版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度矿业工程劳务分包合同本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1分包方信息1.2总包方信息1.3监理方信息2.项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目工期3.工程劳务分包范围3.1分包工程内容3.2分包工程量3.3分包工程进度4.工程劳务分包合同价款4.1合同总价4.2付款方式4.3付款期限5.工程劳务分包工程款结算5.1结算方式5.2结算时间5.3结算手续6.工程劳务分包进度款支付6.1进度款比例6.2进度款支付条件6.3进度款支付时间7.工程劳务分包工程款违约责任7.1违约情形7.2违约责任8.工程劳务分包质量要求8.1工程质量标准8.2质量验收程序8.3质量保证期9.工程劳务分包安全生产责任9.1安全生产责任9.2安全生产措施9.3事故处理程序10.工程劳务分包环境保护责任10.1环境保护责任10.2环境保护措施10.3环境污染处理11.工程劳务分包合同解除条件11.1合同解除情形11.2合同解除程序11.3合同解除责任12.合同争议解决方式12.1争议解决途径12.2争议解决机构12.3争议解决程序13.合同签订与生效13.1合同签订时间13.2合同生效条件13.3合同备案手续14.合同附件14.1附件一:工程劳务分包工程量清单14.2附件二:工程劳务分包工程款结算清单14.3附件三:安全生产措施及责任清单14.4附件四:环境保护措施及责任清单第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1分包方信息1.1.1分包方名称:X矿业工程劳务分包公司1.1.2分包方法定代表人:1.1.3分包方注册地址:省市区路号1.1.4分包方联系电话:138xxxx55551.1.5分包方开户银行及账号:银行分行,账号:0561.2总包方信息1.2.1总包方名称:矿业开发有限公司1.2.2总包方法定代表人:1.2.3总包方注册地址:省市区路号1.2.4总包方联系电话:139xxxx66661.2.5总包方开户银行及账号:银行分行,账号:0571.3监理方信息1.3.1监理方名称:工程监理有限公司1.3.2监理方法定代表人:1.3.3监理方注册地址:省市区路号1.3.4监理方联系电话:137xxxx77771.3.5监理方开户银行及账号:银行分行,账号:0582.项目概况2.1项目名称:矿业开采项目2.2项目地点:省市区2.3项目规模:年产矿石万吨2.4项目工期:自2024年1月1日至2025年12月31日3.工程劳务分包范围3.1分包工程内容:包括矿山开采、矿石运输、矿山安全等劳务作业3.2分包工程量:根据工程量清单确定,详见附件一3.3分包工程进度:按照工程进度计划执行,详见附件一4.工程劳务分包合同价款4.1合同总价:人民币壹仟万元整(¥10,000,000.00)4.2付款方式:分阶段支付,具体支付方式详见附件二4.3付款期限:按照工程进度及验收合格后15个工作日内支付5.工程劳务分包工程款结算5.1结算方式:按月结算,每月底前提交结算报告5.2结算时间:每月5日前提交上个月结算报告5.3结算手续:双方确认结算报告无误后,办理结算手续6.工程劳务分包进度款支付6.1进度款比例:每月进度款的50%6.2进度款支付条件:工程进度达到当月计划进度的80%,且当月结算报告已提交6.3进度款支付时间:每月10日前支付上个月进度款7.工程劳务分包工程款违约责任7.1违约情形:7.1.1分包方未按合同约定完成工程任务的,每逾期一日,应向总包方支付合同总价1‰的违约金;7.1.2总包方未按合同约定支付工程款的,每逾期一日,应向分包方支付合同总价1‰的违约金;7.2违约责任:违约方应承担因违约行为给对方造成的直接经济损失,并承担相应的法律责任。8.工程劳务分包质量要求8.1工程质量标准:严格按照国家相关工程质量和安全标准执行,确保工程质量达到《矿山工程质量验收规范》GB501072010的要求。8.2质量验收程序:8.2.1分包方应按照工程进度和质量要求,及时完成分项工程的质量检查和自检工作。