版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024年土地开发与建设合同本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1双方名称及法定代表人1.2双方住所及联系方式1.3合同签订日期及地点2.土地开发项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目性质2.5项目投资估算3.土地开发及建设内容3.1土地开发范围3.2土地开发方式3.3土地开发期限3.4建设内容3.5建设标准4.投资及资金筹措4.1投资总额4.2投资来源4.3资金筹措方式4.4资金使用计划5.工程建设与管理5.1工程建设进度安排5.2工程质量要求5.3工程监理5.4工程验收6.权益转让及变更6.1权益转让条件6.2权益变更程序6.3权益转让方式7.合同履行及违约责任7.1合同履行方式7.2合同履行期限7.3违约责任及处理方式8.合同解除及终止8.1合同解除条件8.2合同终止条件8.3合同解除及终止的程序9.争议解决方式9.1争议解决途径9.2仲裁机构9.3诉讼管辖10.合同生效及终止10.1合同生效条件10.2合同终止条件10.3合同解除及终止的程序11.合同附件11.1附件一:土地开发及建设规划设计方案11.2附件二:工程量清单11.3附件三:投资估算及资金使用计划11.4附件四:其他相关文件12.合同签署12.1签署日期12.2签署地点12.3签署人13.合同份数及保管13.1合同份数13.2合同保管14.其他约定事项14.1合同补充条款14.2合同解释14.3合同附件解释第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1双方名称及法定代表人甲方:X房地产开发有限公司法定代表人:乙方:X建筑工程有限公司法定代表人:1.2双方住所及联系方式甲方住所:市区路号联系电话:05678传真:05679乙方住所:市区路号联系电话:087654321传真:0876543201.3合同签订日期及地点签订日期:2024年4月1日签订地点:市区路号2.土地开发项目概况2.1项目名称新城建设项目2.2项目地点市区街道2.3项目规模总占地面积:1000亩2.4项目性质综合性住宅及商业开发项目2.5项目投资估算总投资额:10亿元人民币3.土地开发及建设内容3.1土地开发范围包括住宅区、商业区、绿化带等3.2土地开发方式拆迁重建、平整土地3.3土地开发期限自合同签订之日起三年内完成土地开发3.4建设内容住宅楼、商业楼、地下停车场、绿化工程等3.5建设标准符合国家及地方相关建筑规范和标准4.投资及资金筹措4.1投资总额10亿元人民币4.2投资来源甲方自筹资金4.3资金筹措方式甲方通过银行贷款、发行债券等方式筹集资金4.4资金使用计划按照项目进度分阶段使用资金5.工程建设与管理5.1工程建设进度安排第一阶段:土地开发(1年)第二阶段:主体工程建设(2年)第三阶段:配套设施建设(0.5年)5.2工程质量要求达到国家质量验收标准5.3工程监理甲方委托乙方进行工程监理5.4工程验收按照国家及地方相关验收标准进行工程验收6.权益转让及变更6.1权益转让条件在合同有效期内,未经双方书面同意,任何一方不得擅自转让其合同权利和义务6.2权益变更程序任何一方需要变更合同权利和义务,应提前30日书面通知对方,经双方协商一致后方可变更6.3权益转让方式以书面形式进行转让,并经双方签字盖章确认7.合同履行及违约责任7.1合同履行方式双方应按照合同约定履行各自的义务7.2合同履行期限自合同签订之日起三年内7.3违约责任及处理方式若一方违反合同约定,应承担违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等8.合同解除及终止8.1合同解除条件8.1.1甲方或乙方出现严重违约行为,经对方书面通知后30日内仍未纠正;8.1.2因不可抗力导致合同无法履行;8.1.3合同约定的其他解除条件;8.2合同终止条件8.2.1项目完成且经验收合格;8.2.2双方协商一致解除合同;8.2.3法律法规规定的其他终止条件;8.3合同解除及终止的程序8.3.1提前书面通知对方,说明解除或终止合同的理由;8.3.2在解除或终止合同后,双方应妥善处理已履行和未履行的义务;8.3.3如有争议,应通过协商或仲裁解决。