版2020年监理员测试版题库388题(含答案)

2020年监理员考试题库388题【含答案】一、单选题1．专业监理工程师须具有工程类注册执业资格，或具有中级及以上专业技术职称.（）及以上工程监理实践经验并经监理业务培训合格。并由项目总监授权，负责实施某一专业或某一岗位的监理工作，有相应监理文件签发权。A.2年；B.3年；C.4年；D.5年。正确答案：[A]2．工程监理人员认为工程施工不符合工程设计要求.施工技术标准和合同约定的，有权要求（）改正。A.建设单位；B.设计单位；C.建筑施工企业；D.材料供应单位。正确答案：[C]3．项目监理机构将审核完成后的《专业分包施工单位资格报审表》及时返还施工总承包单位执行，并抄报（）。A.质监单位；B.设计单位；C.建设单位；D.主管部门。正确答案：[C]4．取得施工总承包资质的企业，可以将专业工程或劳务作业依法分包给具有相应资质的专业分包单位或劳务分包单位；但（）的施工必须由施工总承包单位自行完成。A.地基与基础工程；B.建筑装修装饰工程；C.钢结构工程；D.主体结构工程。正确答案：[D]5．质量验收的首要条件是符合（）要求，同时要满足施工工艺标准.建筑工程质量验收统一标准和专业质量验收规范标准。A.监理规划；B.施工组织设计；C.勘察设计文件；D.专项方案。正确答案：[C]6．监理单位应对施工组织设计中的安全技术措施或专项施工方案进行审查，而未进行审查的，或施工组织设计中的安全技术措施或专项施工方案未经监理单位审查签字认可，施工单位擅自施工的，监理单位应及时下达（），并将情况及时书面报告建设单位。A.工作联系单；B.工程暂停令；C.监理通知单；D.书面指令。正确答案：[B]7．设计文件是监理工作的重要依据，设计文件必须经（）审查合格并经建设单位确认后方可作为监理工作的依据，实施过程中设计有重大修改必须重新报审。A.监理单位；B.主管部门；C.业主；D.审图机构。正确答案：[D]8．依据《中华人民共和国刑法》第137条，“建设单位.设计单位.施工单位.工程监理单位违反国家规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故的，对直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；后果特别严重的，处五年以上（）以下有期徒刑，并处罚金。”A.3年；B.5年；C.7年；D.10年。正确答案：[D]9．第一次工地会议纪要应由（）负责整理，与会各方代表会签。A.设计单位；B.项目监理机构；C.施工单位；D.建设单位。正确答案：[B]10．施工组织设计（方案）编制内容不包括（）。A.编制依据；B.工程概况；C.施工企业资质；D.施工总进度计划。正确答案：[C]11．（）是指通过对各类房屋建筑及其附属设施的建造和与其配套的线路.管道.设备等的安装所形成的工程实体。A.单位工程；B.电力工程；C.市政公用工程；D.建筑工程。正确答案：[D]12．第一次工地会议是在工程正式开工前由（）主持召开。A.设计单位；B.专业监理工程师；C.总监理工程师；D.建设单位。正确答案：[D]13．依据《中华人民共和国建筑法》，（）与建设单位或者建筑施工企业串通，弄虚作假.降低工程质量的，造成损失的，承担连带赔偿责任；构成犯罪的，依法追究刑事责任。A.工程监理单位；B.设计单位；C.建设主管部门；D.材料商。正确答案：[A]14．监理规划在签订建设工程监理合同及收到工程设计文件后，在开工前及召开（）前编制完成，并报送建设单位。A.设计交底会；B.图纸会审会议；C.第一次监理例会；D.第一次工地会议。正确答案：[D]二、多选题15．《建设工程文件归档整理规范》（GB/T50328-2014）对26种监理文件资料中有（）种资料都要移交给建设单位存档（纸质和电子文件），监理单位要存档的有26种，城建档案馆存档的有12种（包括纸质和电子文件）。A.18B.20C.24D.26正确答案：[C]16．监理信息收集是指对工作中原始信息的收集，是很重要的（）。A.基本工作B.基础工作C.关键工作D.重要工作正确答案：[B]17．监理单位应按规定编制和移交监理档案，并根据工程特点和有关规定，合理确定监理单位（）保存期限。A.文档B.信息C.档案D.资料正确答案：[C]18．项目监理机构自身所形成的工程监理信息资料，统一使用（）表式，规范化记录和填写。A.标准化B.格式化C.规范化D.制度化正确答案：[B]19．监理文件资料的送达时间以各单位负责人或指定签收人的签收时间为准。设计.施工单位对收到监理文件资料有异议，可于接到该资料的（）内，向项目监理机构提出要求确认或要求变更的申请。A.14日B.12日C.10日D.7日正确答案：[D]20．《广东省建筑工程竣工验收技术资料统一用表》（2016版）中所列的监理单位用表共有（）个表式。A.18B.20C.24+1D.36正确答案：[C]21．（）主要是在工程建设过程中，上级有关部门的文件.工程前期有关文件.设计变更及工程内部文件。A.信息B.文件C.文件信息D.资料信息正确答案：[C]22．项目监理机构各监理人员在过程中应严格工序报审附件材料的审核，对其材料的齐全.完整性和准确有效性以及手续完善性等存在问题时，（），并要求其补充.修正至合格，方可通过。A.可以签证B.予以签证C.视程度签证D.不予签证正确答案：[D]23．监理信息管理任务之一是明确项目报告.报表及各种资料的规定，例如（）的格式.表式.内容.数据结构及字体字号等要求。A.文件资料B.文件资料C.文件资料D.文件资料正确答案：[A]24．信息化将带来产业结构的（），表现在：在现代信息技术基础上产生了一大批以往产业革命时期所没有的新兴产业；传统产业体系步入衰退，利用信息技术对其改造，成为传统产业获得尊重的出路；服务业的发展使其越来越在国民经济中占主导地位。A.突变B.大变化C.巨大变化D.变化正确答案：[C]25．监理信息管理的收集按不同来源可分为：文件.档案.（）及计算机辅助文档等四方面。A.监理总结B.监理资料C.监理报表D.监理报告正确答案：[C]26．依据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（中华人民共和国住房和城乡建设部令第37号），对于超过一定规模的危大工程，施工单位应当组织召开专家论证会对专项施工方案进行论证。专家论证前专项施工方案应当通过施工单位审核和（）审查。A.建设单位项目负责人B.项目总监理工程师C.安全监督人员D.专业监理工程师正确答案：[B]27．《建设工程文件归档整理规范》（GB/T50328-2014）规定监理文件资料中有24种资料都要移交给建设单位存档（纸质和电子文件），监理单位要存档的有（）26种，城建档案馆存档的有12种（包括纸质和电子文件）。A.26B.24C.20D.18正确答案：[A]28．信息化将（）管理实现信息化.网络化.个性化.知识与柔性管理。A.监理单位B.建设单位C.施工单位D.检测单位正确答案：[A]29．保证收集到的信息管理工作的质量好坏，很大程度上取决于（）的全面性和可靠性。A.原始数据B.原始材料C.资料D.原始资料正确答案：[D]30．监理信息管理任务之一是按照项目监理工作过程，建立项目监理信息（），在实际工作中保证这个系统正常运行，并控制信息流。A.系统流B.系统流程C.系统程序D.系统工作正确答案：[B]31．项目监理机构工程信息资料管理实行（）负责制，主持制定监理信息管理工作制度。A.总代B.总监C.监理员D.监理人员正确答案：[B]32．项目监理机构在收到建设单位转发的（）后，应尽快指派监理人员现按照程序进行审核后，并将审核意见上报建设单位。A.指令B.图纸C.设计文件D.文件正确答案：[C]33．信息管理工作的质量好坏，很大程度上取决于原始资料的全面性和可靠性。因此，建立一套完善的信息（）是极其必要的。A.制度B.采集C.采集方法D.采集制度正确答案：[D]34．项目监理机构于第一次工地例会监理交底时，同时交待（）资料管理制度和资料运行传递程序以及各相关工序报审时限的规定及要求。A.信息B.监理C.监理信息D.管理正确答案：[C]35．