2024年工程延期执行细则3篇_第1页
2024年工程延期执行细则3篇_第2页
2024年工程延期执行细则3篇_第3页
2024年工程延期执行细则3篇_第4页
2024年工程延期执行细则3篇_第5页
已阅读5页,还剩51页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024年工程延期执行细则本合同目录一览1.合同概述1.1合同名称1.2合同编号1.3合同签订日期1.4合同双方基本信息2.工程延期原因认定2.1自然灾害2.2政府行为2.3不可抗力事件2.4设计变更2.5材料供应问题2.6施工质量问题2.7其他原因3.工程延期审批程序3.1延期申请3.2审批权限3.3审批流程3.4审批时限4.工程延期时间计算4.1延期起止时间4.2延期天数计算方法4.3延期时间调整5.工程延期责任承担5.1延期责任划分5.2责任追究方式5.3赔偿标准6.工程延期费用计算6.1工程延期费用构成6.2费用计算方法6.3费用支付方式7.工程延期对合同其他条款的影响7.1合同工期调整7.2合同价格调整7.3合同其他条款调整8.工程延期争议解决8.1争议解决方式8.2争议解决机构8.3争议解决程序9.工程延期信息公示9.1公示内容9.2公示方式9.3公示时限10.工程延期合同附件10.1设计变更文件10.2材料供应清单10.3施工质量问题报告10.4其他相关文件11.合同解除与终止11.1合同解除条件11.2合同终止条件11.3解除与终止程序12.合同解除与终止后的处理12.1工程进度处理12.2费用结算处理12.3其他遗留问题处理13.合同解除与终止后的责任13.1双方责任13.2赔偿责任13.3违约责任14.合同生效、解释和适用法律14.1合同生效条件14.2合同解释14.3合同适用法律第一部分:合同如下:1.合同概述1.1合同名称:本合同名称为“2024年工程延期执行细则”。1.2合同编号:本合同编号为______。1.3合同签订日期:本合同签订日期为______。1.4合同双方基本信息:1.4.1甲方(建设单位)名称:____________________1.4.2甲方(建设单位)地址:____________________1.4.3乙方(施工单位)名称:____________________1.4.4乙方(施工单位)地址:____________________2.工程延期原因认定2.1自然灾害:包括地震、洪水、台风等不可抗力因素导致的工程延期。2.2政府行为:因政府政策调整、规划变更等原因导致的工程延期。2.3不可抗力事件:除自然灾害和政府行为外的其他不可预见、不可避免且无法克服的事件。2.4设计变更:因设计修改、增减工程量等原因导致的工程延期。2.5材料供应问题:因材料供应不足、质量不合格等原因导致的工程延期。2.6施工质量问题:因施工质量不符合设计要求、规范标准等原因导致的工程延期。2.7其他原因:除上述原因外,经双方协商认定可能导致工程延期的其他原因。3.工程延期审批程序3.1延期申请:乙方应在工程延期原因发生后,向甲方提出延期申请,并提交相关证明材料。3.2审批权限:甲方有权对乙方提出的延期申请进行审批,审批权限由甲方指定人员或部门行使。3.3审批流程:乙方提交延期申请后,甲方应在______日内完成审批。3.4审批时限:延期审批时限为______个工作日。4.工程延期时间计算4.1延期起止时间:延期起止时间以甲方审批通过的延期通知为准。4.2延期天数计算方法:延期天数按实际耽误的工期计算。4.3延期时间调整:如延期原因消除,乙方应尽快恢复施工,并提前______日向甲方报告。5.工程延期责任承担5.1延期责任划分:根据工程延期原因,由责任方承担相应的延期责任。5.2责任追究方式:责任追究方式包括但不限于经济赔偿、工期补偿等。5.3赔偿标准:根据《建设工程质量管理条例》等相关法律法规,制定合理的赔偿标准。6.工程延期费用计算6.1工程延期费用构成:包括人工费、材料费、机械费、设备租赁费等。