9.争议解决方式9.1争议解决途径9.1.1双方应友好协商解决争议;9.1.2协商不成,提交仲裁委员会仲裁;9.1.3仲裁不成,依法向有管辖权的人民法院提起诉讼;9.2仲裁机构仲裁委员会9.3诉讼管辖市区人民法院10.合同生效及终止10.1合同生效条件合同双方签字盖章后生效;10.2合同终止条件合同履行完毕或根据第八条的规定解除或终止;10.3合同解除及终止的程序按照第八条的规定执行。11.合同附件11.1附件一:土地开发及建设规划设计方案11.2附件二:工程量清单11.3附件三:投资估算及资金使用计划11.4附件四:其他相关文件12.合同签署12.1签署日期2024年4月1日12.2签署地点市区路号12.3签署人甲方代表:乙方代表:13.合同份数及保管13.1合同份数本合同一式八份,甲乙双方各执四份;13.2合同保管合同双方应妥善保管合同文本。14.其他约定事项14.1合同补充条款14.1.1本合同未尽事宜,由双方另行协商签订补充协议;14.1.2补充协议与本合同具有同等法律效力;14.2合同解释本合同以中文书写,如双方对合同内容有争议,应以中文为准;14.3合同附件解释合同附件是合同不可分割的组成部分,与本合同具有同等法律效力。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方的定义第三方是指在合同履行过程中,根据甲乙双方约定或法律规定,参与合同履行、监督合同履行或提供专业服务的独立第三方。15.2第三方的类型15.2.1监理方:负责监督工程质量、进度和资金使用情况;15.2.2设计方:负责项目设计工作,确保设计符合相关规范和标准;15.2.3施工方:负责项目施工,确保施工质量、进度和安全;15.2.4中介方:负责提供信息、协调沟通、促成交易等中介服务;15.2.5其他第三方:根据合同履行需要,甲乙双方认可的第三方。16.第三方介入的条件及程序16.1第三方介入的条件16.1.1双方同意;16.1.2合同中明确约定;16.1.3法律法规或政策要求。16.2第三方介入的程序16.2.1甲乙双方协商确定第三方;16.2.2双方签订与第三方相关的协议;16.2.3第三方参与合同履行。17.第三方责任限额17.1第三方责任第三方在合同履行过程中,因自身原因导致合同无法履行或造成损失的,应承担相应的法律责任。17.2责任限额17.2.1第三方的责任限额应在其与甲乙双方签订的协议中明确约定;17.2.2若第三方责任限额低于实际损失,甲乙双方可要求第三方赔偿;17.2.3若第三方责任限额高于实际损失,甲乙双方可按实际损失与责任限额的比例分担损失。18.第三方与其他各方的责任划分18.1甲乙双方的责任18.1.1甲乙双方应按照合同约定履行各自的义务;18.1.2若因甲乙双方原因导致合同无法履行或造成损失,甲乙双方应承担相应的责任。18.2第三方的责任18.2.1第三方应按照与甲乙双方签订的协议履行其义务;18.2.2若第三方原因导致合同无法履行或造成损失,第三方应承担相应的责任。18.3责任划分的具体情况18.3.1第三方参与合同履行时,其责任与甲乙双方的责任划分应在协议中明确;a.第三方独立承担责任;b.第三方与甲乙双方共同承担责任;c.第三方与甲乙双方各自承担责任。19.第三方介入后的合同变更19.1合同变更的条件19.1.1双方同意;19.1.2法律法规或政策要求。19.2合同变更的程序19.2.1双方协商确定变更内容;19.2.2双方签订变更协议;19.2.3通知第三方,并取得其同意。20.第三方介入后的争议解决20.1争议解决方式20.1.1双方协商解决;20.1.2协商不成,提交仲裁委员会仲裁;20.1.3仲裁不成,依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。20.2第三方的争议解决20.2.1第三方应按照与甲乙双方签订的协议解决争议;20.2.2若第三方与甲乙双方发生争议,应按照20.1条的规定解决。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:土地开发及建设规划设计方案要求:详细描述项目的设计理念、功能布局、建筑风格、景观设计等,并附有相关图纸。说明:本附件为项目实施的基础,需确保设计方案的科学性、合理性和可行性。2.附件二:工程量清单要求:详细列出项目各阶段的工程量,包括土建、安装、装饰等,并明确工程量计算的依据和标准。