不管何种原因造成质量事故或质量缺陷，（）应尽快报这提出事故或缺陷情况报告，为事故类型.原因的分析判断，处理措施研究提供信息。A.监督单位B.建设单位C.监理单位D.施工单位正确答案：[D]36．监理信息管理任务之一是信息管理资料的（）管理。A.文档B.档案C.方案D.案卷正确答案：[B]37．文字材料厚度不超过3厘米，图纸厚度不超过（）；印刷成册的工程文件保持原状。A.4厘米B.3厘米C.3.5厘米D.5厘米正确答案：[A]38．《建设工程监理规范》中载明的（）三类共25个监理基本表式。A.建设单位用表B.设计单位用表C.工程监理单位用表D.施工单位报审/验用表E.通用表正确答案：[CDE]39．信息管理工作原则包括（）。A.标准化原则；B.有效性和定量化原则；C.定性原则；D.时效性和高效处理原则；E.可预见原则。正确答案：[ABDE]40．监理信息的整理.立卷和归档，是在总监（总监代表）领导下，由（）执行。A.监理员B.监理人员C.专业监理人员D.安全监理员正确答案：[B]41．以代理权产生的依据不同，可将代理分为（）。A.委托代理B.间接代理C.法定代理D.直接代理E.指定代理正确答案：[ACE]42．《建设工程监理规范》(GB/T50319-2013)要求《监理实施细则》编写的主要内容有（）。A.专业工程特点；B.监理工作流程；C.监理工作范围；D.监理工作要点；E.监理工作方法及措施。正确答案：[ABDE]43．依据《特种设备安全监察条例》（国务院令第549号）第二十八条：特种设备（即涉及生命安全.危险性较大的锅炉.压力容器含气瓶.压力管道.电梯.起重机械.客运索道.大型游乐设施和场内专用机动车辆。）使用单位应当按照安全技术规范的定期检验要求，在安全检验合格有效期届满前（）个月向特种设备检验检测机构提出定期检验要求。检验检测机构接到定期检验要求后，应当按照安全技术规范的要求及时进行安全性能检验和能效测试。未经定期检验或者检验不合格的特种设备，不得继续使用。A.1B.2C.3D.4正确答案：[A]44．安全生产设施或者安全生产条件不符合国家规定，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处（）以下有期徒刑或者拘役；情节特别恶劣的，可处七年以下有期徒刑。A.三年；B.两年；C.一年；D.四年正确答案：[A]45．《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》（JGJ130）的规定，对承重杆件的外观抽检数量不得低于搭设用量的（）。A.10%；B.30%；C.50%；D.100%正确答案：[B]46．建筑高度大于（）m或单体体积超过30000m3的在建工程，应设置临时室内消防给水系统；消防竖管的设置位置应便于消防人员操作，其数量不应少于2根。A.15；B.20；C.24；D.30；正确答案：[C]47．施工场地布置中，正确的是（）。A.易燃易爆危险品库房与在建工程的防火间距不应小于10m；B.易燃易爆危险品库房与在建工程的防火间距不应小于15m；C.可燃材料堆场及其加工场.固定动火作业场与在建工程的防火间距不应小于10m；D.可燃材料堆场及其加工场.固定动火作业场与在建工程的防火间距不应小于15mE.其它临时用房.临时设施与在建工程的防火间距不应小于6m。正确答案：[BCE]48．在竣工验收和竣工结算中，承包人应当（）。A.申请验收B.组织验收C.提出修改意见D.递交竣工结算E.移交工程正确答案：[ADE]49．下列关于竣工验收说法正确的是（）。A.工程验收是合同履行中的一个重要工作阶段个，工程未经竣工验收或竣工验收未通过的，发包人不得使用B.发包人强行使用时，由此发生的质量问题及其他问题，由发包人承担责任C.竣工验收是指整体工程的竣工验收D.对符合竣工验收要求的工程，发包人收到工程竣工报告后14天内，组织勘察.设计.施工.监理.质量监督机构和其他有关方面的专家组成验收组，制定验收方案E.发包人在验收后14天内给予认可或提出修改意见。发包人收到承包人送交的竣工验收报告后28天内不组织验收，或验收后14天内不提出修改意见，视为竣工验收报告以被认可正确答案：[ABE]50．在施工中由于（）造成工期延误，经发包人代表确认，竣工日期可以顺延。A.承包人未能及时调整施工机械B.发生不可抗力C.雨季天数增多D.工程变化和设计变更E.一周内非承包人原因停电.停水.停气.等造成停工累计超过8小时正确答案：[BDE]51．经过公证后，具有强制执行效力的文书是()。A.追偿债款的债权文书B.遗嘱文书C.施工合同文书D.保险合同文书E.仲裁正确答案：[AE]52．合同在履行中既可能是按照市场行情约定价格，也可能执行政府定价或政府指导价。下列说法正确的有（）。A.如果是按照市场行情约定价格履行，则市场行情的波动不应影响合同价，合同仍执行原价格B.如果是按照市场行情约定价格履行，合同按市场行情波动的新价格执行C.如果执行政府定价或政府指导价的，在合同约定的交付期限内政府价格调整时，按照交付时的价格计价D.如果执行政府定价或政府指导价的，逾期交付标的物的，遇价格上涨时按照新价格执行；遇价格下降时，按原价格执行E.如果执行政府定价或政府指导价的，逾期提取标的物或者逾期付款的，遇价格上涨时，按新价格执行；价格下降时，按原价格执行正确答案：[ACE]53．监理信息管理任务之一是组织项目（）信息的收集并系统化，编制项目信息管理实施细则或手册。A.基本情况B.工程概况C.基本要求D.基本工作正确答案：[A]54．违约责任，是指当事人任何一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定而应当承担的法律责任。下列属于承担违约责任的形式的有（）。A.继续履行B.采取补救措施C.赔偿损失D.支付违约金正确答案：[ABCD]55．加强现场（）业务培训工作，不断提高信息管理人员业务水平。A.资料管理B.信息管理C.信息D.管理正确答案：[B]56．监理单位的义务包括（）。A.选择承担工程项目建设的实施单位B.与承包商签订施工合同C.公正地维护有关各方的合法权益D.不得泄露与本工程有关的保密资料E.不得参与可能与业主利益相冲突的承包商组织的活动正确答案：[CDE]57．下列关于抵押权的实现和有关质押的说法正确的有（）。A.质押可分为动产质押.不动产质押和权利质押B.抵押权的实现一般按抵押物登记的先后顺序清偿C.抵押物未登记的，按照合同成立的先后顺序清偿D.可以质押的权利包括汇票.支票.债券.存款单.仓单.提单E.可以质押的权利包括所有股份.股票以及商标专用权.专利权.著作权的财产权正确答案：[BD]58．下列哪些合同，当事人一方有权请求人民法院或者仲裁机构变更或者撤销（）。A.因重大误解而订立的合同B.显失公平的合同C.以欺诈.胁迫等手段使对方在违背真实意思的情况下订立的合同D.乘人之危使对方在违背真实意思的情况下订立的合同E.以合法形式掩盖非法目的的合同正确答案：[ABCD]59．可撤消的建设工程施工合同应当由（）撤消。A.建设行政主管部门B.人民法院C.仲裁机构D.工商行政管理部门正确答案：[BC]60．建设监理合同是（）合同。A.主合同B.从合同C.诺成性合同D.实践性合同正确答案：[AC]61．在施工合同中，不论何种形式的仲裁协议，都应包括（）。A.仲裁申请书B.请求仲裁的意思表示C.仲裁事项D.选定的仲裁员E.选定的仲裁委员会正确答案：[BCE]62．公开招标设置资格预审程序的目的是（）。A.选取中标人B.减少评标工程量C.优选最有实力的承包商参加投标D.迫使投标单位降低投标报价E.了解投标人准备实施招标项目的方案正确答案：[BC]----------------------------------------------------------------------------------------------------------63．监理信息的应用是指将信息按照需要编印成各类数据.报表和文件格式,以纸质或电子文档形式加以呈现，以供（）中使用。A.建设工作B.保管工作C.监理工作D.管理工作正确答案：[D]64．信息的收集工作必须把握信息（），做到收集及时.