及终止13.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。13.2合同终止条件合同期满、双方协商一致解除合同、违约解除合同、因不可抗力导致合同无法履行等情形下,合同终止。14.其他约定14.1本合同未尽事宜,由双方另行协商解决。14.2本合同一式两份,双方各执一份,自双方签字盖章之日起生效。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方概念1.会计师事务所2.工程咨询公司3.设计单位4.施工单位5.监理公司6.金融机构7.法律服务机构8.市场营销机构9.物业管理公司10.其他经双方同意的第三方。15.2第三方责任限额15.2.1第三方责任限额的定义第三方责任限额是指第三方因履行本合同而产生的责任,其赔偿责任不得超过本合同规定的金额。15.2.2第三方责任限额的确定1)第三方责任限额由甲乙双方在合同中约定,并以书面形式明确。2)第三方责任限额应合理确定,以保证合同各方利益。15.3第三方介入的情形1)根据本合同约定,需要第三方提供专业服务或技术支持。2)甲乙双方认为有必要引入第三方进行监督管理。3)因不可抗力或合同履行过程中的特殊情况,需要第三方介入。15.4第三方介入的程序1)甲乙双方应共同确定第三方,并与其签订服务协议或合同。2)第三方应具备相应的资质和条件,能够满足本合同的要求。3)第三方应按照甲乙双方的要求,履行其职责。16.第三方与其他各方的责权利划分16.1第三方与甲方的责权利划分1)责任:第三方应按照服务协议或合同履行其职责,如因第三方原因导致合同目的无法实现,第三方应承担相应责任。2)权利:甲方有权要求第三方按照约定提供服务,并有权对第三方的工作进行监督。3)利益:甲方有权从第三方提供的服务中获得利益。16.2第三方与乙方的责权利划分1)责任:第三方应按照服务协议或合同履行其职责,如因第三方原因导致合同目的无法实现,第三方应承担相应责任。2)权利:乙方有权要求第三方按照约定提供服务,并有权对第三方的工作进行监督。3)利益:乙方有权从第三方提供的服务中获得利益。16.3第三方与甲乙双方的共同责任1)第三方应与甲乙双方共同承担因第三方原因导致合同目的无法实现的责任。2)甲乙双方应共同监督第三方的工作,确保第三方按照约定履行职责。17.第三方介入的合同条款补充17.1第三方介入的合同条款应在本合同中予以明确,包括第三方名称、服务内容、费用、责任限额等。17.2第三方介入的合同条款应与本合同的其他条款保持一致,不得与本合同其他条款相冲突。17.3第三方介入的合同条款变更需经甲乙双方同意,并以书面形式通知对方。18.第三方介入的争议解决18.1第三方介入引起的争议,应由甲乙双方与第三方协商解决。18.2协商不成的,可提交合同约定的争议解决机构仲裁或向有管辖权的人民法院提起诉讼。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.项目可行性研究报告详细要求:报告应包含项目背景、市场分析、投资估算、风险评估等内容。说明:本附件为项目立项的依据。2.项目规划设计方案详细要求:方案应包含项目总体布局、建筑设计、景观设计、设施配置等内容。说明:本附件为项目建设的指导文件。3.土地使用协议详细要求:协议应明确土地使用面积、使用年限、土地价格等条款。说明:本附件为项目土地取得的依据。4.建设工程合同详细要求:合同应包含工程范围、施工工期、质量标准、付款方式等条款。说明:本附件为项目建设的主要合同文件。5.人力资源配置方案详细要求:方案应包含人员配置、培训计划、薪酬福利等条款。说明:本附件为项目运营管理的基础文件。6.项目运营管理方案详细要求:方案应包含运营模式、管理体系、质量控制等条款。