说明:本附件用于计算工程款、控制工程进度和预算。3.附件三:投资估算及资金使用计划要求:详细估算项目总投资,包括土地费用、建设费用、配套设施费用等,并制定资金使用计划。说明:本附件用于项目资金管理,确保资金合理分配和使用。4.附件四:其他相关文件要求:包括但不限于土地使用权证、环评报告、安全评估报告、消防验收报告等。说明:本附件为项目实施过程中需要具备的各类证明文件,确保项目合法合规。5.附件五:第三方介入协议要求:详细约定第三方介入的条件、责任、权利和义务,以及争议解决方式。说明:本附件用于规范第三方在合同履行过程中的行为,确保项目顺利进行。6.附件六:合同变更协议要求:详细描述合同变更的内容、原因和影响,以及双方协商一致的意见。说明:本附件用于记录合同变更情况,确保变更合法有效。7.附件七:争议解决协议要求:详细约定争议解决的方式、程序和费用等。说明:本附件用于规范争议解决过程,保障双方合法权益。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:1.1甲方违约行为1.1.1未按时支付工程款;1.1.2未按合同约定提供土地;1.1.3未经乙方同意擅自变更设计方案;1.2乙方违约行为1.2.1工程质量不符合约定;1.2.2工程进度延误;1.2.3未按时提交工程验收报告。2.责任认定标准:2.1违约责任认定标准2.1.1违约行为发生时,双方应立即书面通知对方;2.1.2双方应协商解决违约问题,协商不成可提交仲裁或诉讼;2.1.3违约责任认定以合同约定和法律法规为准。2.2违约责任认定示例2.2.1若甲方未按时支付工程款,乙方有权暂停工程,并要求甲方支付违约金;2.2.2若乙方工程质量不符合约定,甲方有权要求乙方返工或赔偿损失;2.2.3若工程进度延误,乙方应承担相应的违约责任。全文完。2024年土地开发与建设合同1本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方地址1.3合同双方联系方式2.土地开发与建设项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目总投资3.项目建设内容与标准3.1土地开发范围3.2建设内容3.3建设标准3.4设计单位与施工单位4.土地使用权及权属证书4.1土地使用权取得方式4.2土地使用权权属证书4.3土地使用权期限5.投资与资金来源5.1投资总额5.2投资来源5.3资金支付方式6.工程进度与工期6.1工程进度安排6.2工期6.3工期延误责任7.质量要求与验收标准7.1质量要求7.2验收标准7.3质量保证期8.合同价款与支付方式8.1合同价款8.2支付方式8.3支付时间9.保险与安全9.1保险种类与额度9.2安全生产责任9.3安全生产措施10.违约责任与争议解决10.1违约责任10.2争议解决方式11.合同生效、变更与解除11.1合同生效条件11.2合同变更11.3合同解除12.合同解除后的处理12.1合同解除条件12.2解除后的处理13.合同终止后的权益13.1合同终止条件13.2合同终止后的权益14.其他约定事项14.1不可抗力14.2法律适用14.3合同份数及效力第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1合同双方名称甲乙双方全称为:甲方(土地开发商)和乙方(建设方)1.2合同双方地址甲方地址:省市区路号乙方地址:省市区路号1.3合同双方联系方式2.土地开发与建设项目概况2.1项目名称项目名称:房地产项目2.2项目地点项目地点:省市区路号2.3项目规模项目总占地面积:50000平方米建筑面积:30000平方米2.4项目总投资项目总投资:人民币壹亿元整(¥100,000,000.00)3.项目建设内容与标准3.1土地开发范围土地开发范围为甲方拥有的土地使用权范围内的全部区域。3.2建设内容建设内容包括住宅楼、商业楼、地下车库等。3.3建设标准建设标准符合国家及地方有关建筑规范、标准和设计要求。住宅楼:按照一级住宅设计标准建设。商业楼:按照一级商业设计标准建设。地下车库:按照国家停车场设计规范建设。3.4设计单位与施工单位设计单位:建筑设计院施工单位:建筑施工有限公司4.土地使用权及权属证书4.1土地使用权取得方式甲方通过公开招标取得土地使用权。4.2土地使用权权属证书甲方已取得土地使用权的权属证书。