准确。A.系统B.流程C.渠道D.来源正确答案：[D]65．项目监理机构应建立和完善信息管理制度，设（）管理监理文件资料。A.兼职人员B.专人C.监理员D.安全监理员正确答案：[B]66．计算机辅助文档主要是监理机构书面发出的（）.函告，监理业务开展过程形成的监理日记.月报.专题报告.监理报表.影像.总结及工程质量评估报告等以电子文件形式存在.储存的各种文档资料。A.监理通知B.整改通知C.会议纪要D.通知E.联系单正确答案：[CDE]67．施工合同履行过程中，发生（）等情况，应给承包人顺延合同工期。A.发生设计变更B.发包人延误移交施工现场C.承包人采购的材料供货商未能按时交货D.基础开挖时遇到图纸未标明的地下通讯管线E.发包人的施工干扰了承包人按计划进度施工正确答案：[ABD]68．依据《建设工程安全生产管理条例》（中华人民共和国国务院令第493号）第五十七条：违反本条例的规定，工程监理单位有下列（ABCD）行为之一的，责令限期改正；逾期未改正的，责令停业整顿，并处10万元以上30万元以下的罚款；情节严重的，降低资质等级，直至吊销资质证书；造成重大安全事故，构成犯罪的，对直接责任人员，依照刑法有关规定追究刑事责任；造成损失的，依法承担赔偿责任。A.未对施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案进行审查的B.发现安全事故隐患未及时要求施工单位整改或者暂时停止施工的C.施工单位拒不整改或者不停止施工，未及时向有关主管部门报告的D.未依照法律.法规和工程建设强制性标准实施监理的E.未编制安全监理细则的正确答案：[ABCD]69．及时收集不同来源的监理信息。监理信息来源可包括（）等四方面。A.文件B.资料C.档案D.监理报表E.计算机辅助文档正确答案：[ACDE]70．设备的开箱检查应包含的内容（）。A.设备的名称.型号和规格B.出厂设备清单核对产品及附件.备件是否完好.齐全C.设备以及所有附件均应妥善保管D.设备专业检测是否符合要求正确答案：[ABC]71．设备监造的质量控制点包括（）。A.确定文件见证点B.现场见证点C.放行见证点D.停止见证点正确答案：[ABD]72．设备采购和设备监造工作计划的内容应包括（）。A.监理人员岗位职责B.监理工作的方法和手段C.进度计划D.监理工作程序正确答案：[ABCD]73．试运行包括（）阶段。A.单机试车B.联动试车C.投料试车D.试生产正确答案：[ABCD]74．根据《建筑施工企业主要负责人.项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》，以下项目专职安全管理人员配置正确的是（）。A.建筑或装修工程：0.5万m2以下工程不少于1人；B.建筑或装修工程：1万m2以下工程不少于1人；C.建筑或装修工程：1～5万m2工程不少于2人；D.建筑或装修工程：1～3万m2工程不少于2人E.建筑或装修工程：3万m2及以上工程不少于3人正确答案：[BC]75．下列关于安全电压，正确的是（）。A.当室外灯具距地面低于3m,室内灯具距地面低于2.5m时,应采用36V供电；B.使用手持照明灯具的电压不超过36V；C.隧道.人防工程电源电压应不大于24V；D.在潮湿和易触及带电体场所的电源电压不得大于24V；E.在特别潮湿场所和金属容器内工作时，照明电源电压不得大于12V。正确答案：[ABDE]76．依据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（中华人民共和国住房和城乡建设部令第37号），监理单位有（）行为之一的，责令限期改正，对监理单位处1万元以上3万元以下的罚款；对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处1000元以上5000元以下的罚款。A.未按照本规定编制监理实施细则的B.未对危大工程施工实施专项巡视检查的C.未按照本规定参与组织危大工程验收的D.未按照本规定建立危大工程安全管理档案的E.未对监测方案进行审核的正确答案：[ABCD]77．依据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（中华人民共和国住房和城乡建设部令第37号），建设单位有下列行为之一的，责令限期改正，并处1万元以上3万元以下的罚款；对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处1000元以上5000元以下的罚款（）。A.未按照本规定提供工程周边环境等资料的B.未按照本规定在招标文件中列出危大工程清单的C.未按照施工合同约定及时支付危大工程施工技术措施费或者相应的安全防护文明施工措施费的D.未按照本规定委托具有相应勘察资质的单位进行第三方监测的E.未对监测方案进行审核的正确答案：[ABCD]78．住建部《房屋市政工程生产安全事故报告和查处工作规程》（建质[2013]4号）第三条：根据造成的人员伤亡或者直接经济损失，房屋市政工程生产安全事故中的较大事故，包括以下内容（）。A.指造成10人以上30人以下死亡；B.50人以上100人以下重伤；C.5000万元以上1亿元以下直接经济损失；D.10人以上50人以下重伤；E.1000万元以上5000万元以下直接经济损失正确答案：[DE]79．依据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（中华人民共和国住房和城乡建设部令第37号），危大工程发生险情或者事故时，施工单位应当立即采取应急处置措施，并报告工程所在地住房城乡建设主管部门。（）等单位应当配合施工单位开展应急抢险工作。A.设计B.建设C.监理D.建设主管部门E.勘察正确答案：[ABCE]80．施工单位必须按照绿色施工的要求对整个施工过程实施动态管理，加强对（）和工程验收等各阶段的管理和监督。A.施工策划B.施工准备C.材料采购D.现场施工E.施工过程正确答案：[ABCD]81．扣件式钢管脚手架工程安全检查要点，以下正确的是（）。A.单排脚手架搭设高度不应超过24m；B.双排脚手架搭设高度不应超过50m；C.脚手架当立杆基础不在同一高度上时，必须将高处的纵向扫地杆向低处延长两跨与立杆固定，高低差不应大于1m，靠边坡上方的立杆轴线到边坡的距离不应小于500mm；D.高度超过在24m及以上的双排脚手架，应在脚手架外侧整个长度和高度上连续设置剪刀撑；E.一字型.封闭型双排脚手架的两端均必须设置横向斜撑；正确答案：[ABCD]82．《绿色施工方案》应包括的主要内容（）。A.环境保护措施，制定环境管理计划及应急救援预案，采取有效措施，降低环境负荷，保护地下设施和文物等资源。B.节材措施，在保证工程安全与质量的前提下，制定节材措施。如进行施工方案的节材优化，建筑垃圾减量化，尽量利用可循环材料等。C.节水措施，根据工程所在地的水资源状况，制定节水措施。D.节电节能措施，进行施工节能策划，确定目标，制定节能措施。E.节地与施工用地保护措施，制定临时用地指标.施工总平面布置规划及临时用地节地措施等。正确答案：[ABCE]83．关于施工现场易燃易爆物品储存及管理要求，正确的是（）。A.乙炔气瓶与氧气瓶应保持不少于5m距离；B.乙炔气瓶与氧气瓶应保持不少于10m距离；C.乙炔气瓶与与明火距离不少于10m；D.乙炔橡胶软管应为耐腐蚀助燃管，颜色为蓝色E.乙炔橡胶软管应为耐腐蚀助燃管，颜色为红色。正确答案：[ACE]84．依据《建设工程监理规范》（GB/T50319-2013），监理单位对施工安全和施工质量监管的主要依据包括（）。A.法律法规B.建设单位的内部管理制度C.工程建设标准D.建设工程监理合同E.勘察设计文件正确答案：[ACDE]85．依据住建部《关于落实建设工程安全生产监理责任的若干意见》（建市[2006]248号）：监理单位应核查施工现场（）的验收手续。A.施工起重机械；B.整体提升脚手架；C.模板等自升式架设设施；D.安全设施；E.施工生活板房正确答案：[ABCD]86．以下哪些情况限制使用人工挖孔桩（）。A.地基土中分布有厚度超过2m的流塑状泥或厚度超过4m的软塑状土；B.