说明:本附件为项目运营的指导文件。7.财务预算及资金筹措计划详细要求:计划应包含投资估算、资金来源、资金使用计划等内容。说明:本附件为项目资金管理的依据。8.市场营销计划详细要求:计划应包含市场定位、推广策略、营销活动等条款。说明:本附件为项目市场推广的指导文件。9.项目竣工验收报告详细要求:报告应包含工程完成情况、质量检验结果、验收意见等内容。说明:本附件为项目完成的证明文件。10.第三方服务协议详细要求:协议应包含服务内容、费用、责任限额等条款。说明:本附件为第三方介入的依据。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:未按时支付款项责任认定标准:违约方应按照合同约定支付违约金,违约金为应付款项的千分之五。示例:甲方未按时支付乙方项目建设费用,乙方有权要求甲方支付违约金。2.违约行为:未按约定履行义务责任认定标准:违约方应承担违约责任,包括但不限于:恢复原状、赔偿损失。示例:乙方未按约定完成市场推广工作,甲方有权要求乙方恢复原状或赔偿损失。3.违约行为:提供虚假信息责任认定标准:违约方应承担相应法律责任,并赔偿因此造成的损失。示例:第三方在提供咨询服务时提供虚假信息,导致甲乙双方遭受损失,第三方应承担赔偿责任。4.违约行为:擅自变更合同责任认定标准:擅自变更合同的一方应承担违约责任,并赔偿因此造成的损失。示例:甲乙双方未按照合同约定进行变更,擅自修改合同内容,修改方应承担违约责任。5.违约行为:未按约定完成项目责任认定标准:违约方应承担违约责任,包括但不限于:恢复原状、赔偿损失。示例:施工单位未按约定完成项目建设,甲方有权要求施工单位恢复原状或赔偿损失。全文完。基于2024年度旅游发展规划的旅游开发合同1本合同目录一览1.合同订立依据与背景1.1合同订立的法律依据1.2合同订立的经济背景1.3合同订立的社会背景2.合同双方基本信息2.1甲方基本信息2.2乙方基本信息3.项目概述3.1项目名称3.2项目地点3.3项目规模3.4项目类型3.5项目投资估算4.项目建设内容4.1基础设施建设4.2酒店建设4.3休闲娱乐设施建设4.4文化旅游项目建设4.5配套设施建设5.合同双方权利义务5.1甲方权利义务5.2乙方权利义务6.项目投资与资金筹措6.1投资总额6.2资金来源6.3资金使用计划7.项目建设进度与工期7.1项目建设总工期7.2各阶段建设工期7.3工期延误责任8.项目质量要求与验收8.1质量标准8.2验收程序8.3验收标准9.项目运营管理9.1运营管理模式9.2运营管理责任9.3运营管理费用10.项目收益分配10.1收益来源10.2收益分配比例10.3收益分配方式11.合同履行与违约责任11.1合同履行条件11.2违约责任11.3违约处理程序12.合同解除与终止12.1合同解除条件12.2合同终止条件12.3合同解除与终止后的处理13.争议解决与法律适用13.1争议解决方式13.2法律适用14.合同附件与生效条件14.1合同附件14.2合同生效条件第一部分:合同如下:第一条合同订立依据与背景1.1合同订立的法律依据本合同依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国旅游法》及相关法律法规制定。1.2合同订立的经济背景鉴于我国旅游业近年来持续发展,为响应国家2024年度旅游发展规划,促进地方经济发展,提高旅游服务水平,甲方决定与乙方共同开发旅游项目。1.3合同订立的社会背景为满足人民群众日益增长的旅游消费需求,提升旅游目的地形象,促进区域经济协调发展,甲方与乙方达成共识,订立本合同。第二条合同双方基本信息2.1甲方基本信息甲方名称:旅游开发有限公司法定代表人:X住所:市区路号2.2乙方基本信息乙方名称:旅游投资管理有限公司法定代表人:X住所:市区路号第三条项目概述3.1项目名称旅游度假区3.2项目地点省市区3.3项目规模项目总占地面积为X平方米,总投资额为人民币亿元。