6.2费用计算方法:按实际发生费用计算,并按延期天数进行折算。6.3费用支付方式:乙方在延期发生后,向甲方提出费用结算申请,甲方在______日内支付。7.工程延期对合同其他条款的影响7.1合同工期调整:根据工程延期情况,对合同工期进行调整,确保工程按期完工。7.2合同价格调整:根据工程延期原因和费用计算结果,对合同价格进行合理调整。7.3合同其他条款调整:根据工程延期情况,对合同其他条款进行相应调整,以维护双方的合法权益。8.工程延期争议解决8.1争议解决方式:本合同履行过程中发生的争议,双方应友好协商解决;协商不成的,可提交合同约定的仲裁机构仲裁。8.2争议解决机构:如双方未约定仲裁机构,则争议提交至乙方所在地仲裁委员会。8.3争议解决程序:仲裁程序按照《中华人民共和国仲裁法》及双方约定的仲裁规则执行。9.工程延期信息公示9.1公示内容:包括工程延期原因、延期时间、责任方等信息。9.2公示方式:通过甲方指定的公告栏、网站或书面通知等方式进行公示。9.3公示时限:自审批通过之日起______日内进行公示。10.工程延期合同附件10.1设计变更文件:包括变更通知、设计图纸、技术要求等。10.2材料供应清单:包括材料名称、规格、数量、供应时间等信息。10.3施工质量问题报告:包括问题描述、处理措施、处理结果等。10.4其他相关文件:包括工程延期申请、审批文件、费用结算单等。11.合同解除与终止11.1合同解除条件:因不可抗力或一方违约等原因,经双方协商一致,可解除合同。11.2合同终止条件:合同约定的工期届满,工程竣工验收合格,合同终止。11.3解除与终止程序:合同解除或终止前,双方应就相关事宜进行协商,并签署解除或终止协议。12.合同解除与终止后的处理12.1工程进度处理:工程进度应按照合同约定继续进行,直至工程完工。12.2费用结算处理:双方应按照合同约定进行费用结算,并处理相关遗留问题。12.3其他遗留问题处理:包括但不限于工程资料归档、设备移交、质量保修等。13.合同解除与终止后的责任13.1双方责任:合同解除或终止后,双方应各自承担相应的责任,包括但不限于违约责任。13.2赔偿责任:因违约导致对方损失的,违约方应承担赔偿责任。13.3违约责任:违约方应按照合同约定承担违约责任,包括但不限于支付违约金。14.合同生效、解释和适用法律14.1合同生效条件:本合同自双方签字盖章之日起生效。14.2合同解释:本合同的解释以中文为准,如有歧义,以双方协商一致的解释为准。14.3合同适用法律:本合同适用中华人民共和国法律。第二部分:第三方介入后的修正1.第三方介入的概念和范围1.1第三方的概念:本合同中的第三方是指除甲乙双方以外的,为履行本合同提供专业服务、咨询、监督、检测、评估等服务的个人或机构。1.2第三方介入的范围:包括但不限于工程监理、质量检测、造价咨询、法律咨询、项目管理等。2.第三方介入的程序和条件2.1第三方介入程序:甲乙双方经协商一致,可邀请第三方介入本合同的履行。2.2第三方介入条件:第三方应具备相应的资质、能力和信誉,并同意按照本合同约定履行职责。3.第三方介入的职责和权利3.1第三方职责:3.1.1严格遵守国家法律法规和行业规范。3.1.2独立、客观、公正地履行职责。3.1.3对工程进度、质量、安全等进行监督检查。3.1.4及时发现和报告问题,提出改进建议。3.2第三方权利:3.2.1获得履行职责所需的信息和数据。3.2.2要求甲乙双方提供必要的协助和支持。3.2.3依法维护自身合法权益。4.第三方与其他各方的划分说明4.1第三方与甲方的关系:第三方应向甲方报告工作,接受甲方的监督和指导。4.2第三方与乙方的关系:第三方应协助乙方完成工程任务,并对乙方的工作进行监督和评价。4.3第三方与合同其他相关方的关系:第三方应与合同其他相关方保持良好沟通,确保各方利益不受损害。5.第三方的责任限额5.1责任限额的确定:第三方责任限额应根据第三方提供的专业服务内容和潜在风险进行评估,并在合同中明确。