8.2.2总包方或监理方在接到分包方的自检报告后,应组织相关人员进行现场验收。8.2.3验收不合格的工程,分包方应在规定的时间内进行整改,直至合格。8.2.4验收合格的工程,方可进入下一道工序或整体工程验收。8.3质量保证期:自竣工验收合格之日起计算,保证期为2年。9.工程劳务分包安全生产责任9.1安全生产责任:9.1.1分包方应建立健全安全生产责任制,明确各级人员的安全责任。9.1.2分包方应定期对施工人员进行安全教育培训,提高安全意识。9.1.3分包方应配备必要的安全防护设施和应急救援设备。9.2安全生产措施:9.2.1严格执行安全生产操作规程,确保施工安全。9.2.2定期对施工现场进行安全检查,及时发现和消除安全隐患。9.2.3发生安全事故时,立即启动应急预案,及时上报并妥善处理。9.3事故处理程序:9.3.1事故发生后,立即停止作业,隔离事故现场。9.3.2报告事故情况,启动应急预案,组织救援。9.3.3对事故原因进行调查分析,提出整改措施。10.工程劳务分包环境保护责任10.1环境保护责任:10.1.1分包方应遵守国家有关环境保护的法律、法规和标准。10.1.2分包方应采取有效措施,防止和减少施工过程中对环境的污染。10.2环境保护措施:10.2.1采取合理的施工方案,减少施工噪声和扬尘污染。10.2.2对施工废弃物进行分类处理,不得随意堆放或丢弃。10.2.3对施工用水、用电等进行节约和合理利用。10.3环境污染处理:10.3.1发生环境污染事故时,立即停止作业,采取措施进行治理。10.3.2向当地环境保护部门报告事故情况,接受调查处理。11.合同解除条件11.1合同解除情形:11.1.1因不可抗力导致合同无法履行;11.1.2分包方严重违约,经催告后在合理期限内仍未纠正;11.1.3总包方严重违约,经催告后在合理期限内仍未纠正;11.2合同解除程序:11.2.1双方协商一致,签订合同解除协议;11.2.2一方提出解除合同,另一方在合理期限内未提出异议;11.3合同解除责任:11.3.1因不可抗力解除合同的,双方互不承担责任;11.3.2因一方违约解除合同的,违约方应承担相应的违约责任。12.争议解决方式12.1争议解决途径:12.1.1通过友好协商解决;12.1.2协商不成,提交仲裁委员会仲裁;12.1.3协商和仲裁均未达成一致,依法向人民法院提起诉讼。12.2争议解决机构:12.2.1仲裁委员会12.2.2人民法院12.3争议解决程序:12.3.1双方协商解决争议,达成一致意见的,签订书面协议;12.3.2提交仲裁或诉讼的,按照仲裁规则或诉讼程序进行。13.合同签订与生效13.1合同签订时间:2024年1月1日13.2合同生效条件:双方签字盖章,合同正式生效。13.3合同备案手续:双方应在合同生效后15日内办理合同备案手续。14.合同附件14.1附件一:工程劳务分包工程量清单14.2附件二:工程劳务分包工程款结算清单14.3附件三:安全生产措施及责任清单14.4附件四:环境保护措施及责任清单第二部分:第三方介入后的修正1.第三方定义1.1第三方是指在合同履行过程中,经甲乙双方同意,介入合同关系中的独立第三方,包括但不限于中介方、监理方、评估机构、咨询机构等。2.第三方介入的条件与程序2.1.1甲乙双方同意;2.1.2第三方具备相应的资质和能力;2.1.3第三方介入不违反法律法规和合同约定。2.2第三方介入的程序:2.2.1甲乙双方书面同意第三方介入;2.2.2第三方提交相关资质证明和能力证明;2.2.3甲乙双方与第三方签订书面协议,明确第三方的职责和权利义务。3.第三方的职责和权利3.1第三方的职责:3.1.1监督和检查工程进度、质量、安全、环保等;3.1.2对分包方提出的工程变更、索赔等进行评估和审核;3.1.3参与工程验收,对验收结果负责;3.1.4对甲乙双方违反合同的行为进行监督和纠正。3.2第三方的权利:3.2.1获得甲乙双方提供的必要信息和资料;3.2.2要求甲乙双方履行合同约定的义务;3.2.3依法维护自身合法权益。4.第三方的责任限额4.1第三方责任限额:4.1.1第三方因自身过错导致的损失,由第三方承担;4.1.2第三方因履行职责而产生的合理费用,由甲乙双方承担;4.1.3第三方责任限额不得超过合同总价的一定比例,具体比例由甲乙双方与第三方在协议中约定。