3.4项目类型本项目建设内容包括:度假酒店、休闲娱乐设施、文化旅游项目、配套设施等。3.5项目投资估算项目总投资额为人民币亿元,其中甲方出资亿元,乙方出资亿元。第四条项目建设内容4.1基础设施建设包括道路、供水、供电、供气、通讯等基础设施。4.2酒店建设建设五星级酒店一座,客房总数为X间。4.3休闲娱乐设施建设建设温泉度假村、水上乐园、高尔夫球场等休闲娱乐设施。4.4文化旅游项目建设建设历史文化展览馆、民俗文化村等文化旅游项目。4.5配套设施建设建设购物中心、餐饮中心、娱乐中心等配套设施。第五条合同双方权利义务5.1甲方权利义务甲方负责项目的整体规划、设计、建设、运营和管理。5.2乙方权利义务乙方负责项目投资、融资、运营和管理,并承担项目收益。第六条项目投资与资金筹措6.1投资总额项目总投资额为人民币亿元。6.2资金来源甲方出资亿元,乙方出资亿元。6.3资金使用计划甲方出资部分用于基础设施建设,乙方出资部分用于酒店建设、休闲娱乐设施建设、文化旅游项目建设及配套设施建设。第七条项目建设进度与工期7.1项目建设总工期项目总工期为年。7.2各阶段建设工期(1)基础设施建设:个月;(2)酒店建设:个月;(3)休闲娱乐设施建设:个月;(4)文化旅游项目建设:个月;(5)配套设施建设:个月。7.3工期延误责任因甲方原因导致工期延误的,由甲方承担相应责任;因乙方原因导致工期延误的,由乙方承担相应责任。第八条项目质量要求与验收8.1质量标准项目建设应严格按照国家及行业标准执行,确保工程质量达到优良等级。8.2验收程序(1)项目完成后,甲方组织相关专家进行初步验收;(2)验收合格后,乙方应提交竣工验收申请;(3)甲方在收到申请后日内组织竣工验收;(4)竣工验收合格后,项目正式交付使用。8.3验收标准(1)工程质量符合设计文件及国家、行业相关标准;(2)工程设备运行正常,无安全隐患;(3)工程资料齐全、完整;(4)工程环境整洁、美观。第九条项目运营管理9.1运营管理模式项目运营采用甲方主导、乙方参与的模式,共同负责项目的日常运营管理工作。9.2运营管理责任(1)甲方负责项目的整体运营策略制定;(2)乙方负责项目的具体运营执行;(3)双方应共同维护项目形象,确保服务质量。9.3运营管理费用运营管理费用由甲乙双方按照项目收益分配比例承担。第十条项目收益分配10.1收益来源项目收益主要包括门票收入、住宿收入、餐饮收入、休闲娱乐收入等。10.2收益分配比例甲乙双方收益分配比例为:甲方占60%,乙方占40%。10.3收益分配方式项目收益按月结算,每季度支付一次,具体支付时间和方式由双方协商确定。第十一条合同履行与违约责任11.1合同履行条件甲乙双方应按照合同约定履行各自的权利和义务,确保项目顺利实施。11.2违约责任(1)甲方未按合同约定履行投资义务的,应向乙方支付违约金,违约金为未履行投资额的%;(3)任何一方违反合同约定,给对方造成损失的,应承担赔偿责任。11.3违约处理程序(1)违约方应在接到违约通知后日内采取补救措施;(2)如违约方未采取补救措施或补救措施不力的,守约方有权要求解除合同;(3)合同解除后,双方应按照合同约定处理善后事宜。第十二条合同解除与终止12.1合同解除条件(1)一方严重违反合同约定,经另一方通知后日内仍未改正;(2)因不可抗力导致合同无法履行;(3)合同约定的其他解除条件。12.2合同终止条件(1)合同约定的期限届满;(2)双方协商一致终止合同;(3)合同约定的其他终止条件。12.3合同解除与终止后的处理(1)合同解除或终止后,双方应立即停止履行合同义务;(2)双方应按照合同约定处理善后事宜;(3)合同解除或终止后,甲乙双方应按照各自的权利义务承担相应责任。