4.3土地使用权期限土地使用权期限为70年,自取得土地使用权的次日起计算。5.投资与资金来源5.1投资总额投资总额为人民币壹亿元整(¥100,000,000.00)。5.2投资来源投资来源包括甲方自有资金、银行贷款及合作伙伴投资。5.3资金支付方式资金支付方式按照项目进度分期支付,具体支付计划详见附件。6.工程进度与工期6.1工程进度安排工程进度安排如下:土地平整及基础设施施工:6个月主体结构施工:12个月装修及配套设施施工:6个月验收交付:6个月6.2工期工期为30个月,自合同生效之日起计算。6.3工期延误责任如因甲方原因导致工期延误,甲方应承担相应的违约责任,包括但不限于赔偿乙方因工期延误造成的损失。如因乙方原因导致工期延误,乙方应承担相应的违约责任。8.土地开发与建设项目内容与标准8.1土地开发范围8.1.1土地平整及基础设施建设,包括道路、给排水、供电、通讯、绿化等。8.1.2住宅楼建设,包括但不限于多层住宅、小高层住宅、高层住宅。8.1.3商业楼建设,包括但不限于商场、办公楼、酒店等。8.1.4地下车库建设,包括但不限于停车场地、消防设施等。8.2建设内容建设内容具体包括:8.2.1住宅楼:共计10栋,其中多层住宅3栋,小高层住宅5栋,高层住宅2栋。8.2.2商业楼:共计2栋,均为综合性商业楼。8.2.3地下车库:共计1个,停车位500个。8.3建设标准8.3.1住宅楼:按照一级住宅设计标准,包括节能、环保、抗震等。8.3.2商业楼:按照一级商业设计标准,包括功能布局、设施设备等。8.3.3地下车库:按照国家停车场设计规范,包括消防、通风、照明等。8.4设计单位与施工单位8.4.1设计单位:建筑设计院,具备相应资质,负责项目的总体设计及施工图设计。8.4.2施工单位:建筑施工有限公司,具备相应资质,负责项目的施工建设。9.土地使用权及权属证书9.1土地使用权取得方式土地使用权通过公开招标方式取得。9.2土地使用权权属证书土地使用权权属证书已由甲方取得,并提交乙方备案。9.3土地使用权期限土地使用权期限为70年,自取得土地使用权的次日起计算。10.投资与资金来源10.1投资总额投资总额为人民币壹亿元整(¥100,000,000.00)。10.2投资来源投资来源包括甲方自有资金、银行贷款及合作伙伴投资。10.3资金支付方式资金支付方式按照项目进度分期支付,具体支付计划详见附件。11.工程进度与工期11.1工程进度安排工程进度安排如下:11.1.1土地平整及基础设施施工:6个月11.1.2主体结构施工:12个月11.1.3装修及配套设施施工:6个月11.1.4验收交付:6个月11.2工期工期为30个月,自合同生效之日起计算。11.3工期延误责任如因甲方原因导致工期延误,甲方应承担相应的违约责任,包括但不限于赔偿乙方因工期延误造成的损失。如因乙方原因导致工期延误,乙方应承担相应的违约责任。12.质量要求与验收标准12.1质量要求工程质量必须符合国家及地方有关建筑规范、标准和设计要求。12.2验收标准12.2.1主体结构验收:按照国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》进行验收。12.2.2装修及配套设施验收:按照国家标准《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》进行验收。12.3质量保证期质量保证期为工程交付使用后的2年。13.合同价款与支付方式13.1合同价款合同价款为人民币壹亿元整(¥100,000,000.00),包括土地开发、建设及配套设施等全部费用。13.2支付方式13.2.1预付款:合同签订后5个工作日内,乙方支付甲方合同价款的10%作为预付款。13.2.2进度款:按照工程进度分阶段支付,具体支付比例及时间节点详见附件。13.2.3竣工结算款:工程竣工验收合格后,乙方支付甲方合同价款的85%作为竣工结算款。13.2.4验收合格后支付:验收合格后,乙方支付甲方合同价款的5%作为验收合格款。14.保险与安全14.1保险种类与额度14.1.1甲方应为其施工人员投保意外伤害保险,保险额度不低于每人50万元。14.1.2乙方应为其施工设备投保财产保险,保险额度不低于设备价值的100%。14.2安全生产责任14.2.1甲方负责项目施工期间的安全管理工作,确保施工安全。14.2.2乙方应遵守国家及地方有关安全生产的法律法规,确保施工安全。