地下水位以下有层厚超过2m的松散.稍密的砂层或层厚超过3m的中密.密实砂层；C.桩径小于1.5m；D.工作面3m以下土层中有腐植质有机物.煤层等可能存在有毒气体的土层；E.孔深超过25m。正确答案：[ABDE]87．依据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（中华人民共和国住房和城乡建设部令第37号）,对于按照规定需要验收的危大工程，施工单位.监理单位应当组织相关人员进行验收。验收合格的，经()签字确认后，方可进入下一道工序。危大工程验收合格后，施工单位应当在施工现场明显位置设置验收标识牌，公示验收时间及责任人员。A.施工单位项目负责人B.施工单位项目技术负责人C.施工单位专职安全生产管理人员D.监理单位总监理工程师E.监理单位专业监理工程师正确答案：[BD]88．专业监理工程师安全监理岗位职责有（）。A.参与编制监理规划，负责编制安全监理实施细则等B.负责审查施工组织设计或安全专项施工方案，并提出专业审查意见，并监督施工单位按照审定的施工组织设计或安全专项施工方案进行施工C.做好对负责的专业区域施工安全的日常巡视检查，及时向总监报告施工安全状况及问题，并组织做好安全监理日记D.负责对本专业危险性较大分部分项工程施工过程实施专项巡视检查或旁站监理，并做好安全旁站记录E.负责项目监理机构检测仪器设备.防护用品等登记.分发和保管正确答案：[ABCD]89．依据《中华人民共和国建筑法》规定，工程监理人员发现工程设计不符合（）要求的，应当报告建设单位要求设计单位改正。A.设计规范B.建筑工程质量标准；C.施工技术标准D.合同约定的质量要求E.监理规范要求正确答案：[BD]90．根据《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011），以下施工安全检查评定结论划分正确的是（）。A.分项检查评分表无零分且总得分80分，评为优良；B.分项检查评分表无零分且总得分85分，评为优良；C.分项检查评分表无零分且总得分62分，评为合格；D.分项检查评分表无零分且总得分70分，评为合格；E.分项检查评分表无零分且总得分61分，评为不合格正确答案：[ABDE]91．常见隐蔽工程部位或工序为（）。A.照明灯具安装施工B.基坑回填土前对基础质量的检查C.封闭前敷设暗井道.吊顶.楼板垫层内的设备管道D.避雷引下线及接地引下线的连接正确答案：[BCD]92．按国家质量监督检验检疫总局《关于公布实行生产许可证制度管理的产品目录的公告》（2012年第181号），需实行生产许可证制度管理的产品。(B.C.DE)A.电焊条B.建筑用钢筋C.钢丝绳D.电线电缆E.建筑防水卷材正确答案：[BCDE]93．《建设工程监理规范》(GB/T50319-2013)要求《监理月报》的主要内容有（）。A.工程概况；B.本月工程实施情况；C.本月监理工作情况；D.本月施工中存在的问题及处理情况；E.下月监理工作重点。正确答案：[BCDE]94．依据《广东省住房和城乡建设厅关于印发房屋建筑和市政基础设施工程施工质量安全动态管理办法的通知》（粤建规范〔2017〕2号），县级以上建设行政主管部门及其委托的建设工程质量安全监督机构（以下简称“质安监机构”）可以对其量化记分的质量安全管理人员包括（）。A.建设.勘察.设计单位的项目负责人；B.施工企业的主要负责人.项目负责人.专职安全管理人员C.监理企业的总监理工程师.专业监理工程师D.建设.勘察.设计单位的主要负责人E.监理企业的主要负责人正确答案：[ABC]95．评价阶段宜按（）工程进行。A.地基与基础工程B.主体结构C.结构工程D.内部装饰装修E.装饰装修与机电安装正确答案：[ACE]96．两台塔机之间的最小架设距离应保证处于低位的塔机的起重臂端部与另一台塔机的塔身之间至少有（）m的距离。A.2；B.3；C.4；D.6正确答案：[A]97．监理人员应准确.及时做好监理日志.现场值班各种监理记录，全面收集现场环境条件下施工单位资源投入.设备运行情况.施工中存在的问题以及可能影响（）施工质量.进度.造价的其他事项等信息，并做好必要的分析.加工.交流和存储工作。A.施工质量B.进度C.造价D.安全E.文明正确答案：[ABC]98．信息管理的内容一般包括（）.传输.存储.检索.应用六项内容。A.收集B.整理C.加工D.归档E.分类正确答案：[AC]99．《建设工程监理规范》(GB/T50319-2013)中对监理文件资料一般规定有（）。A.项目监理机构应建立和完善信息管理制度，设专人管理监理文件资料。B.监理人员应如实记录监理工作，及时.准确.完整传递信息，按规定汇总整理.分类归档监理文件资料。C.认真编写《监理工作总结》。D.及时编写《工程质量评估报告》。E.监理单位应按规定编制和移交监理档案，并根据工程特点和有关规定，合理确定监理单位档案保存期限。正确答案：[ABE]100．归档的套数：工程档案不少于两套，一套由建设单位保管，一套（原件）移交市城建档案馆。（）等单位向建设单位移交档案时，应编制移交清单，双方签字.盖章后方可交接。凡设计.施工及监理单位需要向本单位归档的文件，应按国家有关规定单独立卷归档。A.勘察B.设计C.施工D.监理E.监督机构正确答案：[ABCD]101．若施工单位报送的文件资料编制粗糙.资料不全，信息不准或重要内容欠缺的，监理单位有权要求（），直至将其退回，重新报送。A.重新编写B.返还C.补充D.返工E.增加信息数量正确答案：[CE]102．凡需监理单位签字盖章的（）等分部工程备案验收评估报告和人防.消防.电梯.工程竣工的竣工验收报告，其内容及相关数据不完善的，不予核定签字盖章。A.桩基B.装饰装修C.地基与基础D.主体结构E.建筑节能正确答案：[CDE]103．监理信息管理监理人员应遵守项目监理机构监理信息管理工作制度，其职责包括（）。A.编制监理信息管理工作计划。B.在总监的分工授权下，对本专业监理资料的形成.收集.审核过程中的资料及时性.真实性.完整性.准确性.有效性和追溯性负责，并按规定签署意见。C.接受并积极配合资料管理专职人员（或兼职人员）对资料管理按要求规定的核查过程中要求由监理人员应提交的资料类别和时限。D.及时向总监报告监理信息管理工作情况。E.及时做好对监理信息管理工作中存在问题的改正和完善工作。正确答案：[BCE]104．监理人员遵守项目监理机构监理信息管理工作制度。在总监的分工授权下，对本专业监理资料的形成.收集.审核过程中的资料（）.有效性和追溯性负责，并按规定签署意见。A.及时性B.真实性C.完整性D.准确性E.时效性正确答案：[ABCD]105．监理信息管理总监（或总监代表）职责有（）。A.项目监理机构工程信息资料管理实行总监负责制，主持制定监理信息管理工作制度。B.对工程施工监理过程的相关内.外部文件和技术规范.规定.标准等技术文件.资料。C.对工程施工监理资料的形成.收集.整理.归档过程中资料的及时性.真实性.完整性.准确性.有效性和追溯性负责，并按要求规定签署意见。D.对监理信息资料管理过程中存在的问题认真予以解决处置。E.提出监理信息资料管理工作改进意见。正确答案：[ABCD]106．在工程完成并经过竣工验收后，项目监理机构应按监理合同规定，向建设单位移交监理文件资料。工程竣工存档资料应与建设单位取得共识，以使资料管理符合有关规定和要求。移交监理文件资料要（），并在《监理文件资料移交清单》上完善经办人签名和移交.接收单位盖章手续。A.成册B.装箱C.登记造册D.逐项清点E.逐项签收正确答案：[CDE]107．下列（）属于询价的基本原则。A.可比性原则B.时效性原则C.准确性原则D.长期性原则正确答案：[ABC]108．绿色施工评价框架体系应由评价阶段.评价要素.（）构成。A.评价批次B.评价结论C.评价指标D.评价结论E.评价等级正确答案：[CE]109．信息管理目的：信息管理是监理工作的一项重要内容，贯穿于监理工作的全过程。信息管理的目的是通过有组织的信息交流，使有关人员能及时.准确地获得相应的，作为（）的依据，也为工程建成后的运行.管理.缺陷修复积累资料。A.纠偏B.分析C.判断D.控制E.决策正确答案：[BCDE]110．