5.2责任限额的适用:5.2.1第三方在履行职责过程中,因自身过错导致的损失,在责任限额范围内由第三方承担。5.2.2超出责任限额的损失,由责任方按照合同约定承担。5.3责任限额的调整:如第三方提供的服务内容和潜在风险发生变化,经甲乙双方协商一致,可调整责任限额。6.第三方的变更和解除6.1第三方变更:如需更换第三方,甲乙双方应协商一致,并重新签订相关协议。6.2第三方解除:如第三方无法履行职责或违反合同约定,甲乙双方有权解除合同,并追究第三方责任。7.第三方介入的费用和支付7.1费用构成:第三方介入费用包括但不限于服务费、差旅费、资料费等。7.2费用支付:第三方介入费用按合同约定支付,支付方式为______。8.第三方介入的争议解决8.1争议解决方式:第三方介入过程中发生的争议,双方应友好协商解决;协商不成的,可提交合同约定的仲裁机构仲裁。8.2争议解决机构:如双方未约定仲裁机构,则争议提交至第三方所在地仲裁委员会。8.3争议解决程序:仲裁程序按照《中华人民共和国仲裁法》及双方约定的仲裁规则执行。9.第三方介入的保密义务9.1第三方应遵守保密义务,对甲乙双方提供的信息和资料予以保密。9.2保密期限:保密期限自本合同生效之日起至合同解除或终止后______年。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.设计变更文件详细要求:包括变更通知、设计图纸、技术要求、变更原因、变更内容、变更影响等。说明:设计变更文件应详细记录变更内容,并由甲乙双方及设计单位共同签署确认。2.材料供应清单详细要求:包括材料名称、规格、数量、品牌、产地、供应时间、供应商信息等。说明:材料供应清单应确保材料质量符合合同要求,并在供应前进行验收。3.施工质量问题报告详细要求:包括问题描述、发生时间、原因分析、处理措施、处理结果等。说明:施工质量问题报告应详细记录问题情况,并由甲乙双方及监理单位共同确认。4.工程延期申请详细要求:包括延期原因、延期时间、延期影响、延期处理措施等。说明:工程延期申请应详细说明延期原因,并由甲乙双方共同确认。5.工程延期审批文件详细要求:包括审批结果、审批意见、审批时间等。说明:工程延期审批文件应明确审批结果和审批意见。6.费用结算单详细要求:包括费用项目、费用金额、结算时间、结算依据等。说明:费用结算单应详细记录费用项目和金额,并附上相关凭证。7.工程进度报告说明:工程进度报告应定期提交,确保双方了解工程进展情况。8.工程竣工验收报告详细要求:包括竣工验收结果、验收时间、验收人员、验收意见等。说明:工程竣工验收报告应详细记录验收结果和意见,并由甲乙双方共同签署。说明二:违约行为及责任认定:1.甲方违约行为及责任认定违约行为:未按时支付工程款。责任认定:甲方应承担违约责任,支付违约金,并赔偿乙方因此造成的损失。2.乙方违约行为及责任认定违约行为:未按时完成工程。责任认定:乙方应承担违约责任,支付违约金,并赔偿甲方因此造成的损失。3.第三方违约行为及责任认定违约行为:未按照合同约定履行职责。责任认定:第三方应承担违约责任,支付违约金,并赔偿因此造成的损失。4.不可抗力导致的违约行为及责任认定违约行为:因不可抗力导致工程延期或。责任认定:双方互不承担违约责任,但应协商解决由此产生的损失。5.违约行为的示例说明示例一:甲方未按时支付工程款,导致乙方施工资金周转困难,乙方因此遭受损失。示例二:乙方未按时完成工程,导致甲方无法按期投入使用,甲方因此遭受损失。全文完。2024年工程延期执行细则1本合同目录一览1.合同背景与目的1.1工程项目基本情况1.2延期执行的原因与目的2.延期申请与审批流程2.1延期申请的条件2.2延期申请的提交2.3延期申请的审批2.4审批结果的通知3.延期时间的计算与确认3.1延期时间的起始点3.2延期时间的计算方法3.3延期时间的确认4.延期责任与补偿4.1延期责任划分4.2延期补偿方式4.3补偿金额的确定5.工程进度与质量控制5.1延期期间的工程进度管理5.2延期期间的工程质量控制6.