5.第三方与其他各方的划分说明5.1第三方与分包方的划分:5.1.1第三方对分包方的监督和检查工作,不代替分包方对工程的责任;5.1.2分包方应积极配合第三方的监督和检查工作,不得拒绝或阻挠。5.2第三方与甲乙双方的划分:5.2.1第三方对甲乙双方履行合同的行为进行监督,但不代替甲乙双方的权利和义务;5.2.2甲乙双方应按照合同约定履行各自的权利和义务,不得因第三方的介入而免除。5.3第三方与其他第三方的划分:5.3.1第三方与其他第三方之间不存在隶属关系;5.3.2各第三方在合同履行过程中应相互尊重,共同维护合同关系的稳定。6.第三方介入的合同变更6.1第三方介入后,如需对合同内容进行变更,应由甲乙双方与第三方协商一致,签订书面变更协议。7.第三方介入的合同终止7.1第三方介入后,如因故需要终止介入,应由甲乙双方与第三方协商一致,签订书面终止协议。8.第三方介入的争议解决8.1第三方介入后,如发生争议,应通过协商解决;8.2协商不成的,可按照合同约定的争议解决方式处理。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:工程劳务分包工程量清单详细要求:列明分包工程的具体内容、工程量、计量单位、单价及总价等。说明:工程量清单是确定分包工程总价的基础,应详细、准确。2.附件二:工程劳务分包工程款结算清单详细要求:详细列出每笔工程款的发生时间、金额、结算依据等。说明:结算清单是支付工程款的依据,应保证其真实性和准确性。3.附件三:安全生产措施及责任清单详细要求:明确安全生产责任制、安全防护措施、应急预案等。说明:安全生产措施是保障施工安全的重要文件,应严格执行。4.附件四:环境保护措施及责任清单详细要求:明确环境保护措施、污染处理措施、环保责任制等。说明:环境保护措施是履行环保责任的重要文件,应确保符合相关法律法规。5.附件五:合同签订与生效证明详细要求:证明合同签订日期、双方签字盖章等。说明:合同签订与生效证明是合同生效的依据,应妥善保管。6.附件六:合同变更协议详细要求:详细记录合同变更的内容、日期、双方签字盖章等。说明:合同变更协议是变更合同内容的正式文件,应作为合同附件。7.附件七:合同解除协议详细要求:详细记录合同解除的原因、日期、双方签字盖章等。说明:合同解除协议是合同解除的正式文件,应作为合同附件。8.附件八:争议解决协议详细要求:详细记录争议解决的方式、机构、日期、双方签字盖章等。说明:争议解决协议是解决争议的正式文件,应作为合同附件。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:1.1分包方未按合同约定完成工程任务;1.2总包方未按合同约定支付工程款;1.3第三方未履行合同约定的职责;1.4甲乙双方未履行合同约定的义务;1.5发生安全事故;1.6环境污染事故。2.责任认定标准:2.1违约方应承担因其违约行为给对方造成的直接经济损失;2.2违约方应承担因违约行为给对方造成的间接经济损失;2.3违约方应承担因违约行为给第三方造成的经济损失;2.4违约方应承担因违约行为给国家、社会和他人造成的经济损失;2.5违约方应承担因违约行为给合同其他相关方造成的经济损失。3.违约责任示例:3.1分包方未按合同约定完成工程任务,导致工程延期,应向总包方支付合同总价1‰的违约金;3.2总包方未按合同约定支付工程款,每逾期一日,应向分包方支付合同总价1‰的违约金;3.3第三方未履行合同约定的职责,导致工程进度延误,应向甲乙双方支付合同总价1‰的违约金;3.4甲乙双方未履行合同约定的义务,导致合同无法履行,应承担相应的违约责任;3.5发生安全事故,分包方应承担相应的责任,包括但不限于赔偿伤亡人员、修复事故现场等;3.6环境污染事故,分包方应承担相应的责任,包括但不限于治理污染、赔偿损失等。全文完。2024年度矿业工程劳务分包合同1本合同目录一览1.合同订立与生效1.1合同订立过程1.2合同生效条件1.3合同生效日期2.双方基本信息2.1承包方基本信息2.2分包方基本信息2.3相关资质证书3.项目概况3.1项目名称3.2项目地点3.3项目规模3.4项目工期4.工程内容与范围4.1工程内容概述4.2工程具体范围4.3工程量清单5.