农村公路绿化带养护施工合同

农村公路绿化带养护施工合同合同编号：__________甲方（发包方）：__________地址：__________联系人：__________联系电话：__________乙方（承包方）：__________地址：__________联系人：__________联系电话：__________一、工程概况1.1工程名称：农村公路绿化带养护施工项目1.2工程地点：__________1.3工程规模：__________1.4工程内容：包括但不限于绿化带土地整理、绿化树木种植、绿化带浇水、修剪、施肥、病虫害防治、绿化带环境卫生维护等。二、合同金额2.2甲方支付乙方工程进度款的比例为：__________%。2.3乙方完成工程后，应向甲方提供完整的工程决算报告，甲乙双方按照合同约定进行最终结算。三、工程期限3.1本工程合同工期为__________日，自乙方入场之日起算。3.2乙方如因特殊情况不能按期完成工程，应提前向甲方提出延期申请，甲方视情况决定是否同意延期。四、质量标准4.1乙方应按照甲方提供的施工图纸、设计方案以及相关规范、标准进行施工，确保工程质量。4.2工程质量验收合格标准：（1）绿化树木种植符合设计要求，树坑规格正确，树木栽植深度适宜；（2）绿化带土地整理平整，无明显高低起伏；（3）绿化树木生长正常，无病虫害；（4）绿化带环境卫生整洁，无垃圾、杂物。五、甲方的权利和义务5.1甲方应向乙方提供施工图纸、设计方案、技术规范等相关资料，并确保资料的准确、完整。5.2甲方应按照合同约定支付工程款项，协助乙方解决施工过程中的有关问题。5.3甲方有权对乙方的施工过程进行监督检查，要求乙方按期完成工程。5.4甲方应保证乙方的施工场地，确保乙方施工顺利进行。六、乙方的权利和义务6.1乙方应按照甲方提供的施工图纸、设计方案、技术规范等进行施工，确保工程质量。6.2乙方应严格按照合同约定的工期完成工程，如有延期，应承担相应的违约责任。6.3乙方应保证工程安全，加强安全生产管理，严格遵守国家有关安全生产的法律、法规和规定，确保不发生安全事故。6.4乙方应承担自身施工过程中产生的环保责任，确保施工过程中的废弃物、废水等得到妥善处理。七、违约责任7.1乙方未按照合同约定完成工程，甲方有权按照合同约定要求乙方支付违约金。7.2甲方未按照合同约定支付工程款项，乙方有权按照合同约定要求甲方支付滞纳金。7.3因甲方原因导致工程停工、窝工，甲方应承担相应损失。7.4因乙方原因导致工程质量不符合约定，乙方应承担返工、维修等费用。八、争议解决8.1本合同履行过程中发生的争议，双方应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。九、其他约定9.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。9.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且乙方向甲方支付完毕合同款项之日终止。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________授权代表（签名）：__________授权代表（签名）：__________签订日期：__________一、附件列表：1.农村公路绿化带养护施工项目设计方案2.施工图纸及相关技术规范3.工程量清单4.乙方施工组织设计及施工方案5.安全生产及环保措施方案6.乙方资质证明文件7.合同履行过程中产生的其他相关文件二、违约行为及认定：1.乙方未按照合同约定完成工程，视为违约。2.甲方未按照合同约定支付工程款项，视为违约。3.工程质量不符合约定，乙方应承担违约责任。4.乙方未按照合同约定工期完成工程，应承担相应的违约金。5.甲方未按照合同约定提供施工场地、资料等，应承担相应的违约责任。三、法律名词及解释：1.发包方：指承担农村公路绿化带养护施工项目的主体，负责组织、协调、监督工程的实施。2.承包方：指承担农村公路绿化带养护施工任务的主体，负责按照合同约定完成工程。3.工程验收：指工程完成后，甲乙双方按照合同约定的质量标准进行的检查、评定。4.违约金：指一方未履行合同约定义务，按照合同约定向对方支付的赔偿金。5.工期：指合同约定的工程完成时间。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度缓慢：乙方应加强施工组织管理，合理调配人力、物力，确保工程按期完成。2.工程质量问题：乙方应严格按照设计方案、技术规范进行施工，加强质量控制，确保工程质量。3.付款问题：甲方应按照合同约定及时支付工程款项，避免因付款延误影响工程进度。4.合同变更：如工程过程中出现设计变更、工程量增减等，甲乙双方应及时签订补充协议，明确变更内容、价款等。5.安全生产：乙方应加强施工现场安全管理，遵守安全生产法律