绿色施工所谓的人员安全与健康管理是指制订（）等职业危害的措施，保障施工人员的长期职业健康。A.施工防尘B.污水控制C.防毒D.防传染E.防辐射正确答案：[ACE]111．《建筑工程绿色施工评价标准》（GB/T50640-2010）章节分为：（1）总则，（2）术语，（3）基本规定，（4）评价框架体系，（）和（10）评价方法，（11）评价组织和程序共11章。A.（5）环境保护评价指标B.（6）节材与材料资源利用评价指标C.（7）节水与水资源利用评价指标D.（8）节电与能源利用评价指标E.（9）节地和土地资源保护评价指标正确答案：[ABCE]112．不得评为绿色施工合格项目的条款内容有（）。A.发生安全生产死亡责任事故，发生群体传染病.食物中毒等责任事故。B.发生重大质量事故，并造成严重影响。C.施工中因“四节一环保”问题被政府管理部门处罚，违反国家有关“四节一环保”的法律法规，造成严重社会影响。D.绿色施工设置的目标未能实现。E.施工扰民造成严重社会影响。正确答案：[ABCE]113．单位工程施工阶段评价应由监理单位组织，项目建设单位和施工单位参加，评价结果应由（）建设.监理.施工单位三方签认。A.建设B.监理C.施工D.评估E.检测正确答案：[ABC]114．建筑工程绿色施工应根据环境保护.（）五个要素进行评价。A.节材与材料资源利用B.节电与能源利用C.节水与水资源利用D.节能与能源利用E.节地与土地资源保护正确答案：[ACDE]115．单位工程绿色施工等级按满足以下（）条件者为合格。A.评分项全部满足要求B.控制项全部满足要求C.单位工程总得分60分≤W<80分D.结构工程得分≥60分E.至少每个评价要素各有一项优选项得分，优选项总分≥5分正确答案：[BCDE]116．门窗.屋面.外墙等围护结构选用耐候性及耐久性良好的材料，施工确保（）。A.气密性B.水密性C.密封性D.防水性E.保温隔热性正确答案：[CDE]117．单位工程绿色施工等级应按下列（）情况之一者为不合格。A.控制项不满足要求B.单位工程总得分W<60分C.结构工程阶段得分<60分D.评分项不满足要求E.加分项不满足要求正确答案：[ABC]118．不得评为绿色施工合格项目的条款内容有（）。A.发生安全生产死亡责任事故，发生群体传染病.食物中毒等责任事故。B.发生重大质量事故，并造成严重影响。C.施工中因“四节一环保”问题被政府管理部门处罚，违反国家有关“四节一环保”的法律法规，造成严重社会影响。D.绿色施工设置的目标未能实现。E.施工扰民造成严重社会影响。正确答案：[ABCE]119．发生下列事故（），不得评为绿色施工合格项目。A.发生安全生产死亡责任事故。B.发生重大质量事故，并造成严重影响。C.发生群体传染病.食物中毒等责任事故。D.施工中因“四节一环保”问题被政府管理部门处罚。E.违反国家有关“四节一环保”的法律法规，未造成严重社会影响。正确答案：[ABCD]120．绿色施工对生产.生活及办公临时设施的要求之一是利用场地自然条件，合理设计生产.生活及办公临时设施的（），使其获得良好的日照.通风和采光。南方地区可根据需要在其外墙窗设遮阳设施。A.层高B.体形C.朝向D.间距E.窗墙面积比正确答案：[BCDE]121．监理信息管理任务有（）。A.项目监理信息管理组织架构。B.组织项目基本情况信息的收集并系统化，编制项目监理信息管理实施细则或手册。C.明确项目报告.报表及各种资料的规定，例如文件资料的格式.表式.内容.数据结构及字体字号等要求。D.按照项目监理工作过程建立项目监理信息系统流程，在实际工作中保证这个系统正常运行，并控制信息流。E.信息管理资料的档案管理。正确答案：[BCDE]122．火灾自动报警系统对电梯监控内容（）。A.电梯的联动迫降功能B.消防电梯的使用功能C.三（五）方通话是否清晰D.综合布线系统正确答案：[ABC]123．监理从业人员在工程监理过程中，可能承担的风险包括（）。A.违反法律法规被政府行政处罚B.没有认真履行合同给建设单位或者施工单位造成了损失被追究民事赔偿责任C.发生安全事故与施工单位一起承担连带责任D.与施工单位串通故意降低工程质量，给建设单位造成重大损失的而被追究刑事责任E.只要发生质量安全事故，必须承担责任正确答案：[ABD]124．请指出以下需要开展设备监造的工程项目（）。A.风力发电站设备B.在工厂内装配的单元式幕墙构件C.海洋平台D.垂直电梯和扶梯EE.钢结构构件加工制作正确答案：[AC]125．乙供材料.设备看样定板的參加单位有哪些（）？A.建设单位技术部门B.监理单位C.建设单位造价部门D.项目质量监督机构正确答案：[ABC]126．工程施工预检指工程未施工前的复核性预先检查，避免基准失误给工程质量带来危害。常见的施工预检有（）。A.消防给排水工程的管道长度.规格B.混凝土工程的模板尺寸.位置.支撑锚固件C.电气工程的变配电位置.高低压进出口方向.电缆沟位置标高D.测量复核沉降变形观测.管网正确答案：[BCD]127．根据GB/T50319-2013，专业监理工程师审查为工程服务的试验室，应包括的内容为（）。A.试验室的资质等级及试验范围。B.法定计量部门对试验设备出具的计量检定证明。C.试验室管理制度。D.试验人员资格证书。E.试验室的试件加工能力正确答案：[ABCD]128．智能建筑工程系统包括（）。A.信息接入系统B.用户电话交换系统C.信息网络系统D.综合布线系统正确答案：[ABCD]129．通风管道规格的验收，下面说法正确的是（）。A.风管以外径或外边长为准B.风管以内径或内边长为准C.风道以外径或外边长为准D.风道以内径或内边长为准正确答案：[AD]130．建筑节能工程质量要求与特点（）。A.强制性B.系统性C.相关性D.差异性正确答案：[ABCD]131．配电房土建施工要求描述是正确的（）？A.配电室屋顶承重构件的耐火等级不应低于二级，其他部分不应低于三级B.配电室长度超过7m时，应设2个出口，并宜布置在配电室两端C.配电室内的电缆沟，应采取防水盒排水措施D.配电室内除本室需用的管道外，不应有其它的管道通过正确答案：[ABCD]132．冷.热水管道同时安装应符合下列规定（）。A.上.下平行安装时热水管应在冷水管上方B.上.下平行安装时热水管应在冷水管下方C.垂直平行安装时热水管应在冷水管左侧D.垂直平行安装时热水管应在冷水管右侧卡环连接正确答案：[AC]133．总承包单位项目专职安全员配备数量要求：土木工程.线路管道.设备安装工程，5000万～1亿元工程不少于（）人。A.1；B.2；C.3；D.4正确答案：[B]134．电梯导轨支架安装的方法有（）。A.地脚螺栓法B.膨胀螺栓法C.预埋钢板法D.对穿螺栓法正确答案：[ABCD]135．根据GB/T50319-2013，以下哪些工作属于监理员岗位职责（）。A.检查施工单位投入工程的人力.主要设备的使用及运行状况B.进行见证取样C.复核工程汁量有关数据D.检查工序施工结果E.发现施工作业中的问题，及时指出并向专业监理工程师报告正确答案：[ABCDE]136．镀锌钢管管径≤100mm螺纹连接，管径>100mm应采用什么连接（）？A.法兰B.卡套式专用管件C.焊接D.卡环连接正确答案：[AB]137．金属导管应与保护导体可靠连接，下列说法正确的有（）。A.镀锌导管类别间不得熔焊连接，连接处的两端宜采用专用接地卡固定保护联结导体B.非镀锌导管连接处的两端应熔焊连接C.采用机械连接时，当导管的连接处的接触电阻值符合相关要求，可不设置保护联结导体D.机械连接仅可采用紧定式和扣压式正确答案：[ABCD]138．塑料管道不得露天架空敷设，必须时应有措施（）。A.保温B.防晒C.防腐D.抗压正确答案：[AB]139．通风空调性能检测（）。A.室内温度B.空调联动控制C.各风口的风量D.通风与空调系统的总风量正确答案：[ACD]------------------------------------------------------------------------------------140．在建筑工程定额的编制中，国家应（）。A.根据不同的地区差别，制订不同的定额标准B.指导性地给出各地区工程造价的变化幅度范围C.