工程质量标准与验收5.1质量标准5.2验收标准5.3验收程序5.4验收责任6.工程进度计划6.1工程进度安排6.2进度调整机制6.3进度监控与考核7.工程款支付7.1支付方式7.2支付时间节点7.3支付条件7.4付款比例8.材料与设备供应8.1材料供应责任8.2设备供应责任8.3材料与设备质量要求9.安全生产与文明施工9.1安全生产责任9.2文明施工要求9.3安全生产措施9.4应急预案10.环保要求与措施10.1环保责任10.2环保措施10.3环保监测11.违约责任11.1违约情形11.2违约责任承担11.3违约处理12.争议解决12.1争议解决方式12.2争议解决程序12.3争议解决机构13.合同解除与终止13.1解除合同情形13.2合同终止情形13.3合同解除与终止程序14.其他约定14.1不可抗力14.2合同变更14.3通知与送达14.4合同份数与效力14.5合同附件第一部分:合同如下:1.合同订立与生效1.1合同订立过程本合同经双方充分协商一致,于2024年X月X日签订。1.2合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。1.3合同生效日期本合同生效日期为2024年X月X日。2.双方基本信息2.1承包方基本信息承包方名称:X矿业工程有限责任公司承包方地址:X省X市X区X路X号承包方联系人:X承包方联系电话:2.2分包方基本信息分包方名称:X劳务分包有限公司分包方地址:X省X市X区X路X号分包方联系人:X分包方联系电话:2.3相关资质证书承包方资质证书:X分包方资质证书:X3.项目概况3.1项目名称2024年度矿业工程3.2项目地点X省X市X矿区3.3项目规模总投资额:人民币X万元工程面积:X平方米3.4项目工期合同工期为自2024年X月起,至2025年X日止,共计X个月。4.工程内容与范围4.1工程内容概述本工程包括矿山开采、地面建筑工程、辅助设施建设等。4.2工程具体范围详见工程量清单及施工图纸。4.3工程量清单详见附件一《工程量清单》。5.工程质量标准与验收5.1质量标准工程质量应符合国家标准、行业标准和合同约定的质量要求。5.2验收标准验收标准参照国家标准、行业标准和合同约定执行。5.3验收程序验收程序按《建筑工程施工质量验收统一标准》执行。5.4验收责任承包方负责工程质量的保证和验收。6.工程进度计划6.1工程进度安排详见附件二《工程进度计划表》。6.2进度调整机制如遇不可抗力或其他特殊情况,可经双方协商调整进度。6.3进度监控与考核定期对工程进度进行监控,并对承包方进行考核。7.工程款支付7.1支付方式工程款按工程进度支付,采用银行转账方式。7.2支付时间节点每月支付一次,支付比例为已完工程量的10%。7.3支付条件按照合同约定,完成一定工程量并经验收合格后支付。7.4付款比例首付款为合同总金额的10%,进度款为已完工程量的10%,结算款为合同总金额的80%,尾款为合同总金额的10%。8.材料与设备供应8.1材料供应责任承包方负责提供工程所需的全部材料,并确保材料质量符合合同约定。8.2设备供应责任承包方负责提供工程所需的全部设备,并确保设备完好、性能达标。8.3材料与设备质量要求所有材料与设备必须符合国家或行业相关质量标准,并提供合格证明。9.安全生产与文明施工9.1安全生产责任承包方负责施工现场的安全生产管理,确保施工安全。9.2文明施工要求施工现场应保持整洁,不得随意堆放材料,不得影响周边环境和居民生活。9.3安全生产措施制定并执行安全生产措施,包括但不限于安全教育培训、现场巡查、应急预案等。9.4应急预案制定应急预案,应对可能出现的突发事件。10.环保要求与措施10.1环保责任承包方负责施工现场的环保工作,确保符合国家环保要求。10.2环保措施采取有效措施减少施工过程中的噪音、粉尘、废水等污染。10.3环保监测定期进行环保监测,确保排放达标。11.违约责任11.1违约情形包括但不限于工程延误、质量不合格、安全责任事故等。11.2违约责任承担违约方应承担相应的违约责任,包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。11.3违约处理双方协商解决,协商不成可向合同约定的人民法院提起诉讼。12.