合同变更与调整6.1合同变更的申请6.2合同变更的审批6.3合同变更的执行7.不可抗力因素的处理7.1不可抗力事件的范围7.2不可抗力事件的处理程序8.法律法规遵守与争议解决8.1合同遵守相关法律法规8.2争议解决方式9.合同解除与终止9.1合同解除的条件9.2合同终止的程序10.合同的生效、修改与解除10.1合同生效日期10.2合同修改程序10.3合同解除程序11.违约责任与赔偿11.1违约行为的认定11.2违约责任承担11.3赔偿方式的确定12.保密条款12.1保密信息的范围12.2保密义务12.3保密期限13.合同附件14.其他约定事项第一部分:合同如下:第一条合同背景与目的1.1工程项目基本情况项目名称:工程项目地点:省市区项目业主:房地产开发有限公司项目承包商:建筑工程有限公司合同签订日期:2024年1月1日合同工期:12个月1.2延期执行的原因与目的延期原因:因地质条件复杂、设计变更、材料供应不及时等不可抗力因素,导致工程进度受到影响。延期目的:确保工程质量和安全,避免因赶工造成安全隐患和质量问题。第二条延期申请与审批流程2.1延期申请的条件工程实际进度与计划进度不符,且因不可抗力因素导致。延期申请需提供相关证明材料,包括但不限于地质勘察报告、设计变更通知、材料供应商供应情况等。2.2延期申请的提交延期申请由承包商向业主提出,以书面形式提交。提交内容包括但不限于延期原因、延期时间、延期后的工程进度计划等。2.3延期申请的审批业主在收到延期申请后,应在5个工作日内进行审批。审批通过后,双方应以书面形式确认延期时间。2.4审批结果的通知业主在审批完成后,应及时将审批结果通知承包商。第三条延期时间的计算与确认3.1延期时间的起始点延期时间自审批通过的次日起计算。3.2延期时间的计算方法延期时间按实际影响工程进度的天数计算。延期时间不超过原合同工期的20%。3.3延期时间的确认双方应在审批通过的次日起7个工作日内,共同确认延期时间。第四条延期责任与补偿4.1延期责任划分因不可抗力因素导致的延期,由业主承担延期责任。因承包商自身原因导致的延期,由承包商承担延期责任。4.2延期补偿方式业主应按合同约定支付承包商因延期而产生的额外费用。补偿费用包括但不限于材料费、人工费、机械使用费等。4.3补偿金额的确定补偿金额根据实际发生费用,由双方协商确定。第五条工程进度与质量控制5.1延期期间的工程进度管理承包商应制定延期期间的工程进度计划,并及时向业主报告。业主有权监督承包商的工程进度。5.2延期期间的工程质量控制承包商应严格按照设计文件和施工规范进行施工,确保工程质量。业主有权对工程质量进行抽检。第六条合同变更与调整6.1合同变更的申请合同变更申请由双方协商一致后提出。申请内容包括但不限于变更原因、变更内容、变更后的合同条款等。6.2合同变更的审批合同变更需经双方共同签字确认后方可生效。6.3合同变更的执行合同变更后,双方应按照变更后的合同条款履行各自的权利和义务。第七条不可抗力因素的处理7.1不可抗力事件的范围不可抗力事件包括自然灾害、政府行为、社会异常事件等。7.2不可抗力事件的处理程序发生不可抗力事件后,双方应及时通知对方。双方应共同协商,采取措施减轻不可抗力事件的影响。如不可抗力事件导致合同无法履行,双方可协商解除合同。第八条法律法规遵守与争议解决8.1合同遵守相关法律法规本合同遵守中华人民共和国相关法律法规。双方在履行合同过程中,应严格遵守国家法律法规、行业标准及政策。8.2争议解决方式双方在履行合同过程中发生的争议,应通过友好协商解决。如协商不成,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第九条合同解除与终止9.1合同解除的条件出现合同约定的解除条件,如一方严重违约、不可抗力事件导致合同无法履行等。9.2合同终止的程序一方提出解除合同,应提前30日书面通知对方。双方应在接到解除合同通知之日起15日内,共同签署合同解除协议。