制订统一的工程量计算规则.项目划分和计量单位D.合理地体现定额的指令性特点正确答案：[C]141．推行限额设计时，可以采用被批准的（）作为限额设计的目标值。A.投资估算B.设计概算C.修正总概算D.施工图预算正确答案：[A]142．工程结算时的工程量应以招标人或由其授权委托的监理工程师核准的（）为依据。A.清单中的工程量B.预算工程量C.实际完成量D.计划完成量正确答案：[C]143．“工程量清单前言和技术规范”作为工程计量不可缺少的依据之一，是因为它不仅规定了清单中每项工程的计量方法，同时还规定了每项单价所包括的（）。A.工作内容B.工作范围C.工程内容和范围D.工程内容及方案正确答案：[C]144．监理工程师控制建设工程进度的技术措施是指（）。A.建立工程进度报告制度及进度信息沟通网络B.协调合同工期与进度计划之间的关系C.加强风险管理，预测风险因素并提出预防措施D.审查承包商提交的进度计划，使承包商在合理的状态下施工正确答案：[D]145．网络计划工期优化的目的是为了缩短（）。A.计划工期B.计算工期C.要求工期D.合同工期正确答案：[B]146．设计概算是指在（），由设计单位按照设计要求概略地对拟建工程从立项开始到交付使用全过程所发生地建设费用的文件。A.初步设计阶段B.可行性研究阶段C.技术设计阶段D.项目建议书阶段正确答案：[A]147．保护导体由（）组成，起安全保护作用的导体。A.保护联结导体B.保护地线导体C.接零导体D.接地导体正确答案：[ABD]148．施工组织设计（方案）类型有（）。A.施工组织总设计；B.单位工程施工组织设计；C.施工方案；D.施工图设计方案；E.安全专项施工方案。正确答案：[ABCE]149．以下属于房屋建筑工程专业承包资质的有（）。A.地基与基础工程；B.建筑装修装饰工程；C.钢结构工程；D.建筑幕墙工程；E.主体结构工程。正确答案：[ABCD]150．项目监理机构办公室上墙资料主要有（）。A.监理单位的质量方针与质量目标；B.监理规划。C.项目监理机构组织架构；D.项目监理机构各类人员岗位职责；E.监理工作程序框图.工作制度。正确答案：[ACDE]151．项目总监负责对施工单位申报的《施工现场质量管理检查记录》及相关附件资料进行检查，并签署检查结论性意见。检查项目及内容包括（）。A.项目部质量管理体系中各项相关制度的建立是否完善，有无落实；B.项目部管理架构设置及其人员配备是否满足质量管理要求，有无落实；C.现场各类人员质量责任制度的建立是否明确到位，有无落实；D.各类专业技术管理人员的资格证书和主要专业工种操作岗位证书是否有效，人证是否一致；E.监理规划是否完成。正确答案：[ABCD]152．监理实施细则的主要内容（）。A.专业工程特点；B.监理工作流程；C.监理工作方法及措施；D.施工措施；E.设计说明。正确答案：[ABC]153．项目总监组织项目监理机构人员对施工图及设计文件详细阅读，提出书面审图意见。施工图及设计文件的合法性与有效性审查的主要内容有（）。A.设计人员的工作时间必须满足20年；B.施工图及设计文件必须通过审图机构审查合格，并加盖审图机构图章；C.施工图及设计文件应经建设单位审验同意并加盖建设单位图章；D.施工图及设计文件由监理单位下发给施工单位；E.施工图及设计文件必须加盖出图专用章。正确答案：[BCDE]154．以下属于部门规章的有（）。A.《建设工程质量管理条例》；B.《关于落实建设工程安全生产监理责任的若干意见》（建市[2006]248号）；C.《中华人民共和国建筑法》.D.《关于建设行政主管部门对工程监理企业履行质量责任加强监督的若干意见》（建质[2003]167号）；E.《中华人民共和国安全生产法》。正确答案：[BD]155．项目总监不得将下列工作委托给项目总监代表履行（）。A.审查处理工程变更；B.签发工程款支付证书；C.参与或配合工程质量安全事故的调查和处理；D.组织审查施工组织设计；E.签发工程暂停令和复工令。正确答案：[BCDE]156．旁站是指项目监理机构对工程（）的施工质量进行的监督活动。A.指令工序；B.指令部位；C.关键部位；D.关键工序。E.关键线路正确答案：[CD]157．建设工程监理规范(GB/T50319—2013)中，资料员岗位职责（）。A.负责项目监理机构文件资料的打印.保管.分类装订及建档B.验收检验批C.负责建立监理文件资料保管制度和工程信息的电脑查阅系统D.组织编写监理月报E.进行工程计量正确答案：[AC]158．主体结构工程的旁站部位和工序有（）。A.梁柱节点钢筋隐蔽过程；B.混凝土浇筑；C.预应力张拉；D.装配式结构安装；E.地下连续墙.土钉墙。正确答案：[ABCD]159．依据《中华人民共和国安全生产法》，建设项目的安全设施，必须与主体工程（）。A.同时设计B.同时开发C.同时投入生产D.同时投入使用E.同时施工正确答案：[ABCD]160．《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013，以下单位项目负责人应参加单位工程竣工验收（）。A.检测单位B.建设单位C.监理单位D.施工单位E.设计单位正确答案：[BCDE]161．建筑业企业资质分为（）。A.施工总承包；B.专业承包；C.劳务分包；D.单独承包；E.直接分包。正确答案：[ABC]162．工程完工，项目监理机构收到施工单位的工程竣工验收报审表后，总监理工程师应组织专业监理工程师对工程进行竣工预验收，其主要检查工作内容包括（）。A.全面检查工程实体质量及监督整改B.对竣工资料进行全面检查C.核查需功能试验（包括单机试车和无负荷试车）完成情况和试验记录或报告D.核查建设项目竣工环境保护验收是否完成E.核查人防工程是否取得验收备案意见书正确答案：[ABC]163．工程监理单位应（）地开展建设工程监理与相关服务活动。A.积极；B.独立；C.诚信；D.科学；E.公平。正确答案：[BCDE]164．劳务分包单位资格审核的主要内容（）。A.营业执照；B.建筑劳务分包企业资质证书；C.审核劳务分包单位项目管理架构及人员资格；D.专职管理人员和特种作业人员的资格；E.施工许可证。正确答案：[ABCD]165．监理规划的编制内容（）。A.监理工作制度；B.工程质量控制；C.工程造价控制；D.工程进度控制；E.施工工艺流程。正确答案：[ABCD]166．建筑工程建设基本程序包括（）。A.立项申请；B.勘察设计；C.可研报告；D.施工及管控；E.工程验收。正确答案：[ABDE]167．申请领取施工许可证，应当具备下列条件（）。A.现场场地考察已完成；B.有满足施工需要的施工图纸及技术资料，施工图设计文件已按规定进行了审查；C.按照规定已委托监理，并编制了监理规划及安全监理方案等；D.按照规定办理了工程质量监督和安全监督手续；E.已经依法依规确定施工企业，并签订工程施工合同。正确答案：[BCDE]168．项目监理机构的组织形式及资源配置应符合监理合同约定的（）,并适应工程特点.规模.技术复杂程度.环境等具体情况。A.监理服务内容；B.监理服务水平；C.服务期限；D.监理性质；E.监理单位实力。正确答案：[AC]169．监理实施细则的编制依据（）。A.经批准的监理规划.安全监理方案；B.相关的法律.法规.工程建设标准及强制性标准；C.会议纪要；D.施工组织设计.专项施工方案.安全专项施工方案等；E.设计文件.合同文件。正确答案：[ABDE]170．工程监理单位应当依照法律.法规以及有关技术标准.设计文件和建设工程承包合同，代表建设单位对施工质量实施监理，并对施工质量承担监理责任，监理工程师应当按照工程监理规范的要求，采取（）等形式，对建设工程实施监理。A.巡视；B.平行检验；C.勘察；D.会议；E.旁站。正确答案：[ABE]171．生产供应单位资格审核内容（）。A.营业执照；B.资质证书；C.施工专项方案；D.实验室资质；E.生产许可证。正确答案：[ABDE]172．根据《广东省房屋建筑工程质量样板引路工作指引（试行）》（粤建质函〔2010〕485号），工程质量样板引路的工作方案应包括（）。A.制作实物质量样板的资金投入估算B.需制作实物质量样板的工序和部位（含样板间）C.制作实物质量样板的技术要点与具体要求D.