争议解决12.1争议解决方式通过友好协商解决,协商不成可提交合同约定的人民法院或仲裁机构。12.2争议解决程序争议解决程序按相关法律、法规及合同约定执行。12.3争议解决机构争议解决机构为合同约定的人民法院或仲裁机构。13.合同解除与终止13.1解除合同情形包括但不限于一方违约、不可抗力、合同目的无法实现等。13.2合同终止情形包括但不限于工程完工、合同履行完毕、双方协商一致等。13.3合同解除与终止程序合同解除或终止需书面通知对方,并按合同约定办理相关手续。14.其他约定14.1不可抗力因不可抗力导致合同无法履行时,双方互不承担责任,并协商解决合同后续事宜。14.2合同变更合同变更需书面通知对方,经双方协商一致并签署书面文件后生效。14.3通知与送达通知应以书面形式进行,送达地址为合同约定的地址。14.4合同份数与效力本合同一式肆份,双方各执贰份,具有同等法律效力。14.5合同附件附件一:工程量清单附件二:工程进度计划表附件三:其他相关文件第二部分:第三方介入后的修正1.第三方介入的概念与范围1.1第三方定义本合同中所述的第三方,是指除甲乙双方以外的,为履行本合同或协助本合同履行而介入的任何个人、企业或其他组织。1.2第三方介入范围a.工程监理公司;b.质量检测机构;c.资金监管机构;d.保险机构;e.其他经甲乙双方同意的第三方。2.第三方介入的程序2.1介入申请甲乙双方协商一致后,可向第三方提出介入申请。2.2介入批准第三方在收到介入申请后,应在合理期限内给予答复,同意介入的,应签署书面协议。2.3介入生效第三方介入协议签署后,第三方介入即生效。3.第三方的责任与权利3.1责任第三方应按照合同约定和介入协议的规定,履行相应的责任。a.工程监理公司:负责对工程进度、质量、安全等方面进行监督管理;b.质量检测机构:负责对工程质量进行检测;c.资金监管机构:负责对工程资金使用进行监管;d.保险机构:负责对工程进行保险,并在保险范围内承担赔偿责任。3.2权利a.获得必要的信息和资料;b.对甲乙双方履行合同情况进行监督;c.依法维护自身合法权益。4.第三方责任限额4.1责任限额定义责任限额是指第三方在履行合同过程中因自身原因造成损失时,应承担的最高赔偿金额。4.2责任限额确定责任限额由甲乙双方在合同中约定,或由第三方在介入协议中约定。4.3超出责任限额的处理若第三方造成的损失超过责任限额,甲乙双方应协商解决,协商不成可依法向人民法院提起诉讼。5.第三方与其他各方的划分说明5.1责任划分a.第三方与甲方的责任划分:第三方应按照合同约定和介入协议的规定,对甲方承担相应责任;b.第三方与乙方的责任划分:第三方应按照合同约定和介入协议的规定,对乙方承担相应责任;c.第三方与甲乙双方的责任划分:第三方应按照合同约定和介入协议的规定,对甲乙双方共同承担责任。5.2权利划分第三方的权利应按照合同约定和介入协议的规定,与其他各方划分。6.第三方介入的变更与解除6.1变更第三方介入协议的变更,需经甲乙双方和第三方协商一致,并签署书面文件。6.2解除第三方介入协议的解除,需经甲乙双方和第三方协商一致,并签署书面文件。7.第三方介入的终止7.1终止条件第三方介入协议终止的条件包括但不限于:a.合同履行完毕;b.第三方完成合同约定的任务;c.双方协商一致。7.2终止程序第三方介入协议终止,需经甲乙双方和第三方协商一致,并签署书面文件。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:工程量清单要求:a.详细列出工程项目的名称、规格、数量、单价及总价;b.清单应与合同内容一致;c.清单应加盖公章。2.附件二:工程进度计划表要求:a.列出工程项目的起止时间、预计完成时间及实际完成时间;b.进度计划应与合同工期一致;c.进度计划应加盖公章。3.附件三:安全生产措施要求:a.详细列出施工现场的安全生产措施;b.安全生产措施应符合国家相关法律法规;c.安全生产措施应加盖公章。4.附件四:环保措施要求:a.详细列出施工现场的环保措施;b.环保措施应符合国家相关法律法规;c.环保措施应加盖公章。5.附件五:合同变更记录要求:a.记录合同变更的内容、时间及双方签字;b.变更记录应加盖公章。6.附件六:第三方介入协议要求:a.详细列出第三方的名称、职责、权利及责任;b.