第十条合同的生效、修改与解除10.1合同生效日期本合同自双方签字盖章之日起生效。10.2合同修改程序合同任何条款的修改,均需双方协商一致,并以书面形式签署修改协议。10.3合同解除程序合同解除按照第九条的规定执行。第十一条违约责任与赔偿11.1违约行为的认定违约行为包括但不限于未按时完成工程、工程质量不合格、未按合同约定支付款项等。11.2违约责任承担违约方应根据违约情况承担相应的违约责任。11.3赔偿方式的确定赔偿方式包括但不限于支付违约金、赔偿损失、恢复原状等。第十二条保密条款12.1保密信息的范围本合同中涉及的商业秘密、技术秘密、客户信息等均为保密信息。12.2保密义务双方对本合同中的保密信息负有保密义务,未经对方同意,不得向任何第三方泄露。12.3保密期限本保密条款的保密期限自合同签订之日起至合同终止后3年。第十三条合同附件本合同附件包括但不限于:1.工程项目基本情况表2.工程进度计划表3.材料供应计划表4.质量控制计划表5.付款计划表6.争议解决机制第十四条其他约定事项本合同未尽事宜,双方可另行协商补充。补充内容与本合同具有同等法律效力。第二部分:第三方介入后的修正第一条第三方概念界定1.1第三方的定义本合同所称第三方,指除甲乙双方以外的,因合同履行需要而介入合同关系的任何个人或组织,包括但不限于监理单位、审计机构、检测机构、设计单位、咨询公司、保险公司等。1.2第三方的选择与确定第三方的选择由甲乙双方协商确定,并经对方书面同意。第三方的资质、能力和信誉应符合合同要求。第二条第三方责权利2.1第三方责任第三方在合同履行过程中,应遵守国家法律法规和合同约定,对因其工作造成的损失承担相应责任。第三方责任包括但不限于工作失误、违反保密协议、违反合同条款等。2.2第三方权利第三方有权获得合同约定的报酬,并享有合同履行过程中的合法权益。第三方有权要求甲乙双方提供必要的工作条件和信息。2.3第三方义务第三方应按照合同约定,独立、公正、客观地履行职责。第三方应保守合同秘密,不得泄露甲乙双方的商业秘密。第三条第三方介入的额外条款3.1第三方介入的条件第三方介入需满足合同约定或法律法规的要求。第三方介入应有利于合同目的的实现,且不损害甲乙双方的合法权益。3.2第三方介入的程序甲乙双方应共同向第三方发出介入通知,明确介入目的、范围和期限。第三方应在收到通知后,根据合同约定和自身能力,决定是否介入。第四条第三方责任限额4.1责任限额的定义本合同所指的责任限额,指第三方在履行合同过程中,因自身原因造成的损失,其应承担的最高赔偿责任。4.2责任限额的确定责任限额根据第三方介入的具体工作内容、合同约定和行业标准确定。责任限额应在合同中明确约定。4.3责任限额的履行第三方在合同履行过程中,如发生责任事故,应承担合同约定的责任限额内的赔偿责任。超过责任限额的部分,由甲乙双方根据实际情况协商解决。第五条第三方与其他各方的划分说明5.1第三方与甲方的关系第三方与甲方的关系基于合同约定,甲方对第三方的行为和成果负责。第三方应向甲方报告工作进展和成果,并接受甲方监督。5.2第三方与乙方的关系第三方与乙方的关系基于合同约定,乙方对第三方的行为和成果负责。第三方应向乙方报告工作进展和成果,并接受乙方监督。5.3第三方与甲乙双方的关系第三方与甲乙双方的关系基于合同目的,三方应相互配合,共同完成合同目标。第三方在合同履行过程中,应尊重甲乙双方的合法权益。第六条第三方介入的合同变更6.1第三方介入导致合同变更第三方介入可能引起合同内容的变更,甲乙双方应就变更内容进行协商,并签署补充协议。6.2第三方介入后的合同履行第三方介入后,甲乙双方应按照变更后的合同履行各自义务。第七条第三方介入的争议解决7.1第三方介入引起的争议第三方介入可能引起甲乙双方之间的争议,争议解决方式按照合同约定的争议解决条款执行。7.2第三方介入与第三方之间的争议第三方介入可能引起第三方之间的争议,争议解决方式由第三方自行协商或通过仲裁、诉讼等法定途径解决。