14.3安全生产措施14.3.1甲方应制定安全生产管理制度,明确安全生产责任。14.3.2乙方应配备必要的安全防护设施,定期进行安全检查。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定义本合同中所述的“第三方”包括但不限于中介方、监理方、评估机构、咨询服务机构等,其具体定义和职责将在本条款中详细说明。15.2第三方介入目的第三方介入的目的是为了确保项目的顺利进行,提高工程质量,保障合同双方的合法权益。16.第三方介入的条件与程序16.1介入条件16.1.1甲乙双方协商一致,认为需要第三方介入。16.1.2第三方具备相应的资质和能力,能够满足项目需求。16.2介入程序16.2.1甲乙双方共同确定第三方介入的具体事宜,包括第三方名称、职责、权限等。16.2.2第三方接受甲乙双方委托,与甲乙双方签订书面委托合同。16.2.3第三方按照委托合同约定履行职责,并接受甲乙双方的监督。17.第三方责任限额17.1责任限额概述第三方的责任限额应根据其提供的服务的性质、范围和风险进行评估,并在委托合同中明确约定。17.2责任限额的确定17.2.1第三方的责任限额由甲乙双方根据市场行情和风险评估共同确定。17.2.2第三方的责任限额不得低于其提供服务的实际价值。17.2.3第三方的责任限额应在委托合同中明确列出。18.第三方与其他各方的责权利划分18.1第三方与甲方18.1.1第三方对甲方承担的服务质量责任,甲方有权要求第三方按照合同约定履行职责。18.1.2甲方有权监督第三方的服务过程,并提出改进意见。18.1.3第三方应配合甲方的工作,提供必要的信息和协助。18.2第三方与乙方18.2.1第三方对乙方承担的服务质量责任,乙方有权要求第三方按照合同约定履行职责。18.2.2乙方有权监督第三方的服务过程,并提出改进意见。18.2.3第三方应配合乙方的工作,提供必要的信息和协助。18.3第三方与甲乙双方18.3.1第三方对甲乙双方均承担相应的责任,应保持公正、客观、中立的态度。18.3.2第三方在履行职责过程中,应遵守法律法规,不得泄露甲乙双方的商业秘密。18.3.3第三方应定期向甲乙双方报告工作进展情况,并及时反馈问题。19.第三方介入的费用承担19.1费用承担方式第三方介入的费用由甲乙双方根据实际情况和委托合同约定承担。19.1.1若第三方介入为甲乙双方共同决定,则费用由甲乙双方按比例分担。19.1.2若第三方介入为由甲方或乙方单方面决定,则费用由决定方承担。19.2费用支付方式第三方介入的费用支付方式按照委托合同约定执行。20.第三方介入的终止20.1终止条件20.1.1委托合同约定的服务期限届满。20.1.2第三方完成委托合同约定的任务。20.1.3第三方因故无法继续履行职责。20.2终止程序20.2.1第三方提出终止请求,甲乙双方协商一致。20.2.2第三方向甲乙双方提交终止报告,并办理相关手续。20.2.3第三方终止介入后,甲乙双方应按照委托合同约定处理相关事宜。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.甲方营业执照复印件2.乙方营业执照复印件3.土地使用权权属证书复印件4.项目设计方案及施工图纸5.工程进度计划表6.资金支付计划表7.第三方委托合同8.保险单复印件9.工程验收报告10.质量检测报告11.违约金支付凭证12.争议解决文件13.合同变更文件14.其他双方认为需要附件的文件附件详细要求和说明:1.甲方营业执照复印件:需加盖甲方公章,以证明甲方具有合法经营资格。2.乙方营业执照复印件:需加盖乙方公章,以证明乙方具有合法经营资格。3.土地使用权权属证书复印件:需加盖甲方公章,以证明甲方拥有土地使用权。4.项目设计方案及施工图纸:需加盖设计单位公章,以证明设计方案及施工图纸的合法性和有效性。5.工程进度计划表:需详细列出各阶段工程进度和时间节点。6.资金支付计划表:需详细列出各阶段资金支付的时间和金额。7.第三方委托合同:需明确第三方职责、权限、费用及责任限额等。8.保险单复印件:需加盖保险公司公章,以证明保险的有效性。9.工程验收报告:需由第三方或甲方、乙方共同签署,以证明工程已按合同要求完成。10.质量检测报告:需由第三方或甲方、乙方共同签署,以证明工程质量符合合同要求。11.违约金支付凭证:需加盖付款单位公章,以证明已支付违约金。12.争议解决文件:包括调解书、判决书等,以证明争议已解决。13.