协议应加盖公章。7.附件七:违约金支付凭证要求:a.记录违约金的支付时间、金额及支付方式;b.凭证应加盖公章。8.附件八:争议解决协议要求:a.记录争议解决的方式、时间及双方签字;b.协议应加盖公章。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为a.工程延误;b.工程质量不合格;c.安全责任事故;d.违反合同约定;e.违反国家法律法规。2.责任认定标准a.工程延误:按照合同约定的工期,每延误一天,违约方应支付合同总金额的0.5%作为违约金;b.工程质量不合格:违约方应负责修复或更换,修复或更换费用由违约方承担;c.安全责任事故:按照《中华人民共和国安全生产法》及合同约定,追究相关责任;d.违反合同约定:违约方应支付违约金,违约金金额由合同约定;e.违反国家法律法规:按照国家法律法规追究相关责任。3.违约示例说明a.违约方未能按照合同约定的工期完成工程,延误工期10天,应支付违约金X元;b.违约方提供的材料不符合质量标准,导致工程返工,违约方应承担修复费用X元;c.施工现场发生安全事故,造成人员伤亡,违约方应按照《中华人民共和国安全生产法》及合同约定承担相应责任;d.违约方未按照合同约定支付工程款,应支付违约金X元;e.违约方违反国家环保法规,导致环境污染,应按照国家法律法规追究相关责任。全文完。2024年度矿业工程劳务分包合同2本合同目录一览1.合同概述1.1合同背景1.2合同目的1.3合同期限2.双方基本信息2.1承包方信息2.2分包方信息3.工程概况3.1工程名称3.2工程地点3.3工程规模3.4工程内容4.劳务分包内容4.1劳务项目4.2劳务范围4.3劳务期限5.合同价款及支付方式5.1合同价款5.2付款方式5.3付款时间6.工程进度与验收6.1工程进度计划6.2工程验收标准6.3验收程序7.劳务人员管理7.1劳务人员配置7.2劳务人员培训7.3劳务人员考核8.材料供应与管理8.1材料供应责任8.2材料采购与验收8.3材料使用与管理9.质量要求与保证9.1质量标准9.2质量保证措施9.3质量问题处理10.安全生产10.1安全生产责任10.2安全生产措施10.3事故处理11.环境保护11.1环境保护责任11.2环境保护措施11.3环境污染处理12.违约责任12.1违约情形12.2违约责任12.3违约处理13.争议解决13.1争议解决方式13.2争议处理程序13.3争议处理机构14.合同解除与终止14.1合同解除条件14.2合同终止条件14.3合同解除与终止程序第一部分:合同如下:1.合同概述1.1合同背景1.2合同目的本合同旨在明确甲乙双方在矿业工程项目劳务分包中的权利、义务和责任,确保工程项目的顺利进行。1.3合同期限本合同自双方签字之日起生效,至矿业工程项目全部完工并验收合格之日止。2.双方基本信息2.1承包方信息甲方:名称:矿业集团有限公司地址:省市区路号法定代表人:乙方:名称:劳务分包有限公司地址:省市区路号法定代表人:3.工程概况3.1工程名称矿业工程项目3.2工程地点省市区矿区3.3工程规模工程规模为万吨/年,主要包括采掘、选矿、运输等环节。3.4工程内容本工程劳务分包内容包括但不限于:采掘、运输、选矿等环节的劳务作业。4.劳务分包内容4.1劳务项目劳务项目包括但不限于:采掘、运输、选矿等环节的劳务作业。4.2劳务范围劳务范围包括但不限于:采掘、运输、选矿等环节的劳务作业。4.3劳务期限劳务期限为自合同生效之日起至矿业工程项目全部完工并验收合格之日止。5.合同价款及支付方式5.1合同价款本合同总价为人民币万元整。5.2付款方式合同价款分为预付款、进度款和竣工结算款三部分支付。5.3付款时间预付款:合同签订后日内支付;进度款:每月支付,按工程进度支付;竣工结算款:工程全部完工并验收合格后日内支付。6.工程进度与验收6.1工程进度计划甲方应按照工程进度计划,及时向乙方提供工程进度信息。6.2工程验收标准工程验收标准按照国家相关标准和规范执行。6.3验收程序工程完工后,乙方应向甲方提交验收申请,甲方应在收到申请后日内进行验收。8.劳务人员管理8.1劳务人员配置乙方应根据工程需要,合理配置劳务人员,确保工程顺利进行。8.2劳务人员培训乙方应对劳务人员进行岗前培训,确保其具备相应的技能和安全知识。