EPC总承包合同范本2

EPC总承包合同范本最新本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1发包人1.2承包人1.3EPC总承包第二条合同范围及内容2.1工程范围2.2工作内容2.3工程量清单第三条合同价格3.1合同总价3.2价格调整3.3支付方式第四条合同工期4.1工期要求4.2工期延误4.3提前完成第五条质量标准5.1工程质量5.2材料和设备质量5.3质量检验第六条合同的履行6.1承包人义务6.2发包人义务6.3合同变更第七条违约责任7.1承包人违约7.2发包人违约7.3违约赔偿第八条争议解决8.1争议解决方式8.2仲裁8.3诉讼第九条合同的解除9.1合同解除条件9.2解除合同的程序9.3解除合同后的处理第十条合同的终止10.1合同终止条件10.2终止合同的程序10.3终止合同后的处理第十一条不可抗力11.1不可抗力的定义11.2不可抗力后果的处理第十二条保密条款12.1保密信息的定义12.2保密义务12.3保密期限第十三条税费13.1税费承担13.2税费支付第十四条其他条款14.1合同的转让14.2合同的附件14.3合同的生效、变更和解除14.4合同的争议解决14.5合同的终止14.6合同的解除14.7不可抗力14.8保密条款14.9税费14.10其他事项第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1发包人发包人是指合同中指定的承担工程发包义务的一方，即项目的委托方。1.2承包人承包人是指合同中指定的承担工程承包义务的一方，即项目的执行方。1.3EPC总承包EPC总承包是指承包人承担工程设计、采购、建造、安装、调试、试运行等工作，并对工程的质量、安全、进度、投资等方面全面负责的一种工程承包模式。第二条合同范围及内容2.1工程范围本合同项下的工程范围包括但不限于：工程设计、采购、建造、安装、调试、试运行等工作。2.2工作内容承包人应按照合同约定，完成工程的设计、采购、建造、安装、调试、试运行等工作，并确保工程的质量和安全。2.3工程量清单工程量清单详细列出了本合同项下工程的各种工作内容和工程量，承包人应按照工程量清单的要求完成相关工作。第三条合同价格3.1合同总价本合同的总价为人民币【】元整（大写：【】元整），包括工程设计、采购、建造、安装、调试、试运行等工作的全部费用。3.2价格调整合同总价在合同签订后，如因工程设计、采购、建造、安装、调试、试运行等工作发生变更，导致合同总价发生变化的，双方可按照合同约定的价格调整机制进行调整。3.3支付方式发包人应按照合同约定的支付方式和支付时间，向承包人支付合同价款。支付方式可以分为进度付款、验收付款和竣工付款等。第四条合同工期4.1工期要求承包人应按照合同约定的工期要求，完成本合同项下的各项工作。4.2工期延误如承包人原因导致工期延误的，承包人应按照合同约定承担工期延误的责任。4.3提前完成如承包人提前完成工程的，提前完成部分的工程价款按照合同约定的价格进行支付。第五条质量标准5.1工程质量本合同项下的工程质量应符合国家相关法律法规、行业标准和合同约定的质量标准。5.2材料和设备质量承包人提供的材料和设备质量应符合国家相关法律法规、行业标准和合同约定的质量标准。5.3质量检验工程质量检验应按照合同约定的检验标准和程序进行，检验合格的工程方可投入使用。第六条合同的履行6.1承包人义务承包人应按照合同约定，完成本合同项下的各项工作，并保证工程的质量和安全。6.2发包人义务发包人应按照合同约定，向承包人支付合同价款，并提供必要的施工条件。6.3合同变更如合同执行过程中，双方同意对合同范围、工程量、工期、质量标准等进行变更的，应签订书面变更协议，作为本合同的附件。第八条争议解决8.1争议解决方式（1）提交合同约定的仲裁机构仲裁；（2）向合同约定的人民法院提起诉讼。8.2仲裁如选择仲裁解决争议的，仲裁机构为【】，仲裁地点为【】。8.3诉讼如选择诉讼解决争议的，诉讼法院为【】，诉讼地点为【】。第九条合同的解除9.1合同解除条件（1）双方同意解除合同；（2）合同履行不可能；（3）合同履行不适宜；（4）法律、法规、政策变化导致合同不能履行；（5）不可抗力导致合同不能履行。