版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024年外墙涂饰劳务分包合同样本本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1分包方基本信息1.2总包方基本信息2.项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目工期3.工程范围及质量要求3.1工程范围3.2工程质量标准4.合同价格及支付方式4.1合同总价4.2价格组成4.3支付方式及时间5.工程进度及验收5.1工程进度计划5.2验收标准及程序6.材料供应与质量保证6.1材料供应方式6.2材料质量要求6.3材料检验及验收7.施工安全与环境保护7.1施工安全责任7.2环境保护措施8.保险责任8.1保险种类8.2保险责任范围8.3保险费用及承担9.违约责任9.1违约情形9.2违约责任承担10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构11.合同解除11.1解除条件11.2解除程序12.合同生效与终止12.1合同生效条件12.2合同终止条件13.其他约定13.1不可抗力13.2通知与送达13.3合同附件14.合同签署与生效日期第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1分包方基本信息1.1.1分包方名称:建筑劳务分包有限公司1.1.2分包方地址:省市区路号1.1.3分包方法定代表人:1.1.4分包方联系电话:1381.1.5分包方营业执照注册号:X01.2总包方基本信息1.2.1总包方名称:房地产开发有限公司1.2.2总包方地址:省市区路号1.2.3总包方法定代表人:1.2.4总包方联系电话:13956781.2.5总包方营业执照注册号:X87654321092.项目概况2.1项目名称:小区外墙涂饰工程2.2项目地点:省市区小区2.3项目规模:建筑面积万平方米2.4项目工期:自2024年1月1日起至2024年6月30日止3.工程范围及质量要求3.1工程范围:包括但不限于外墙涂料施工、表面清洁、修补、打磨、涂料涂装等3.2工程质量标准:符合国家相关质量标准及设计要求,确保工程质量达到优良等级4.合同价格及支付方式4.1合同总价:人民币捌拾万元整(¥800,000.00)4.2价格组成:材料费、人工费、机械使用费、其他费用4.3支付方式及时间:分阶段支付,具体支付节点及比例如下:首付款:合同签订后5个工作日内支付合同总额的30%进度款:每个阶段完成后10个工作日内支付该阶段工程款结算款:工程验收合格后10个工作日内支付剩余工程款的50%保修金:保修期满后10个工作日内无息退还保修金5.工程进度及验收5.1工程进度计划:详见附件《工程进度计划表》5.2验收标准及程序:按照国家相关验收标准及双方约定进行验收,具体程序如下:自检:分包方在施工过程中进行自检,确保工程质量达到要求初步验收:总包方对分包方的自检结果进行初步验收最终验收:双方共同进行最终验收,签署验收报告6.材料供应与质量保证6.1材料供应方式:分包方负责材料的采购、运输及验收6.2材料质量要求:所有材料必须符合国家相关质量标准及设计要求6.3材料检验及验收:材料进场时,双方共同进行检验,合格后方可使用7.施工安全与环境保护7.1施工安全责任:分包方负责施工过程中的安全管理工作,确保施工安全7.2环境保护措施:分包方应采取有效措施,减少施工对环境的影响,符合国家环保要求8.保险责任8.1保险种类:分包方应购买意外伤害险和财产保险,总包方应购买建筑工程一切险8.2保险责任范围:保险责任范围包括但不限于施工过程中的人员伤亡、财产损失、意外事故等8.3保险费用及承担:保险费用由双方各自承担,保险合同由各自负责办理9.违约责任9.1违约情形:包括未按时完成工程、工程质量不符合要求、违反合同约定等9.2违约责任承担:违约方应承担违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等10.争议解决10.1争议解决方式:双方应友好协商解决争议,协商不成的,提交仲裁委员会仲裁10.2争议解决机构:仲裁委员会11.合同解除11.1解除条件:包括不可抗力、一方严重违约、合同约定的解除条件等11.2解除程序:一方提出解除合同,应书面通知另一方,经双方协商一致后解除合同12.合同生效与终止12.1合同生效条件:本合同自双方签字盖章之日起生效12.2合同终止条件:包括合同约定的终止条件、工程完工、双方协商一致解除合同等13.其他约定13.1不可抗力:因不可抗力导致合同无法履行时,双方互不承担违约责任,但应及时通知对方13.2通知与送达:通知应以书面形式送达对方,送达地址为合同中约定的地址13.3合同附件:包括工程进度计划表、材料清单、验收报告等14.