烟草厂建设项目挡墙施工合同

烟草厂建设项目挡墙施工合同合同编号：__________地址：联系人：联系电话：地址：联系人：联系电话：鉴于：2.施工方具备相应的施工资质和经验，愿意承担本项目的挡墙施工任务；3.双方本着平等互利的原则，经友好协商，达成一致，签订本合同。第一条合同范围与内容1.1本合同范围包括：本项目所需的挡墙施工，包括但不限于挡墙的设计、施工、验收等；1.2本合同内容具体包括但不限于：施工方案的制定、施工进度的控制、质量的保证、安全的管理、资料的提供等。第二条合同价格与支付2.1本项目的挡墙施工费用为人民币（大写）：____元整（小写）：_____元；2.2业主应在合同签订后七个工作日内，向施工方支付合同总价的50%作为预付款；2.3施工方应在工程验收合格后，向业主提供正式的工程结算书，业主应在收到结算书后七个工作日内支付剩余的50%款项；2.4业主支付预付款后，施工方应按照合同约定的时间节点和进度完成施工任务；2.5业主支付剩余款项后，施工方应按照合同约定提供相关的保修服务。第三条施工要求与标准3.1施工方应按照业主提供的施工图纸和技术要求进行施工；3.2施工方应严格按照国家相关法律法规、行业标准和规范进行施工；3.3施工方应保证施工质量，确保挡墙的安全稳定；3.4施工方应按照合同约定的时间节点和进度完成施工任务；3.5施工方应遵守施工现场的安全生产规定，确保施工安全。第四条工程验收与保修4.1工程验收分为中间验收和竣工验收，中间验收由业主组织，竣工验收由业主和施工方共同组织；4.2施工方应按照合同约定时间节点完成施工任务，并及时通知业主进行验收；4.3业主应在收到验收通知后七个工作日内组织验收，如业主未能在规定时间内组织验收，施工方有权要求业主支付因延迟验收产生的相关费用；4.4施工方应按照合同约定提供相关的保修服务，保修期自工程验收合格之日起计算。第五条违约责任5.1双方应严格履行合同约定，如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付相应的赔偿金；5.2施工方如未能按照合同约定的时间节点完成施工任务，应按照逾期天数向业主支付违约金，违约金计算方式为：合同总价×0.05%×逾期天数；5.3业主如未能按照约定时间支付预付款或剩余款项，应按照逾期天数向施工方支付违约金，违约金计算方式为：合同总价×0.05%×逾期天数。第六条争议解决6.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；6.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第七条其他约定7.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为____年；7.2本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力；7.3本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力；7.4双方在合同履行过程中应遵守国家相关法律法规，遵守社会公德，共同维护社会和谐稳定。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：____年____月____日一、附件列表：1.施工图纸和技术要求2.国家相关法律法规、行业标准和规范3.工程验收报告4.保修服务协议5.违约金计算公式说明6.补充协议二、违约行为及认定：1.施工方未能按照合同约定的时间节点完成施工任务2.业主未能按照约定时间支付预付款或剩余款项3.施工质量不达标，导致挡墙安全不稳定4.违反施工现场安全生产规定，导致安全事故5.双方未能履行合同约定的其他义务三、法律名词及解释：1.违约金：一方违反合同约定，应向守约方支付的赔偿金。2.保修服务：施工方在工程验收合格后，按照约定提供一定期限内的维修和保养服务。3.工程验收：对施工完成的项目进行质量、安全、进度等方面的检查和评定。4.违约行为：违反合同约定的行为。5.合同总价：双方约定的完成工程所需支付的总金额。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.施工进度延误：解决办法：双方协商确定合理的延期时间，并根据约定支付违约金。2.施工质量问题：解决办法：及时停工整改，重新验收，确保符合质量要求。3.业主支付款项延误：解决办法：双方协商确定付款时间，逾期支付的违约金按照约定计算。4.安全事故发生：解决办法：立即启动应急预案，严格按照法律法规进行处理，追究责任。5.合同条款不明确：解决办法：双方签订补充协议，明确合同条款和双方义务。五、所有应用场景：1.烟草厂建设项目挡墙施工2.施工方具备相应资质和经验3.双方平等互利