9.2解除合同的程序双方同意解除合同的，应签订书面解除协议，明确解除合同的具体事项。9.3解除合同后的处理合同解除后，双方应按照合同约定办理相关手续，互相退还已收到的对方支付的款项，并按照合同约定承担解除合同后的责任。第十条合同的终止10.1合同终止条件合同终止条件包括但不限于：（1）合同约定的工程全部完工，并经验收合格；（2）合同约定的工程部分完工，并经验收合格；（3）合同解除；（4）法律、法规、政策变化导致合同不能继续履行；（5）不可抗力导致合同不能继续履行。10.2终止合同的程序合同终止的，双方应签订书面终止协议，明确终止合同的具体事项。10.3终止合同后的处理合同终止后，双方应按照合同约定办理相关手续，互相退还已收到的对方支付的款项，并按照合同约定承担终止合同后的责任。第十一条不可抗力11.1不可抗力的定义不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于自然灾害（如地震、洪水、台风等）、社会事件（如战争、动乱、罢工等）。11.2不可抗力后果的处理因不可抗力导致合同不能履行或者部分履行，受到不可抗力影响的一方应立即通知对方，并在合理时间内提供证明文件。受到不可抗力影响的一方应采取措施减轻损失，并按照合同约定承担相应责任。第十二条保密条款12.1保密信息的定义保密信息是指合同双方在合同履行过程中产生的、未公开的、具有商业价值的信息，包括但不限于技术秘密、商业秘密、合同内容等。12.2保密义务双方应对保密信息承担保密义务，未经对方同意，不得向第三方泄露保密信息。12.3保密期限保密期限自合同终止之日起计算，期限为【】年。第十三条税费13.1税费承担双方应按照国家相关法律法规，承担合同履行过程中的各项税费。13.2税费支付税费支付的具体方式和时间，按照合同约定和国家相关法律法规执行。第十四条其他条款14.1合同的转让未经对方同意，双方不得将合同转让给第三方。14.2合同的附件合同附件是本合同的有效组成部分，与合同具有同等法律效力。14.3合同的生效、变更和解除本合同自双方签字盖章之日起生效，合同的变更和解除应签订书面协议，经双方签字盖章后生效。14.4合同的争议解决如合同执行过程中发生争议，按照本合同第八条的约定解决。14.5合同的终止如合同执行过程中发生终止，按照本合同第十条的约定处理。14.6合同的解除如合同执行过程中发生解除，按照本合同第九条的约定处理。14.7不可抗力如合同执行过程中发生不可抗力，按照本合同第十一条的约定处理。14.8保密条款如合同执行过程中涉及保密信息，按照本合同第十二条的约定处理。14.9税费如合同执行过程中涉及税费，按照本合同第十三条的约定处理。14.10第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入的概念和范围1.1第三方介入的概念第三方介入是指在合同履行过程中，除甲乙方外，涉及到合同标的的第三方主体，包括但不限于中介方、监理方、政府监管机构等。1.2第三方介入的范围第三方介入的范围包括合同履行过程中的监督、管理、协调、检验、评估等活动。第二条第三方介入的责任2.1第三方介入主体的责任第三方介入主体应按照合同约定和国家相关法律法规，履行其监督、管理、协调、检验、评估等职责，并承担相应责任。2.2第三方介入主体的权利第三方介入主体有权按照合同约定和国家相关法律法规，对合同履行过程进行监督、管理、协调、检验、评估等。第三条第三方介入的义务3.1第三方介入主体应保持独立客观，公正公平地履行其职责，不得偏袒任何一方。3.2第三方介入主体应按照合同约定和国家相关法律法规，及时提供介入服务，确保合同履行顺利进行。3.3第三方介入主体应对介入过程中的相关资料和信息保密，不得泄露给无关方。第四条第三方介入的赔偿责任4.1第三方介入主体因故意或者重大过失造成甲乙方损失的，应承担赔偿责任。4.2第三方介入主体因轻微过失造成甲乙方损失的，不承担赔偿责任。4.3第三方介入主体赔偿责任限额为第三方介入费用的一倍。