将质量样板用于指导施工和质量验收的具体安排E.相关人员的工作职责正确答案：[BCDE]173．采用装运港船上交货价（FOB）进口设备时，卖方的责任是（）。A.承担货物装船后的一切费用和风险B.承担国际运费C.负责提供有关装运单据D.负责办理保险及支付保险费正确答案：[C]174．施工单位施工现场质量管理体系的建立，应该遵循（）的质量管理原则，重点控制管理职责.资源管理.产品实现.测量分析和持续改进等过程。A.验评分离；B.强化验收；C.完善手段；D.过程控制；E.政府指导。正确答案：[ABCD]175．依据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（中华人民共和国住房和城乡建设部令第37号），对于超过一定规模的危大工程，施工单位应当组织召开专家论证会对专项施工方案进行论证。实行施工总承包的，由（）组织召开专家论证会。A.施工总包单位B.监理单位C.建设单位D.建设主管部门正确答案：[A]176．建设工程投资控制最主要的阶段是（）。A.施工阶段B.招标阶段C.竣工验收阶段D.设计阶段正确答案：[D]177．在不平衡报价中，说法正确的是（）。A.对后期的施工分项，单价适当提高B.估计施工中工程量可能增加的项目，单价提高C.工程内容说明不清的，单价提高D.没有工程量，只填单价的项目，单价提高E.图纸有误，估计修改后工程量可能增加的项目，单价提高正确答案：[BDE]178．在工程量清单项目表的编制过程中，工程量计算的依据是（）。A.设计图纸B.工程定额C.项目编号D.工程量计算规则E.企业定额正确答案：[AD]179．下列费用中，属于措施费的有（）。A.临时设施费B.夜间施工增加费C.固定资产使用费D.检验试验费E.工程排污费正确答案：[AB]180．编制一个合理.可靠的标底，必须在工程概算或施工图预算的基础上考虑（）等因素。A.目标工期B.质量要求C.资金来源D.材料差价因素E.施工组织设计正确答案：[ABDE]181．钢管扣件满堂红模板支撑体系应在距地面200mm处沿纵横向设置水平扫地杆，在可调支托底部立杆顶部和每一步距处应设置纵横向水平拉杆，步距按照扫地杆与可调支托底部立杆顶部的水平杆之间平均布设，但步距不得大于（）。A.1.8m；B.1.4m；C.设计要求；D.规范要求正确答案：[C]182．依据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（中华人民共和国住房和城乡建设部令第37号），施工单位应当在危大工程施工前组织工程技术人员编制专项施工方案。实行施工总承包的，专项施工方案应当由施工总承包单位组织编制。危大工程实行分包的，专项施工方案可以由相关专业分包单位组织编制。危大工程实行分包并由分包单位编制专项施工方案的，专项施工方案应当由（）审核签字并加盖单位公章。A.总包单位技术负责人B.总承包单位技术负责人及分包单位技术负责人共同C.分包单位技术负责人D.项目技术负责人正确答案：[B]183．在特别潮湿场所和金属容器内工作时，照明电源电压不得大于（）V。A.6；B.12；C.24；D.36；正确答案：[B]184．《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（中华人民共和国住房和城乡建设部令第37号）（住建部令第37号）自（）起施行。A.2018年6月1日B.2018年3月8日C.2017年6月1日D.2017年3月8日正确答案：[A]185．分配电箱与开关箱的距离不得超过（）m。A.5；B.10；C.15；D.30；正确答案：[D]186．建筑幕墙安装工程施工高度大于等于（）米，属于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程。A.30；B.40；C.50；D.60正确答案：[C]187．属于静态评价指标的是（）。A.财务净现值B.投资回收期C.财务内部收益率D.投资利润率E.投资利税率正确答案：[BDE]188．依据《建设工程安全生产管理条例》（中华人民共和国国务院令第493号）第十四条：工程监理单位和监理工程师应当按照法律.法规和工程建设()标准实施监理，并对建设工程安全生产承担监理责任。工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设（）。A.质量验收B.施工技术C.强制性标准D.监理规范正确答案：[C]189．多方案报价法适用于（）。A.招标文件.合同条款不够明确B.招标文件.合同条款明确C.技术规范要求过于苛刻D.业主要求必须按技术规范要求施工E.合同条款不很公正正确答案：[ACE]190．《建筑施工现场环境与卫生标准》规定施工现场应实行封闭管理，并应采用硬质围挡。一般路段围挡高度不应低于（）m，围挡应牢固.稳定.整洁。A.2；B.2.5；C.1.8；D.2.2；正确答案：[C]191．依据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（中华人民共和国住房和城乡建设部令第37号），专项施工方案应当由施工单位技术负责人审核签字.加盖单位公章，并由（）审查签字.加盖执业印章后方可实施。A.总包单位项目负责人B.总承包单位项目技术负责人C.项目总监理工程师D.建设单位项目负责人正确答案：[C]192．高处作业是指凡在坠落高度基准（）m及以上有可能坠落的各类登高.洞口.临边等高处所进行的作业。A.4；B.3；C.2；D.1；正确答案：[C]193．高位塔式起重机的最低位置的部件（或吊钩升至最高点或平衡重的最低部位）与低位塔式起重机中处于最高位置部件之间的垂直距离不得小于（）m。A.1；B.2；C.3；D.4；正确答案：[B]194．人工挖孔桩护壁混凝土强度等级不得低于C20，采用混凝土护壁时，每天掘进深度不得大于（）m。A.0.5；B.0.8；C.1；D.1.2正确答案：[C]195．根据《建设工程安全生产管理条例》，工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合（）。A.合同约定；B.投标文件的方案；C.设计图纸;D.工程建设强制性标准正确答案：[D]196．在施工作业层外侧周边应设置180mm高的挡脚板和两道栏杆，上道栏杆高度应为（）m。A.1；B.1.2；C.1.8；D.2.2；正确答案：[B]197．依据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（中华人民共和国住房和城乡建设部令第37号），危大工程发生险情或者事故时，施工单位应当立即采取应急处置措施，并报告（）。建设.勘察.设计.监理等单位应当配合施工单位开展应急抢险工作。A.设计单位B.建设单位C.监理单位D.工程所在地住房城乡建设主管部门正确答案：[D]198．依据《关于实施〈危险性较大的分部分项工程安全管理规定〉有关问题的通知》（建办质〔2018〕31号），搭设高度（）m及以上.或跨度18m及以上.或施工总荷载15KN/㎡（设计值）及以上.或集中线荷载20KN/㎡（设计值）及以上的模板工程及支撑体系属于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程。A.3B.5C.8D.10正确答案：[C]199．依据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（中华人民共和国住房和城乡建设部令第37号）第三十七条：监理单位有下列行为之一的，责令限期改正，并处（）的罚款；对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处1000元以上5000元以下的罚款：（一）未按照本规定编制监理实施细则的；（二）未对危大工程施工实施专项巡视检查的；（三）未按照本规定参与组织危大工程验收的；（四）未按照本规定建立危大工程安全管理档案的。A.10000~20000元B.1万元以上3万元以下C.10000~40000元D.1万元以下正确答案：[B]200．