合同变更文件:包括合同变更协议、补充协议等,以证明合同已变更。14.其他双方认为需要附件的文件:需由双方协商一致,并在附件中注明。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:1.1甲方未按合同约定支付工程款项。1.2乙方未按合同约定完成工程进度。1.3第三方未按合同约定履行职责。1.4任何一方未按合同约定履行合同义务。2.责任认定标准:2.1甲方未按合同约定支付工程款项,应向乙方支付违约金,违约金按未支付款项的万分之五计算。2.3第三方未按合同约定履行职责,应向甲乙双方承担相应的违约责任,具体赔偿金额由双方协商确定。2.4任何一方未按合同约定履行合同义务,应承担相应的违约责任,具体赔偿金额由双方协商确定。示例说明:1.甲方未在约定的时间内支付乙方工程款项,乙方提出违约金请求,甲方应支付违约金。2.乙方未按合同约定完成工程进度,导致工期延误,甲方提出违约金请求,乙方应支付违约金。3.第三方在项目实施过程中未能提供必要的技术支持,导致项目进度延误,甲乙双方要求第三方支付赔偿金。全文完。2024年土地开发与建设合同2本合同目录一览1.合同订立依据及目的2.定义与解释3.双方基本信息4.土地开发与建设范围5.土地开发与建设内容6.项目进度安排7.工程质量标准8.工程造价及支付方式9.材料供应与设备采购10.施工安全与环境保护11.争议解决机制12.合同解除与终止13.违约责任14.其他约定事项第一部分:合同如下:第一条合同订立依据及目的1.1合同订立依据1.1.1国家相关法律法规1.1.2地方政府相关政策文件1.1.3土地开发与建设相关标准规范1.2合同目的1.2.1明确双方在土地开发与建设过程中的权利义务1.2.2确保项目按照预定目标顺利进行1.2.3促进土地资源合理开发利用第二条定义与解释2.1定义2.1.1“甲方”指土地所有权人2.1.2“乙方”指土地开发与建设承包方2.1.3“项目”指本次合同约定的土地开发与建设项目2.2解释2.2.1本合同中出现的术语,除非上下文另有要求,均按照本条定义解释第三条双方基本信息3.1甲方3.1.1甲方名称:_______3.1.2甲方法定代表人:_______3.1.3甲方注册地址:_______3.2乙方3.2.1乙方名称:_______3.2.2乙方法定代表人:_______3.2.3乙方注册地址:_______第四条土地开发与建设范围4.1项目地点:_______4.2土地面积:_______平方米4.3开发建设内容:_______第五条土地开发与建设内容5.1土地平整5.1.1土地平整范围:_______5.1.2土地平整要求:_______5.2建设工程5.2.1建设工程内容:_______5.2.2建设工程质量要求:_______第六条项目进度安排6.1项目工期:_______6.2各阶段工期安排:_______6.3进度控制措施:_______第七条工程质量标准7.1质量标准依据:_______7.2质量检验与验收:_______7.3质量保证措施:_______第八条工程造价及支付方式8.1工程造价8.1.1工程造价总额:_______8.1.2工程造价构成:_______8.2工程付款方式8.2.1预付款:合同签订后_______日内支付合同总价的_______%8.2.2进度款:根据实际完成工程量按月支付,支付比例为已完成工程量的_______%8.2.3结算款:项目完工验收合格后_______日内结算,结算款比例为合同总价的_______%8.2.4保修金:项目完工验收合格后_______日内支付保修金,保修金比例为合同总价的_______%第九条材料供应与设备采购9.1材料供应9.1.1材料采购:乙方负责材料采购,确保材料质量符合国家相关标准9.1.2材料验收:甲方有权对材料进行验收,验收不合格的,乙方应予以更换9.2设备采购9.2.1设备采购:乙方负责设备采购,确保设备质量符合国家相关标准9.2.2设备安装与调试:乙方负责设备的安装和调试工作第十条施工安全与环境保护10.1施工安全10.1.1乙方应遵守国家有关施工安全的规定,确保施工安全10.1.2乙方应定期对施工现场进行安全检查,及时消除安全隐患10.2环境保护10.2.1乙方应遵守国家有关环境保护的规定,采取措施减少施工对环境的影响10.2.2乙方应按照规定对施工废弃物进行分类处理和处置第十一条争议解决机制11.1争议解决方式