第五条第三方介入的争议解决（1）提交合同约定的仲裁机构仲裁；（2）向合同约定的人民法院提起诉讼。5.2第三方介入主体与甲乙方之间的争议，不影响甲乙方按照本合同履行各自的权利义务。第六条甲乙方的权利和义务6.1甲乙方的权利甲乙方有权按照本合同约定和国家相关法律法规，要求第三方介入主体履行其职责，并对其监督、管理、协调、检验、评估等活动进行监督。6.2甲乙方的义务甲乙方应按照本合同约定和国家相关法律法规，履行合同各项义务，并配合第三方介入主体的工作。第七条第三方介入的终止7.1第三方介入终止条件第三方介入终止条件包括但不限于：（1）第三方介入主体按照合同约定完成其职责；（2）合同履行完毕；（3）合同解除或者终止。7.2第三方介入终止程序第三方介入终止的，甲乙方应签订书面终止协议，明确终止第三方介入的具体事项。7.3第三方介入终止后的处理第三方介入终止后，甲乙方应按照本合同约定和国家相关法律法规，处理与第三方介入相关的后续事项。第八条第三方介入的费用8.1第三方介入费用的计算第三方介入费用根据第三方介入主体的介入服务内容、工作时间、工作难度等因素，按照合同约定进行计算。8.2第三方介入费用的支付甲乙方应按照本合同约定和国家相关法律法规，及时支付第三方介入费用。第九条第三方介入的保密义务9.1第三方介入主体应对介入过程中的相关资料和信息保密，不得泄露给无关方。9.2第三方介入主体的保密义务自合同终止之日起计算，期限为【】年。第十条其他事项10.1本合同的附件是本合同的有效组成部分，与合同具有同等法律效力。10.2本合同的生效、变更和解除，按照本合同第四条的约定处理。10.3本合同的争议解决，按照本合同第五条的约定处理。10.4本合同的终止，按照本合同第七条的约定处理。10.5本合同的解除，按照本合同第六条的约定处理。10.6本合同的第三方介入，按照本合同第一条至第十条的约定处理。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：合同协议书附件二：工程设计文件附件三：采购清单附件四：建造施工方案附件五：安装调试指南附件六：工程量清单附件七：合同价款明细表附件八：工期计划表附件九：质量标准和要求附件十：保密协议附件十一：仲裁协议附件十二：诉讼协议附件十三：第三方介入协议附件十四：合同履行监督报告附件十五：合同变更协议附件十六：合同解除协议附件的详细要求和说明：1.合同协议书：明确了甲乙双方的合同权利和义务，以及合同的履行期限、质量标准、价款支付等关键条款。2.工程设计文件：包括工程的设计图纸、技术规格书、设计说明书等，详细说明了工程的设计要求和技术参数。3.采购清单：列出了合同范围内需要采购的材料、设备及其规格、数量、质量要求等。4.建造施工方案：详细说明了工程的建造施工流程、施工方法、施工组织设计等。5.安装调试指南：明确了设备的安装位置、安装要求、调试程序和方法等。6.工程量清单：列出了工程各项工作的工程量，用于计算合同价款。7.合同价款明细表：详细列出了合同价款的构成，包括工程款、材料款、人工费等。8.工期计划表：明确了工程的开工日期、竣工日期及关键节点的时间安排。9.质量标准和要求：详细规定了工程的质量标准、检验方法、验收程序等。10.保密协议：明确了甲乙双方对合同过程中涉及的保密信息的保密义务和保密期限。11.仲裁协议：规定了甲乙双方在发生争议时选择仲裁的机构和地点。12.诉讼协议：规定了甲乙双方在发生争议时选择诉讼的法院和地点。13.第三方介入协议：明确了第三方介入主体的职责、权利、义务以及介入费用等。14.合同履行监督报告：第三方介入主体提交的，关于合同履行情况的监督报告。15.合同变更协议：明确了合同变更的条件、程序以及变更后的条款。16.合同解除协议：明确了合同解除的条件、程序以及解除后的处理事项。说明二：违约行为及责任认定：1.甲乙双方未按照合同约定履行义务，导致合同不能正常履行。2.甲乙双方提供的材料、设备、设计等不符合合同约定的质量标准。3.甲乙双方未按照合同约定的时间完成工作，造成工期延误。4.甲乙双方泄露合同中的保密信息，损害对方利益。5.甲乙双方违反合同中的其他约定，导致合同目的不能实现。违约的责任认定标准：1.