第十三条争议解决与法律适用13.1争议解决方式双方应友好协商解决合同履行过程中的争议,协商不成的,可提交仲裁或依法向人民法院提起诉讼。13.2法律适用本合同适用中华人民共和国法律。第十四条合同附件与生效条件14.1合同附件本合同附件包括:(1)项目可行性研究报告;(2)项目投资协议;(3)项目设计文件;(4)其他与本合同有关的文件。14.2合同生效条件本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。第二部分:第三方介入后的修正第一条第三方定义1.1第三方是指在本合同履行过程中,因提供专业服务、技术支持、资金注入或其他原因,由甲乙双方共同邀请或经甲乙双方同意,介入本合同相关事务的独立第三方。1.2第三方不包括合同签订时的见证人、法律顾问及合同履行的监管机构。第二条第三方责任限额2.1第三方在履行本合同过程中,因其过错或疏忽导致甲乙双方或项目本身遭受损失的,第三方应承担相应的赔偿责任。2.2第三方责任限额为本合同总金额的%,且最高不超过人民币万元。第三条第三方责权利3.1第三方责任(1)第三方应按照合同约定提供专业服务或技术支持,确保服务质量;(2)第三方应遵守国家法律法规,不得从事违法活动;(3)第三方应保守项目秘密,不得泄露甲乙双方的商业秘密。3.2第三方权利(1)第三方有权按照合同约定收取服务费用或技术支持费用;(2)第三方有权在合同履行过程中,对甲乙双方或项目提出合理化建议;(3)第三方有权根据合同约定,获得项目相关信息。3.3第三方义务(1)第三方应按照合同约定的时间、地点、质量要求等,履行相关义务;(2)第三方应积极配合甲乙双方的工作,共同推进项目进度;(3)第三方应定期向甲乙双方汇报工作进展。第四条第三方介入程序4.1第三方介入前,甲乙双方应共同商定第三方介入的方案,包括第三方责任、权利、义务及费用等。4.2第三方介入方案经甲乙双方签字盖章后生效。4.3第三方介入后,甲乙双方应按照合同约定,共同监督第三方履行相关义务。第五条第三方与其他各方的关系5.1第三方与甲乙双方的关系第三方与甲乙双方为合作关系,双方应本着平等、自愿、诚实信用的原则,共同推进项目实施。5.2第三方与项目相关方的责任划分(1)第三方对甲乙双方承担的责任,由甲乙双方按照合同约定承担;(2)第三方对项目相关方承担的责任,由第三方自行承担;(3)第三方在履行合同过程中,因第三方原因导致项目相关方遭受损失的,第三方应承担赔偿责任。第六条第三方介入后的合同修改6.1第三方介入后,如需对本合同进行修改,应由甲乙双方与第三方共同协商一致,并签订补充协议。6.2补充协议与本合同具有同等法律效力。第七条第三方介入后的争议解决7.1第三方介入后,如发生争议,甲乙双方应通过友好协商解决;7.2协商不成的,可提交仲裁或依法向人民法院提起诉讼。第八条第三方介入后的合同解除8.1第三方介入后,如出现本合同约定的解除条件,甲乙双方可解除合同;8.2合同解除后,第三方应按照合同约定处理善后事宜。第九条第三方介入后的合同终止9.1第三方介入后,如出现本合同约定的终止条件,甲乙双方可终止合同;9.2合同终止后,第三方应按照合同约定处理善后事宜。第十条第三方介入后的合同生效10.1第三方介入后,本合同及补充协议自甲乙双方与第三方签字盖章之日起生效;10.2第三方介入后的合同效力,与本合同原有效力一致。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.项目可行性研究报告详细要求:报告应包括项目背景、市场分析、投资估算、经济效益预测等内容,并由具有相应资质的机构出具。说明:此报告作为项目决策依据,是合同生效的前提条件之一。2.项目投资协议详细要求:协议应明确甲乙双方的投资额度、出资方式、出资时间、权益分配等事项。