合同签署与生效日期14.1合同签署:本合同一式两份,双方各执一份,自双方签字盖章之日起生效14.2合同生效日期:2024年1月1日第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义:本合同所指的第三方,包括但不限于监理方、咨询方、检测方、评估方、保险经纪方、法律顾问等,其介入目的在于确保合同履行、工程质量和安全、风险控制等。15.2第三方介入方式:第三方介入应通过合同约定或双方协商一致的方式确定,介入方式包括但不限于:监理:对工程进度、质量、安全进行监督和管理咨询:提供专业意见和解决方案检测:对材料、工程进行质量检测评估:对工程进行价值评估或风险评估保险经纪:协助办理保险事宜法律顾问:提供法律咨询和争议解决服务16.第三方责任16.1第三方责任限额:第三方的责任限额应根据其介入内容、职责范围和合同约定确定。具体责任限额如下:监理方:不超过合同总价的2%咨询方:不超过合同总价的1%检测方:不超过检测费用总额的2%评估方:不超过评估费用总额的2%保险经纪:不超过保险经纪服务费总额的2%法律顾问:不超过法律咨询和争议解决服务费总额的2%17.第三方权利对工程进度、质量、安全进行监督检查要求分包方提供相关资料和报告对分包方提出整改意见或要求参与工程验收向合同双方提出书面报告和建议18.第三方义务按照合同约定和职责要求,独立、客观、公正地履行职责及时向合同双方报告工作情况和发现的问题遵守国家法律法规和行业标准保护合同双方的商业秘密19.第三方与其他各方的划分19.1第三方与分包方:第三方与分包方之间不存在直接的合同关系,分包方应积极配合第三方的各项工作。19.2第三方与总包方:第三方与总包方之间根据合同约定,总包方应向第三方支付相应服务费用,并配合第三方履行职责。19.3第三方与甲乙双方:第三方作为合同履行的辅助方,应与甲乙双方保持沟通,确保合同目标的实现。20.第三方变更20.1第三方变更:如需更换第三方,应经甲乙双方协商一致,并书面通知对方,更换后的第三方应具备与原第三方相当的资质和业绩。21.第三方介入的合同效力21.1本合同在第三方介入的情况下,仍然有效,第三方介入不影响本合同其他条款的效力。22.第三方介入的争议解决22.1第三方介入过程中产生的争议,应按照本合同第10条“争议解决”的规定处理。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.工程进度计划表详细要求:包括工程进度节点、预计完成时间、责任部门等。说明:此附件用于明确工程进度安排,确保各方对工程进度有清晰的认识。2.材料清单详细要求:包括材料名称、规格、型号、数量、供应商等。说明:此附件用于明确材料采购和使用情况,确保材料符合质量要求。3.验收报告详细要求:包括验收日期、验收人员、验收结果、存在问题及整改措施等。说明:此附件用于记录工程验收情况,作为工程质量的重要凭证。4.保险合同详细要求:包括保险种类、保险金额、保险期限、保险责任等。说明:此附件用于证明保险责任的有效性,保障合同双方的权益。5.第三方介入协议详细要求:包括第三方名称、职责、权利、义务、费用等。说明:此附件用于明确第三方介入的细节,确保第三方工作顺利进行。6.争议解决协议详细要求:包括争议解决方式、争议解决机构、争议解决程序等。说明:此附件用于明确争议解决机制,确保合同争议得到及时、有效的解决。7.违约责任认定标准详细要求:包括违约行为类型、责任认定标准、责任承担方式等。说明:此附件用于明确违约行为的认定和责任承担,保障合同双方的合法权益。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为类型未按时完成工程:未按合同约定的时间节点完成工程。工程质量不符合要求:工程质量不达到合同约定的标准。违反合同约定:未履行合同约定的义务或违反合同约定的条款。2.责任认定标准违约行为类型:根据违约行为的严重程度和影响,分为轻微违约、一般违约和严重违约。责任承担方式:轻微违约,承担违约金;一般违约,承担违约金及赔偿损失;严重违约,承担违约金、赔偿损失,并可能解除合同。3.示例说明示例一:分包方未按时完成工程,导致工程延期10天。经认定,此为一般违约,分包方应支付违约金人民币壹万元,并赔偿由此产生的损失。示例二:分包方在施工过程中,使用不符合质量要求的材料,导致工程出现质量问题。经认定,此为严重违约,分包方应承担违约金、赔偿损失,并可能解除合同。全文完。2024年外墙涂饰劳务分包合同样本1本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1分包方信息1.2业主方信息2.项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目工期3.