11.1.1双方应友好协商解决争议11.1.2协商不成的,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼11.2诉讼管辖11.2.1本合同争议的解决,均应适用合同签订地法律第十二条合同解除与终止12.1合同解除12.1.1合同在履行过程中,任何一方违反合同约定,另一方有权解除合同12.1.2合同解除后,双方应按照合同约定处理善后事宜12.2合同终止12.2.1合同履行完毕,双方应按照约定办理合同终止手续第十三条违约责任13.1违约责任承担13.1.1违约方应承担相应的违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等13.2违约金13.2.1违约金的具体数额由双方在合同中约定第十四条其他约定事项14.1本合同未尽事宜,双方可另行协商补充14.2本合同一式两份,双方各执一份,自双方签字盖章之日起生效14.3本合同未尽事宜,以中华人民共和国法律法规为准第二部分:第三方介入后的修正第一条第三方概念界定1.1第三方是指在本合同履行过程中,除甲方和乙方之外的任何个人、法人或其他组织。1.2第三方介入包括但不限于中介方、监理方、咨询方、评估方等。第二条第三方介入的同意与授权2.1甲方和乙方同意在本合同履行过程中,可根据项目需要引入第三方。2.2甲方和乙方在引入第三方前,应书面通知对方,并取得对方的同意。第三条第三方职责与权利3.1第三方在合同中承担的职责和权利如下:3.1.1中介方:负责协调合同双方关系,提供信息交流平台,协助合同履行。3.1.2监理方:对项目质量、进度、安全等进行监督和检查,确保项目符合合同约定。3.1.3咨询方:为合同双方提供专业咨询和建议,协助解决合同履行中的问题。3.1.4评估方:对项目进行评估,为合同双方提供决策依据。第四条第三方与其他各方的划分4.1第三方与甲方、乙方的划分:4.1.1第三方与甲方之间的关系,应依据双方签订的委托协议或合同执行。4.1.2第三方与乙方之间的关系,应依据双方签订的委托协议或合同执行。4.2第三方与合同双方的关系:4.2.1第三方与合同双方应保持独立、公正,不得偏袒任何一方。4.2.2第三方在执行职责时,应尊重合同双方的意见和权益。第五条第三方责任限额5.1第三方的责任限额如下:5.1.1中介方:其责任限额不超过中介服务费用总额。5.1.2监理方:其责任限额不超过监理服务费用总额。5.1.3咨询方:其责任限额不超过咨询服务费用总额。5.1.4评估方:其责任限额不超过评估服务费用总额。第六条第三方违约责任6.1第三方在执行职责过程中,如违反合同约定,应承担相应的违约责任。6.2第三方违约责任的具体承担方式,由合同双方与第三方协商确定。第七条第三方介入的合同变更7.1第三方介入导致合同内容发生变化时,甲方和乙方应根据实际情况,对合同进行必要的变更。7.2合同变更需经双方书面确认,并作为合同附件。第八条第三方介入的争议解决8.1第三方介入引发的争议,应通过
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 2024年国际钻机采购与销售具体合同版B版
- 2024国际标准化采购协议范例版A版
- 2024专业灯饰装饰工程承包合同版B版
- 2024年出轨导致离婚双方权益保障合同版
- 2024年人工智能技术研发外包合同
- 2024年定制版出口业务销售协议模板版
- 2024专项人才培训计划协议约定事项版
- 2024年产品销售与购买具体协议版
- 2024年广东客运运输从业资格证模拟考试题
- 二零二四年度教育机构培训与课程开发合同3篇
- 人音版音乐七年级上册《辽阔的草原》课件
- 学校大门及围墙工程施工组织设计
- 军队文职考试《公共科目》试题及解答参考(2025年)
- GB/T 44731-2024科技成果评估规范
- 2023-2024学年广东省广州市越秀区九年级(上)期末语文试卷
- 2023年上海交响乐团招聘工作人员考试真题
- 医院药品过期处理与废物管理制度
- 2024年统编版新教材语文小学一年级上册全册单元测试题及答案(共8单元)
- 探寻中国茶:一片树叶的传奇之旅学习通超星期末考试答案章节答案2024年
- 2024年新苏教版四年级上册科学全册知识点(复习资料)
- (正式版)JTT 1499-2024 公路水运工程临时用电技术规程
评论
0/150
提交评论