说明:此协议作为合同附件,是甲乙双方投资行为的法律依据。3.项目设计文件详细要求:设计文件应包括项目整体规划、建筑设计、景观设计、施工图等内容,并由具有相应资质的设计单位出具。说明:此文件作为项目建设的指导性文件,是合同履行的重要依据。4.项目施工合同详细要求:施工合同应明确施工单位、施工范围、施工期限、质量要求、工程款支付方式等内容。说明:此合同作为项目建设的主要合同,是确保项目按期、按质完成的重要保障。5.项目设备采购合同详细要求:合同应明确设备供应商、设备规格、数量、价格、交货时间、售后服务等内容。说明:此合同作为设备采购的法律依据,是确保项目设备质量和供应及时性的关键。6.项目融资协议详细要求:协议应明确融资方、融资额度、融资方式、利率、还款期限等内容。说明:此协议作为项目融资的法律依据,是确保项目资金来源的重要文件。7.项目运营管理协议详细要求:协议应明确运营管理方、运营管理范围、运营管理费用、服务质量标准等内容。说明:此协议作为项目运营管理的法律依据,是确保项目运营顺利进行的重要文件。8.项目保险合同详细要求:合同应明确保险种类、保险金额、保险期限、保险费率等内容。说明:此合同作为项目风险保障的法律依据,是确保项目安全的重要文件。9.项目验收报告详细要求:报告应包括项目验收结果、验收意见、验收日期等内容。说明:此报告作为项目完成的重要文件,是合同履行完毕的标志。10.项目变更协议详细要求:协议应明确变更原因、变更内容、变更影响、变更费用等内容。说明:此协议作为项目变更的法律依据,是确保项目变更合理、合法的重要文件。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为违约方未按合同约定履行投资义务,导致项目进度延误;违约方未按合同约定提供设备、材料,导致项目进度延误;违约方未按合同约定支付工程款,导致施工单位停工;违约方未按合同约定提供运营管理服务,导致项目运营困难;违约方泄露项目商业秘密,损害甲乙双方利益;违约方在项目运营过程中,违反国家法律法规,造成不良影响。2.责任认定标准违约方应承担违约责任,赔偿守约方因此遭受的损失;违约责任包括但不限于:工期延误赔偿、工程款滞纳金、违约金、赔偿责任等;违约责任的具体数额,由双方协商确定,或由仲裁机构或人民法院依法判决。3.违约责任示例违约方未按合同约定提供设备,导致项目进度延误3个月,违约方应赔偿守约方因工期延误造成的损失,包括但不限于:工程款滞纳金、违约金等;违约方泄露项目商业秘密,给甲乙双方造成经济损失,违约方应承担赔偿责任,包括但不限于:经济损失赔偿、违约金等。全文完。基于2024年度旅游发展规划的旅游开发合同2本合同目录一览1.合同订立背景与依据1.1国家及地方旅游政策1.2当地旅游资源及发展规划2.合同双方基本信息2.1合同甲方(旅游开发方)2.2合同乙方(旅游资源提供方)2.3双方法定代表人及授权代表3.项目概况3.1项目名称3.2项目地点3.3项目规模3.4项目投资估算4.项目开发内容4.1项目主体设施4.2配套设施4.3项目特色与亮点5.项目开发进度安排5.1项目前期准备5.2项目建设阶段5.3项目验收阶段6.项目投资与管理6.1投资主体及资金来源6.2项目投资回报6.3项目管理机制7.项目运营管理7.1运营主体及组织架构7.2运营管理制度7.3运营收益分配8.合作期限及终止条件8.1合作期限8.2终止条件8.3终止后的处理事宜9.合同双方权利与义务9.1甲方权利与义务9.2乙方权利与义务10.违约责任10.1违约情形10.2违约责任承担11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构12.合同生效、变更与解除12.1合同生效条件12.2合同变更12.3合同解除13.