2024年安居工程建设项目施工合同版

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年安居工程建设项目施工合同版本合同目录一览第一条合同主体1.1发包人1.2承包人第二条合同项目2.1项目名称2.2项目地点2.3项目内容2.4项目规模2.5项目投资第三条合同价款3.1合同总价3.2付款方式3.3付款条件3.4工程变更价款3.5价格调整第四条施工期限4.1工期要求4.2工期延误4.3提前完工奖励第五条施工质量5.1质量标准5.2质量监督5.3质量问题处理第六条材料和设备6.1材料供应6.2设备供应6.3材料和设备验收第七条安全生产7.1安全生产责任7.2安全生产措施7.3安全事故处理第八条知识产权保护8.1知识产权归属8.2侵权责任第九条保密条款9.1保密内容9.2保密期限9.3违约责任第十条违约责任10.1发包人违约10.2承包人违约10.3违约赔偿第十一条争议解决11.1协商解决11.2调解解决11.3仲裁解决11.4法律途径第十二条合同的生效、变更和终止12.1合同生效条件12.2合同变更12.3合同终止第十三条其他条款13.1不可抗力13.2法律适用13.3合同附件13.4合同解除第十四条双方签署14.1合同签署日期14.2合同盖章14.3合同副本第一部分：合同如下：第一条合同主体1.1发包人1.1.1发包人全称：市安居工程有限责任公司1.1.2住所地：市区路号1.1.3法人代表：X1.1.4联系电话：1.2承包人1.2.1承包人全称：X建筑安装工程有限公司1.2.2住所地：市区路号1.2.3法人代表：X1.2.4联系电话：第二条合同项目2.1项目名称：市2024年安居工程项目2.2项目地点：市区路号2.3项目内容：包括但不限于住宅楼建设、配套设施建设、绿化工程等2.4项目规模：栋住宅楼，总建筑面积平方米2.5项目投资：总投资额为亿元第三条合同价款3.1合同总价：人民币（大写）：壹拾亿零玖仟捌佰捌拾捌万元整（小写）：1098888000元3.2付款方式：按工程进度分阶段支付3.3付款条件：完成约定的工程量后，发包人应在验收合格后七个工作日内支付相应款项3.4工程变更价款：如因设计变更、工程量增减等原因导致合同价款发生变化的，双方应及时协商确定变更后的价款3.5价格调整：合同履行过程中，如遇材料价格波动、政策调整等不可抗力因素，双方可协商调整合同价款第四条施工期限4.1工期要求：自合同签订之日起至工程竣工交付使用之日止，共计个月4.2工期延误：如因承包人原因导致工期延误的，承包人应按合同约定向发包人支付违约金4.3提前完工奖励：如承包人提前完成工程，发包人可视情况给予提前完工奖励第五条施工质量5.1质量标准：符合国家及行业相关标准、规范要求5.2质量监督：双方共同参与工程质量监督，确保工程质量5.3质量问题处理：如发现质量问题，承包人应立即整改，直至达到合同约定的质量标准第八条知识产权保护8.1知识产权归属：本合同项下的所有发明创造、技术秘密、作品等知识产权，归双方共同所有。8.2侵权责任：如发生侵权行为，侵权方应承担相应的法律责任，并赔偿对方因此造成的损失。第九条保密条款9.1保密内容：双方在合同履行过程中获知的对方的商业秘密、技术秘密、运营数据等。9.2保密期限：自合同签订之日起至合同终止或履行完毕之日止。9.3违约责任：泄露保密信息的一方应承担违约责任，赔偿对方因此造成的损失。第十条违约责任10.1发包人违约：如发包人未按约定支付价款、延迟付款或未履行合同约定的其他义务，应承担违约责任。10.2承包人违约：如承包人未按约定完成工程、延迟交付或未达到合同约定的质量标准，应承担违约责任。10.3违约赔偿：违约方应向守约方支付违约金，违约金为合同总价款的1%至5%，具体比例双方协商确定。第十一条争议解决11.1协商解决：双方在合同履行过程中发生的争议，应通过友好协商解决。