工程内容3.1工程范围3.2施工图纸及资料3.3工程质量要求4.工程价格4.1计价方式4.2工程量清单4.3价格调整机制5.付款方式5.1预付款5.2进度款5.3结算款5.4保修金6.施工进度6.1施工计划6.2进度控制6.3工期延误责任7.施工质量保证7.1质量标准7.2质量检测7.3质量责任8.施工安全8.1安全责任8.2安全措施8.3事故处理9.材料供应9.1材料采购9.2材料验收9.3材料保管10.环境保护10.1环境保护措施10.2环境污染处理11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构12.合同解除12.1合同解除条件12.2合同解除程序13.合同终止13.1合同终止条件13.2合同终止程序14.合同生效及其他14.1合同生效日期14.2合同附件14.3其他约定第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1分包方信息1.1.1分包方名称:X建筑有限公司1.1.2分包方地址:省市区路号1.1.3分包方联系人:1.1.4分包方联系电话:138xxxx56781.2业主方信息1.2.1业主方名称:房地产开发有限公司1.2.2业主方地址:省市区路号1.2.3业主方联系人:1.2.4业主方联系电话:139xxxx56782.项目概况2.1项目名称:小区外墙涂饰工程2.2项目地点:省市区小区2.3项目规模:占地面积50000平方米,外墙涂饰面积20000平方米2.4项目工期:自合同签订之日起60个工作日内完成3.工程内容3.1工程范围:包括外墙腻子、底漆、面漆的涂饰工作3.2施工图纸及资料:分包方应按照业主方提供的施工图纸及资料进行施工3.3工程质量要求:按照国家及行业标准执行,达到合格标准4.工程价格4.1计价方式:按实际完成工程量结算4.2工程量清单:详见附件《工程量清单》4.3价格调整机制:因政策调整、市场波动等原因导致材料价格变动,按市场实际价格调整5.付款方式5.1预付款:合同签订后5个工作日内支付预付款总额的30%5.2进度款:每完成工程总量的20%,支付对应工程款5.3结算款:工程验收合格后30日内支付结算款总额的70%6.施工进度6.1施工计划:详见附件《施工进度计划表》6.2进度控制:分包方应严格按照施工计划执行,如遇特殊情况影响进度,应及时通知业主方6.3工期延误责任:因分包方原因造成工期延误,每延误一天,按合同总价款的1%支付违约金7.施工质量保证7.1质量标准:按照国家及行业标准执行,达到合格标准7.2质量检测:分包方应定期进行自检,并邀请业主方进行抽检7.3质量责任:如因分包方原因造成质量问题,分包方应负责修复,并承担由此产生的费用8.施工安全8.1安全责任8.1.1分包方负责施工过程中的安全管理工作,确保施工人员的人身安全和财产安全。8.1.2业主方负责提供施工现场的安全条件,包括安全通道、安全防护设施等。8.2安全措施8.2.1分包方应制定详细的安全施工方案,包括施工过程中的安全操作规程。8.2.2分包方应定期对施工人员进行安全教育和培训,提高安全意识。8.3事故处理8.3.1发生安全事故时,分包方应立即停止施工,并采取必要措施保护现场。8.3.2分包方应立即向业主方报告事故情况,并配合业主方进行事故调查和处理。9.材料供应9.1材料采购9.1.1分包方负责材料的采购,确保材料的质量和供应。9.1.2分包方应在施工前提交材料采购计划,经业主方审核同意后方可采购。9.2材料验收9.2.1材料进场后,由分包方和业主方共同进行验收,确保材料符合合同要求。9.2.2验收合格的材料方可用于施工,不合格的材料应立即退场。9.3材料保管9.3.1分包方应妥善保管材料,防止损坏和丢失。9.3.2业主方有权随时对材料的保管情况进行检查。10.环境保护10.1环境保护措施10.1.1分包方应采取有效措施,减少施工对环境的影响。10.1.2分包方应遵守国家有关环境保护的法律、法规。10.2环境污染处理10.2.1如发生环境污染事故,分包方应立即采取措施进行治理。10.2.2分包方应承担因环境污染造成的损失和赔偿责任。11.争议解决11.1争议解决方式11.1.1双方应友好协商解决合同履行过程中的争议。11.1.2如协商不成,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。11.2争议解决机构11.2.1双方可约定仲裁机构,通过仲裁方式解决争议。12.合同解除12.1合同解除条件12.1.1如一方违反合同约定,另一方有权解除合同。12.1.2如发生不可抗力,导致合同无法履行,双方可协商解除合同。12.2合同解除程序12.2.1解除合同前,双方应书面通知对方,并说明解除原因。12.2.2解除合同后,双方应妥善处理合同履行过程中产生的债权债务。