其他约定事项13.1保密条款13.2法律适用与争议解决13.3其他约定14.合同附件14.1项目可行性研究报告14.2项目投资计划书14.3双方法定代表人身份证明14.4其他相关文件第一部分:合同如下:1.合同订立背景与依据1.1国家及地方旅游政策1.1.1国家关于旅游业的扶持政策1.1.2地方政府关于旅游资源的开发与保护政策1.2当地旅游资源及发展规划1.2.1当地旅游资源概况1.2.2当地旅游发展规划及目标2.合同双方基本信息2.1合同甲方(旅游开发方)2.1.1甲方名称:旅游开发有限公司2.1.2甲方住所:省市区路号2.1.3甲方法定代表人:2.2合同乙方(旅游资源提供方)2.2.1乙方名称:旅游景区管理有限公司2.2.2乙方住所:省市区路号2.2.3乙方法定代表人:2.3双方法定代表人及授权代表2.3.1双方法定代表人签署合同2.3.2双方授权代表签署合同3.项目概况3.1项目名称3.1.1项目全称:2024年度旅游度假区开发项目3.2项目地点3.2.1项目位于省市区,紧邻风景区3.3项目规模3.3.1项目占地面积:5000亩3.3.2项目建筑面积:100万平方米3.4项目投资估算3.4.1项目总投资:10亿元人民币4.项目开发内容4.1项目主体设施4.1.1主题公园4.1.2水上乐园4.1.3生态度假村4.2配套设施4.2.1交通设施4.2.2餐饮设施4.2.3住宿设施4.3项目特色与亮点4.3.1独特的主题文化4.3.2先进的科技手段4.3.3优质的生态环境5.项目开发进度安排5.1项目前期准备5.1.1项目立项及审批5.1.2市场调研与分析5.2项目建设阶段5.2.1土地平整与基础设施建设5.2.2主体设施建设5.2.3配套设施建设5.3项目验收阶段5.3.1项目竣工验收5.3.2运营准备与试运行6.项目投资与管理6.1投资主体及资金来源6.1.1投资主体:甲方6.1.2资金来源:自筹资金及银行贷款6.2项目投资回报6.2.1投资回报率:预计年化收益率8%6.3项目管理机制6.3.1甲方设立项目管理委员会6.3.2乙方负责日常运营管理7.项目运营管理7.1运营主体及组织架构7.1.1运营主体:乙方7.1.2组织架构:总经理、副总经理、各部门负责人7.2运营管理制度7.2.1建立健全的运营管理制度7.2.2制定详细的服务标准与流程7.3运营收益分配7.3.1甲方按投资比例享有项目收益7.3.2乙方负责项目的日常运营及收益分配8.合作期限及终止条件8.1合作期限8.1.1本合同自双方签字盖章之日起生效,合作期限为20年。8.2终止条件8.2.1合同到期自然终止;8.2.2任何一方严重违约,另一方有权解除合同;8.2.3国家法律法规或政策调整,导致项目无法继续进行的;8.2.4双方协商一致,决定终止合同的。8.3终止后的处理事宜8.3.1合同终止后,双方应尽快进行项目清算,处理完毕所有未了事宜;8.3.2项目剩余资产归甲方所有;8.3.3乙方应将项目运营管理的相关资料和设备移交给甲方。9.合同双方权利与义务9.1甲方权利与义务9.1.1甲方有权要求乙方按照合同约定履行义务;9.1.2甲方负责项目的整体规划、投资及建设;9.1.3甲方应确保项目符合国家法律法规和政策要求。9.2乙方权利与义务9.2.1乙方有权要求甲方按照合同约定履行义务;9.2.2乙方负责项目的日常运营管理;9.2.3乙方应确保项目运营的合法性、安全性及服务质量。10.违约责任10.1违约情形10.1.1一方未按合同约定履行义务;10.1.2一方提供虚假信息或隐瞒重要事实;10.1.3一方违反合同约定的保密义务。10.2违约责任承担10.2.1违约方应承担违约责任,赔偿守约方因此遭受的损失;10.2.2违约方未按约定履行义务的,守约方有权解除合同。11.