11.2调解解决：协商不成的，可向项目所在地的人民调解委员会申请调解。11.3仲裁解决：如调解不成，任何一方均有权向项目所在地的仲裁委员会申请仲裁。11.4法律途径：如仲裁不成，可依法向项目所在地的法院提起诉讼。第十二条合同的生效、变更和终止12.1合同生效条件：本合同自双方签字盖章之日起生效。12.2合同变更：合同履行过程中，如需变更合同内容，应经双方协商一致，并签订书面变更协议。12.3合同终止：合同履行完毕或双方协商一致终止合同。第十三条其他条款13.1不可抗力：因不可抗力导致合同无法履行或部分履行，双方均不承担违约责任。13.2法律适用：本合同适用中华人民共和国法律。13.3合同附件：本合同附件包括合同图纸、技术说明书、工程量清单等。13.4合同解除：合同履行过程中，如一方严重违约，对方有权解除合同。第十四条双方签署14.1合同签署日期：年月日14.2合同盖章：合同一式肆份，双方各执贰份，具有同等法律效力。14.3合同副本：本合同的副本及其它相关文件，均作为本合同的组成部分。第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：项目设计图纸附件二：技术说明书附件三：工程量清单附件四：付款计划表附件五：施工进度计划附件六：质量检验标准附件七：安全生产措施方案附件八：知识产权归属确认书附件九：保密协议附件十：争议解决协议附件一的详细要求和说明：项目设计图纸应包括建筑平面图、立面图、剖面图、细部图等，图纸应清晰、完整，符合国家及行业相关标准。附件二的详细要求和说明：技术说明书应详细描述工程项目的技术要求、施工工艺、材料规格等，说明书应由专业人员编写，并经双方确认。附件三的详细要求和说明：工程量清单应详细列出工程项目所有的工程量，包括工程名称、工程量、单位、单价、总价等，清单应由双方确认。附件四的详细要求和说明：付款计划表应详细列出付款的时间、金额、条件等，表格应由双方确认。附件五的详细要求和说明：施工进度计划应详细列出工程项目的施工进度，包括施工阶段、施工内容、施工时间等，计划应由双方确认。附件六的详细要求和说明：质量检验标准应详细列出工程质量检验的要求、方法、频率等，标准应符合国家及行业相关标准。附件七的详细要求和说明：安全生产措施方案应详细列出工程项目安全生产的措施、方法、责任等，方案应符合国家及行业相关标准。附件八的详细要求和说明：知识产权归属确认书应明确确认双方在合同履行过程中产生的知识产权的归属，确认书应由双方签字盖章。附件九的详细要求和说明：保密协议应详细列出保密内容、保密期限、违约责任等，协议应由双方签字盖章。附件十的详细要求和说明：争议解决协议应详细列出争议解决的方式、程序、地点等，协议应由双方签字盖章。说明二：违约行为及责任认定：违约行为包括但不限于：1.发包人未按约定支付价款、延迟付款或未履行合同约定的其他义务。2.承包人未按约定完成工程、延迟交付或未达到合同约定的质量标准。3.双方未按约定履行合同的其他义务。违约的责任认定标准：违约方应向守约方支付违约金，违约金为合同总价款的1%至5%，具体比例双方协商确定。如违约行为严重导致合同无法履行，守约方有权解除合同，并要求违约方承担相应的赔偿责任。示例说明：如发包人未按约定支付价款，承包人可以要求发包人支付违约金，并有权延迟交付工程直至价款支付完毕。如发包人的违约行为严重导致工程无法继续进行，承包人可以解除合同，并要求发包人承担相应的赔偿责任。说明三：法律名词及解释：1.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。2.合同履行：指合同双方按照合同约定履行各自的义务。3.合同解除：指合同双方协商一致终止合同关系。4.知识产权：指发明创造、技术秘密、作品等智力成果的权益。5.保密信息：指合同双方在合同履行过程