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.工程项目基本情况表要求:详细列出项目名称、地点、业主、承包商、合同签订日期、工期等信息。说明:作为合同附件,用于明确工程项目的各项基本信息。2.工程进度计划表要求:按月或按季度列出工程各阶段的进度计划,包括关键节点和完成时间。说明:作为合同附件,用于监督和管理工程进度。3.材料供应计划表要求:列出工程所需材料的名称、规格、数量、供应时间等信息。说明:作为合同附件,用于确保工程材料的及时供应。4.质量控制计划表要求:明确工程各阶段的质量控制措施,包括检验标准、验收程序等。说明:作为合同附件,用于保证工程质量的达标。5.付款计划表要求:列出工程各阶段的付款金额、付款时间、付款方式等信息。说明:作为合同附件,用于明确工程款的支付方式和时间。6.争议解决机制要求:详细列出争议解决的方式、程序和期限。说明:作为合同附件,用于指导双方在发生争议时如何处理。7.第三方介入协议要求:明确第三方介入的职责、权利和义务,以及责任限额等。说明:作为合同附件,用于规范第三方介入行为。8.保密协议要求:明确保密信息的范围、保密义务和保密期限。说明:作为合同附件,用于保护甲乙双方的商业秘密。9.合同变更协议要求:详细列出合同变更的内容、原因和双方达成的一致意见。说明:作为合同附件,用于记录合同变更的过程。10.合同解除协议要求:明确合同解除的原因、程序和双方的权利义务。说明:作为合同附件,用于记录合同解除的过程。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:未按时完成工程责任认定标准:根据合同约定的工期和实际完成情况,计算延误的天数。示例说明:若合同约定工期为12个月,实际完成工期为14个月,则延误2个月,甲方有权要求乙方承担违约责任。2.违约行为:工程质量不合格责任认定标准:根据国家标准和行业标准,对工程质量进行检测,若不符合要求,则认定为违约。示例说明:乙方施工的工程经检测,发现部分墙体裂缝宽度超过国家标准,则认定为违约。3.违约行为:未按合同约定支付款项责任认定标准:根据合同约定的付款方式和时间,若乙方未按时支付款项,则认定为违约。示例说明:合同约定每月支付工程款的10%,若乙方连续2个月未支付,则认定为违约。4.违约行为:泄露商业秘密责任认定标准:根据保密协议,若乙方泄露甲方的商业秘密,则认定为违约。示例说明:乙方未经甲方同意,将甲方客户信息透露给第三方,则认定为违约。5.违约行为:违反保密义务责任认定标准:根据保密协议,若乙方违反保密义务,则认定为违约。示例说明:乙方将甲方提供的工程图纸泄露给第三方,则认定为违约。全文完。2024年工程延期执行细则2本合同目录一览1.定义与解释1.1工程的定义1.2延期事件1.3执行细则的适用范围2.延期原因2.1天气原因2.2设计变更2.3供应商延误2.4施工人员不足2.5紧急维修3.延期通知3.1通知方式3.2通知时间3.3通知内容4.延期确认4.1确认方式4.2确认时间4.3确认内容5.延期评估5.1评估标准5.2评估流程5.3评估结果6.延期处理6.1重新安排施工计划6.2调整合同工期6.3采取补救措施7.工期延长后的费用调整7.1费用调整原则7.2费用调整计算方法7.3费用调整通知8.工期延长后的付款调整8.1付款调整原则8.2付款调整计算方法8.3付款调整通知9.责任承担9.1承包商责任9.2业主责任9.3第三方责任10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决流程10.3争议解决结果11.合同解除11.1合同解除条件11.2合同解除流程11.3合同解除后果12.合同终止12.1合同终止条件12.2合同终止流程12.3合同终止后果13.合同变更13.1合同变更条件13.2合同变更流程13.3合同变更后果14.合同终止后的责任和义务14.1责任承担14.2义务履行14.3交接手续第一部分:合同如下:第一条定义与解释1.1工程的定义本合同所指的“工程”是指双方在合同中明确约定的建设、安装、改造等工程项目。