依据《建设工程安全生产管理条例》（中华人民共和国国务院令第493号）第十四条：工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位整改；情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告（）。施工单位拒不整改或者不停止施工的，工程监理单位应当及时向有关主管部门报告。A.建设单位B.建设主管部门C.项目安全监督机构D.建设单位和工程所在地住房城乡建设主管部门正确答案：[A]201．依据最高法和最高检[2015年]颁布的《关于办理危害生产安全刑事案件适用法律若干问题的解释》，死亡（）人，对负有组织.指挥或者管理职权的实际控制人.投资人，或者对安全生产设施.安全生产条件不符合国家规定负有直接责任的实际控制人.投资人，可以认定犯罪主体追究刑事责任。A.1B.2C.3~9D.10~30正确答案：[A]202．静态投资回收期可以从（）起算。A.项目开始产生净收益的年份B.项目投入建设年份C.项目试生产年份D.项目投产年份E.设备试运行年份正确答案：[BD]203．施工方案编制的内容应包括（）。A.工程概况；B.施工进度计划；C.施工准备与资源配置计划；D.施工方法及工艺要求；E.劳务分包。正确答案：[ABCD]204．依据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），全部使用国有资金投资或国有资金投资为主（以下二者简称国有资金投资）的建设工程施工发承包，（）采用工程量清单计价。A.必须B.宜C.可以D.适合正确答案：[A]205．生产性建设工程总投资包括（）和铺底流动资金两部分。A.设备工器具投资B.建筑安装工程投资C.流动资金D.建设投资正确答案：[D]206．由于设计深度不够，不能准确地计算工程量，或投资较小.比较简单的项目，有类似指标可以利用时，可采用（）编制设计概算。A.概算定额法B.概算指标法C.朗格系数法D.生产能力指数法正确答案：[B]207．依据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），（）应按国家或省级.行业建设主管部门的规定计算，不得作为竞争性费用。A.人工费B.规费和税金C.施工机具使用费D.安全文明施工费正确答案：[B]208．生产单位提前进厂参加施工.设备安装.调试等人员的工资.工资性补贴.劳动保护费等应从（）中支付。A.建筑安装工程费B.设备购置费C.生产准备费D.预备费正确答案：[C]209．为完成工程项目施工，发生于该工程施工前和施工过程中非工程实体项目的费用是指（）。A.措施费B.直接工程费C.间接费D.规费正确答案：[A]210．某企业拟建一幢宿舍楼，预计建设工期为半年，在与承包方签订工程承包合同时已具备了施工详图和详细的设备材料清单，这类工程适宜采用（）合同形式。A.固定总价B.估计工程量单价C.可调总价D.可调单价正确答案：[A]211．在编制投标报价时，下列工作应首先完成的是（）。A.审核工程量清单B.编制施工方案或施工组织设计C.熟悉招标文件D.现场勘察正确答案：[C]212．在单代号搭接网络计划中，工作的自由时差等于（）。A.该工作与其紧后工作时距的最小值B.紧后工作最早开始时间与本工作最早完成时间的差值C.该工作与其紧后工作时间间隔的最小值D.紧后工作最迟开始时间与本工作最迟完成时间的差值正确答案：[C]213．推行限额设计时，施工图设计阶段的直接控制目标是（）。A.经批准的投资估算B.经批准的设计概算C.经批准的施工图预算D.经确定的合同价正确答案：[B]214．价值工程的工作步骤包括（）。A.对象选择B.信息资料的收集C.评价方法的选择D.功能系统分析与功能评价E.方案创新的技术方法正确答案：[ABDE]215．通风工程概算应列入（）。A.建筑工程概算B.设备工器具费用概算C.设备安装工程概算D.工程建设其他费用概算正确答案：[A]216．在单因素敏感性分析图中，影响因素直线（），说明该因素越敏感。A.斜率为正B.斜率为负C.斜率绝对值越大D.斜率绝对值越小正确答案：[C]217．施工图预算审查的内容包括（）。A.工程量B.预算单价的套用C.费用计算D.利润及税金计算E.其他基本建设费用正确答案：[ABCD]218．依据《建设工程监理规范》（GB/T50319-2013），项目监理机构应及时收集.整理（）等有关工程费用的原始资料，为处理费用索赔提供证据。A.施工合同.采购合同B.施工进度计划C.工程变更单D.施工组织设计.专项施工方案E.监理工作联系单.监理通知单.监理月报.会议纪要正确答案：[ABCDE]219．下列说法正确的是（）。A.概算指标是编制初步设计概算的依据B.基础定额主要是统一预算工程量计算规则.项目划分.计量单位的依据C.基础定额是编制概算定额及投资估算指标的依据D.预算定额可作为编制标底的基础E.概算定额是编制预算定额的基础正确答案：[ACD]220．建设工程投资的特点是（）。A.确定依据复杂B.多个项目整合计算C.数额巨大D.确定层次繁多E.动态跟踪调整正确答案：[ACDE]221．下列说法正确的是（）。A.可调工料单价法和固定综合单价法在分项编号.项目名称方面是一致的B.可调工料单价法和固定综合单价法在计量单位.工程亘计算方面是一致的C.可调工料单价法将工.料.机再配上预算价作为直接成本单价，间接成本.利润.税金分别计算D.固定综合单价法将工.料.机再配上预算价作为直接成本单价，间接成本.利润.税金分别计算E.用固定综合单价法计算工程进度款比用可调工料单价法更方便.省事正确答案：[ABCE]222．依据《建设工程监理规范》（GB/T50319-2013），项目监理机构批准施工单位费用索赔应同时满足下列条件（）。A.发生了不可抗力事件B.未按施工方案组织施工C.施工单位在施工合同约定的期限内提出费用索赔D.索赔事件是因非施工单位原因造成，且符合施工合同约定E.索赔事件造成施工单位直接经济损失正确答案：[CDE]223．依据《建设工程监理规范》（GB/T50319-2013），项目监理机构可按下列程序处理施工单位提出的费用索赔（）。A.受理施工单位在施工合同约定的期限内提交的费用索赔意向通知书B.收集与索赔有关的资料C.受理施工单位在施工合同约定的期限内提交的费用索赔报审表D.审查费用索赔报审表。需要施工单位进一步提交详细资料时，应在施工合同约定的期限内发出通知E.与建设单位和施工单位协商一致后，在施工合同约定的期限内签发费用索赔报审表，并报建设单位正确答案：[ABCDE]224．当工程建设征用集体所有土地（耕地）时，用地单位应向土地所有者支付（）等费用。A.土地出让金B.土地补偿费C.青苗补偿费D.安置补助费E.土地赞助费正确答案：[BCD]225．下列费用中哪些不属于项目静态投资（）。A.办公和生活家具购置费B.固定资产投资方向调节税C.建设期利息D.利率.汇率调整预备费E.竣工验收时为鉴定工程质量对隐蔽工程进行必要的挖掘和修复费用正确答案：[BCD]226．《建设工程工程量清单计价规范》规定承包商在填写工程量清单时，（）。A.每一计价项目均需填写单价和合价B.单价采用工料单价C.单价采取综合单价形式D.不得随意删除或涂改工程量清单E.合价采用工料合价正确答案：[ACD]227．国民经济评价与财务评价在（）方面存在差异。A.评价目的B.费用和效益的划分C.计算期D.采用的价格E.评价角度正确答案：[BDE]228．在下列施工组织方式中，不能实现工作队专业化施工的组织方式是（）。A.依次施工和流水施工B.平行施工和流水施工C.依次施工和平行施工D.平行施工和搭接施工正确答案：[C]三、判断题229．单位工程绿色施工评价结果应在有关部门（）。A.备案B.批准C.验收D.复评正确答案：[A]230．建筑物拆除产生的废弃物的再利用和回收率大于（）。A.30%B.35%C.40%D.50%正确答案：[C]231．档案信息主要是在各种文件办理完成后，根据其特征.相互联系和保存价值等分类整理，根据文件的作者.内容.时间和形成的自然规律等特征组卷。（）Y.对N.错正确答案：[Y]--------------------