13.合同终止13.1合同终止条件13.1.1合同履行完毕,双方无争议的情况下,合同终止。13.1.2如一方违约,另一方有权终止合同。13.2合同终止程序13.2.1合同终止前,双方应书面通知对方。13.2.2合同终止后,双方应妥善处理合同履行过程中产生的债权债务。14.合同生效及其他14.1合同生效日期:自双方签字盖章之日起生效。14.2合同附件:包括工程量清单、施工进度计划表等。14.3其他约定:双方约定的其他条款,如需变更,应书面修改并作为合同附件。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1定义:本合同所称第三方,是指除合同双方外的其他自然人、法人或其他组织,包括但不限于中介方、监理方、检测机构等。15.2第三方介入的目的:第三方介入旨在提高合同履行的效率、确保工程质量、维护合同双方的合法权益。16.第三方介入的类型及职责16.1中介方16.1.1职责:中介方负责协助双方进行合同谈判、签订合同、协调合同履行过程中的事项。16.1.2责任限额:中介方的责任限额为中介服务费的一倍,最高不超过合同总价的1%。16.2监理方16.2.1职责:监理方负责对施工过程进行监督,确保工程质量符合合同要求。16.2.2责任限额:监理方的责任限额为监理服务费的一倍,最高不超过合同总价的1%。16.3检测机构16.3.1职责:检测机构负责对施工材料、工程质量进行检测,出具检测报告。16.3.2责任限额:检测机构的责任限额为检测服务费的一倍,最高不超过合同总价的1%。17.第三方介入的程序17.1第三方介入的引入:由合同一方提出引入第三方的建议,经另一方同意后,由双方共同邀请第三方介入。17.2第三方介入的确认:第三方介入后,双方应与第三方签订相关协议,明确各方的权利义务。17.3第三方介入的监督:合同双方应共同监督第三方的行为,确保其履行职责。18.第三方与其他各方的划分说明18.1责任划分:第三方在履行职责过程中产生的责任,由第三方自行承担。18.2联合责任:若第三方在履行职责过程中与合同双方共同承担责任,则由合同双方按照各自过错承担相应责任。18.3权利划分:第三方的权利由双方共同协商确定,并在相关协议中予以明确。19.第三方介入的合同变更19.1变更程序:第三方介入后,如需变更合同内容,应经合同双方和第三方协商一致,并书面修改合同。19.2变更通知:变更内容经确认后,合同双方应及时通知对方和第三方。20.第三方介入的费用20.1费用承担:第三方介入的费用由合同双方按照各自责任分担。20.2费用结算:第三方介入的费用应在合同约定的时间内结算。21.第三方介入的争议解决21.1争议解决方式:第三方介入过程中产生的争议,应通过协商解决。21.2争议解决机构:如协商不成,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.工程量清单详细要求:包括每个分项工程的具体名称、计量单位、工程量及单价。说明:工程量清单是合同执行过程中计算工程款的重要依据。2.施工图纸及资料详细要求:包括项目总体设计图纸、分项工程图纸、施工技术要求和施工方案。说明:施工图纸及资料是施工过程中必须遵守的技术规范。3.施工进度计划表详细
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 湖南农业大学《专业英语(工管)》2021-2022学年第一学期期末试卷
- 多媒体应用技术 知识课件
- 第六章 特殊人群的临床用药课件
- 教师规章制度(32篇)
- 2024年社区档案管理工作计划报告
- 2024至2030年中国时装包行业投资前景及策略咨询研究报告
- 2024至2030年中国防冻型外墙涂料行业投资前景及策略咨询研究报告
- 2024至2030年中国立体热源多层烘箱行业投资前景及策略咨询研究报告
- 2024至2030年中国女式休闲裤行业投资前景及策略咨询研究报告
- 2024至2030年中国门/窗扣板行业投资前景及策略咨询研究报告
- 机械制图学习通超星期末考试答案章节答案2024年
- 期末测试卷(试题)-2024-2025学年人教PEP版(2024)英语三年级上册
- 2024-2025学年初中化学九年级上册(人教版)上课课件 第七单元 课题1 燃料的燃烧(第一课时)
- 9 加几(教案)-2024-2025学年一年级上册数学人教版
- 初中+语文++第六单元(整体教学课件)+九年级语文上册大单元教学(统编版)
- 美妆细分市场机会与策略洞察-任拓-202409
- 形势与政策24秋-专题测验1-5-国开-参考资料
- 2024-2030年中国网络安全行业发展前景及投资战略研究报告
- 2024年中考满分作文13篇
- 客房部2024年工作计划
- 2024版公共卫生间管理服务承包协议
评论
0/150
提交评论