1.2延期事件(1)不可抗力因素,如自然灾害、战争、政府行为等;(2)设计变更、审批流程延长;(3)材料供应不足、质量不合格;(4)施工人员不足或技术能力不足;(5)第三方责任,如供应商、分包商等。1.3执行细则的适用范围本执行细则适用于合同双方在工程延期情况下的权利和义务,包括但不限于工期调整、费用调整、责任承担等方面。第二条延期原因2.1天气原因由于天气原因导致工程延期,承包商应提供气象部门出具的相关证明,经业主确认后,工期相应顺延。2.2设计变更因设计变更导致工程延期,承包商应提供变更通知单及设计变更文件,经业主确认后,工期相应顺延。2.3供应商延误由于供应商原因导致材料供应不足或质量不合格,承包商应提供供应商提供的证明材料,经业主确认后,工期相应顺延。2.4施工人员不足因施工人员不足导致工程延期,承包商应提供人员调配方案,经业主确认后,工期相应顺延。2.5紧急维修因紧急维修导致工程延期,承包商应提供维修记录及维修方案,经业主确认后,工期相应顺延。第三条延期通知3.1通知方式承包商应在发现可能影响工程进度的延期事件后,立即以书面形式通知业主。3.2通知时间承包商应在发现可能影响工程进度的延期事件后,自发现之日起3日内通知业主。3.3通知内容(1)延期事件发生的时间、地点;(2)延期事件的原因;(3)预计延期的时间;(4)承包商为解决延期事件所采取的措施。第四条延期确认4.1确认方式业主应在收到延期通知后3日内,以书面形式对延期事件进行确认。4.2确认时间业主应在收到延期通知后3日内,以书面形式对延期事件进行确认。4.3确认内容(1)确认延期事件的真实性;(2)确认延期时间;(3)确认承包商为解决延期事件所采取的措施。第五条延期评估5.1评估标准延期评估标准依据合同约定和实际工程进度进行。5.2评估流程(1)承包商提供延期事件的相关证明材料;(2)业主组织相关人员对延期事件进行评估;(3)评估结果报合同双方确认。5.3评估结果评估结果应明确延期事件的原因、延期时间及对工程进度的影响。第六条延期处理6.1重新安排施工计划在确认延期事件后,双方应根据实际情况重新安排施工计划,确保工程按期完成。6.2调整合同工期经双方协商一致,可对合同工期进行调整,但调整后的工期不得超过合同约定工期的50%。6.3采取补救措施为减少延期事件对工程进度的影响,承包商应采取必要的补救措施,确保工程按期完成。第七条工期延长后的费用调整7.1费用调整原则因延期事件导致的工期延长,费用调整应遵循公平合理原则,合理分担双方责任。7.2费用调整计算方法(1)人工费:根据实际发生的人工费用进行调整;(2)材料费:根据实际发生的材料费用进行调整;(3)机械费:根据实际发生的机械使用费用进行调整;(4)其他费用:根据实际情况进行调整。7.3费用调整通知费用调整方案经双方协商一致后,承包商应在3日内以书面形式通知业主。第八条工期延长后的付款调整8.1付款调整原则工期延长后的付款调整应遵循合同约定,确保承包商在工期延长后的合理收益。8.2付款调整计算方法(1)根据合同约定的付款进度,结合工期延长情况,调整付款节点;(2)对工期延长期间产生的额外费用,如材料费、人工费、机械费等,按实际发生额进行调整;(3)对工期延长导致的利息损失,按中国人民银行同期贷款利率计算,由业主承担。8.3付款调整通知承包商应在工期延长后的付款节点前,以书面形式通知业主,并附上调整后的付款计划。第九条责任承担9.1承包商责任承包商应对因自身原因导致的工程延期承担责任,包括但不限于工期延误、费用增加等。9.2业主责任业主应对因自身原因导致的工程延期承担责任,如设计变更、审批流程延长等。9.3第三方责任因第三方责任导致的工程延期,双方应根据责任划分承担相应的责任。第十条争议解决10.1争议解决方式合同双方发生争议时,应通过友好协商解决;协商不成的,可提交仲裁或诉讼。