8.3劳务人员考核乙方应定期对劳务人员进行考核,考核内容包括工作质量、安全意识等。9.材料供应与管理9.1材料供应责任甲方负责提供工程所需的材料,乙方负责材料的验收和使用。9.2材料采购与验收乙方应按照甲方提供的材料清单,进行材料采购,并在收到材料后进行验收。9.3材料使用与管理乙方应合理使用材料,避免浪费,并做好材料的管理工作。10.质量要求与保证10.1质量标准乙方应按照国家相关标准和规范,确保工程质量和安全。10.2质量保证措施乙方应采取有效措施,确保工程质量和安全,包括但不限于:定期检查、质量检测等。10.3质量问题处理如发现质量问题,乙方应立即采取措施进行整改,并向甲方报告处理情况。11.安全生产11.1安全生产责任乙方应严格遵守国家安全生产法律法规,承担安全生产责任。11.2安全生产措施乙方应制定安全生产措施,包括但不限于:安全教育培训、安全检查等。11.3事故处理发生安全事故时,乙方应立即启动应急预案,并配合甲方进行事故调查和处理。12.环境保护12.1环境保护责任乙方应遵守国家环境保护法律法规,承担环境保护责任。12.2环境保护措施乙方应采取环境保护措施,包括但不限于:污水处理、废弃物处理等。12.3环境污染处理如发生环境污染事件,乙方应立即采取措施进行处理,并承担相应责任。13.违约责任13.1违约情形包括但不限于:未按时完成工程、工程质量不符合要求、安全生产事故等。13.2违约责任违约方应根据违约情形,承担相应的违约责任,包括但不限于:赔偿损失、支付违约金等。13.3违约处理违约发生后,双方应友好协商解决,协商不成的,可依法向人民法院提起诉讼。14.合同解除与终止14.1合同解除条件包括但不限于:一方违约、不可抗力等。14.2合同终止条件合同期限届满或双方协商一致解除合同。14.3合同解除与终止程序合同解除或终止前,双方应书面通知对方,并办理相关手续。合同解除或终止后,双方应按照约定进行结算。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定义在本合同中,“第三方”是指除甲乙双方以外的任何个人、企业、机构或组织,包括但不限于监理方、咨询方、检测方、审计方、保险方等。15.2第三方介入原因1.甲方或乙方的要求,以提高工程质量或工作效率;2.合同履行过程中,因特殊需要引入第三方提供专业服务;3.法律法规或行业标准要求引入第三方进行监管或评估。16.第三方责任限额16.1责任限额定义第三方责任限额是指第三方在履行职责过程中,因自身原因造成损失时,甲方或乙方可以要求第三方承担的最高赔偿金额。16.2责任限额确定第三方责任限额由甲乙双方在合同中约定,并在第三方介入协议中明确。17.第三方介入程序17.1介入申请甲乙任何一方均可向对方提出引入第三方介入的申请,并说明介入原因和需求。17.2介入协议第三方介入前,甲乙双方应与第三方签订介入协议,明确各方的权利、义务和责任。18.第三方权利与义务18.1第三方权利1.按照介入协议约定,独立、公正地履行职责;2.要求甲乙双方提供必要的资料和信息;3.在履行职责过
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 2024年公共卫生事件专用防护物资协议3篇
- 2024年工程项目分包合作合同
- 2024年度房屋买卖合同with税费承担、交付时间及违约责任3篇
- 2024年旧电器买卖协议3篇
- 2024年农田土地租赁与建设合同3篇
- 2024年企业贷款合作协议3篇
- 2024年工程项目招投标合规管理与协议样本一
- 2024年度空调安装协议条款汇编版B版
- 2024工副业承包合同合同协议
- 2024年度美容院数据隐私保护合同3篇
- 五年级家长会(完美)(课堂PPT)
- 轴承更换作业指导书(共6页)
- 10kV变压器交接试验报告
- XX工贸有限公司承包商安全管理协议
- 司库型企业集团财务公司浅议
- 机构改革对档案管理的影响及对策
- 2022年2022年山西煤矿防爆五十条
- 浅析小学低年级班级管理理念及方法
- 货油泵操作.[知识应用]
- 重庆大学 学历证书真实的证明
- 机械毕业设计(论文)小米手机后盖注塑模具设计(全套图纸三维)
评论
0/150
提交评论