争议解决11.1争议解决方式11.1.1双方应友好协商解决争议;11.1.2协商不成,提交合同签订地人民法院诉讼解决。12.合同生效、变更与解除12.1合同生效条件12.1.1双方签字盖章;12.1.2合同符合法律法规要求。12.2合同变更12.2.1合同变更需经双方协商一致,并签订书面协议;12.2.2变更后的合同与本合同具有同等法律效力。12.3合同解除12.3.1合同解除需符合法定条件;12.3.2合同解除后,双方应立即采取必要措施,防止损失扩大。13.其他约定事项13.1保密条款13.1.1双方对本合同内容负有保密义务;13.1.2未经对方同意,不得向任何第三方泄露。13.2法律适用与争议解决13.2.1本合同适用中华人民共和国法律;13.2.2争议解决方式参照第11条。13.3其他约定13.3.1本合同未尽事宜,由双方另行协商解决;13.3.2本合同一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力。14.合同附件14.1项目可行性研究报告14.2项目投资计划书14.3双方法定代表人身份证明14.4其他相关文件第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入的概念与范围15.1第三方定义15.1.1本合同所指第三方,是指除甲乙双方以外的,参与本合同项目实施、管理或提供相关服务的个人或法人。15.1.2.1项目咨询顾问15.1.2.2设计单位15.1.2.3施工单位15.1.2.4监理单位15.1.2.5融资机构15.1.2.6物业管理公司15.1.2.7其他与本合同项目相关的服务机构15.2第三方介入范围15.2.1第三方介入范围包括但不限于项目前期咨询、设计、施工、监理、融资、物业管理等方面。16.甲乙方在第三方介入时的额外条款及说明16.1第三方选择与授权16.1.1甲方或乙方在需要第三方介入时,应书面通知对方,并共同决定选择合适的第三方。16.1.2第三方选择后,甲乙双方应书面授权第三方参与合同项目,并明确第三方的职责和权限。16.2第三方职责与义务16.2.1第三方应按照合同约定和甲乙双方的要求,履行其职责和义务。16.2.2第三方应保证其提供的服务符合国家相关法律法规和行业标准。16.2.3第三方应保守甲乙双方的商业秘密。16.3第三方责任16.3.1第三方在履行合同过程中,因自身原因造成的损失或违约,应承担相应的法律责任。16.3.2第三方责任限额16.3.2.1第三方责任限额应根据其提供服务的性质、规模和风险程度确定。16.3.2.2第三方责任限额应在本合同中明确约定,并作为附件之一。17.第三方与其他各方的划分说明17.1第三方与甲乙双方的关系17.1.1第三方与甲乙双方之间是
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 高铁乘务员个人工作计划
- 2024年盐业行政工作计划
- 2024年四年级下学期工作计划范文
- 精教科研工作计划
- 质控中心工作计划科室质控小组工作计划例文
- 万能英语教学个人计划
- 2024年护理部工作计划表
- 公司企业个人工作计划范文
- 一日计划学后感想
- 政府信息公开工作计划
- 职业技术学院强化课程建设工作三年行动计划 (2024-2026)
- 2024-2025学年度广东省春季高考英语模拟试卷(解析版) - 副本
- 重视心血管-肾脏-代谢综合征(CKM)
- DB4401-T 43-2020 反恐怖防范管理+防冲撞设施-(高清现行)
- 2020新版个人征信报告模板
- 疫苗学PPT课件
- 实用吊耳计算
- 煤矿机电组自查报告.doc
- 高分子化学复习题——高分子化学试卷库合集
- 六角头螺栓重量表
- QC成果降低机械故障停机时间资料
评论
0/150
提交评论