10.2争议解决流程(1)争议发生后,双方应立即停止争议行为,保持沟通;(2)协商解决:双方在合理期限内协商解决争议;(3)提交仲裁或诉讼:协商不成的,提交仲裁委员会或人民法院。10.3争议解决结果争议解决结果应具有法律效力,双方应遵照执行。第十一条合同解除11.1合同解除条件(1)一方违约,经另一方书面通知后,未在规定期限内纠正;(2)发生不可抗力,导致合同无法履行;(3)合同约定的其他解除条件。11.2合同解除流程(1)提出解除合同的一方应以书面形式通知另一方;(2)另一方收到解除合同通知后,应在3日内确认;(3)双方确认解除合同后,应办理合同解除手续。11.3合同解除后果合同解除后,双方应按照合同约定处理剩余工程、费用、责任等事宜。第十二条合同终止12.1合同终止条件(1)合同约定的工程全部完成;(2)合同约定的工期届满;(3)合同约定的其他终止条件。12.2合同终止流程(1)合同终止条件成就后,一方应以书面形式通知另一方;(2)另一方收到终止合同通知后,应在3日内确认;(3)双方确认合同终止后,应办理合同终止手续。12.3合同终止后果合同终止后,双方应按照合同约定处理剩余工程、费用、责任等事宜。第十三条合同变更13.1合同变更条件(1)双方协商一致;(2)合同约定的其他变更条件。13.2合同变更流程(1)提出变更的一方应以书面形式通知另一方;(2)另一方收到变更通知后,应在3日内确认;(3)双方确认变更后,应签订书面合同变更协议。13.3合同变更后果合同变更协议经双方签字盖章后,具有同等法律效力。第十四条合同终止后的责任和义务14.1责任承担合同终止后,双方应按照合同约定承担相应的责任。14.2义务履行合同终止后,双方应按照合同约定继续履行剩余义务。14.3交接手续合同终止后,双方应办理工程交接手续,确保工程安全、完整。第二部分:第三方介入后的修正第一条第三方概念界定1.1第三方的定义本合同所指的“第三方”是指除合同双方外的任何个人、组织或机构,包括但不限于监理方、咨询方、评估机构、仲裁机构、法律顾问等。1.2第三方介入的情形(1)合同双方协商一致,邀请第三方参与合同履行的监督、管理或评估;(2)合同履行过程中,因特殊原因需要第三方提供专业意见或服务;(3)合同履行过程中,发生争议,双方同意邀请第三方介入调解或仲裁。第二条第三方责权利2.1第三方责任(1)第三方应根据合同约定或委托事项,履行相应的职责,对因其过错导致的损失承担相应的责任;(2)第三方应遵守国家法律法规,维护合同双方的合法权益。2.2第三方权利(1)第三方有权根据合同约定或委托事项,获取必要的资料和信息;(2)第三方有权根据合同约定或委托事项,对合同履行情况进行监督、管理或评估;(3)第三方有权根据合同约定或委托事项,向合同双方提出建议或意见。2.3第三方义务(1)第三方应按时、按质完成合同约定的职责;(2)第三方应保守合同双方的商业秘密;(3)第三方应按照合同约定,接受合同双方的监督和管理。第三条第三方与其他各方的划分说明3.1合同双方与第三方的关系(1)合同双方与第三方之间是委托与被委托、合作与协作的关系;(2)合同双方应尊重第三方的独立性和专业性;(3)合同双方应积极配合第三方的工作。3.2第三方与合同双方的责任划分(1)第三方对因其过错导致的损失承担相应的责任;(2)合同双方对因其自身原因导致的损失承担责任;(3)合同双方应共同承担因不可抗力导致的损失。第四条第三方责任限额4.1责任限额的设定(1)第三方责任限额应根据第三方承担的职责和合同约定的风险进行设定;(2)责任限额应明确约定在合同中,并在第三方接受委托前予以告知。4.2责任限额的计算方法(1)根据合同约定的责任范围和风险,计算第三方可能承担的最大责任;(2)责任限额可按合同总金额的一定比例设定;(3)责任限额的计算方法应在合同中予以明确。第五条第三方介入的额外条款及说明5.1第三方介入的条件(1)合同双方协商一致;(2)第三方具备相

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论